Ap 2

CONSORCIO PUENTES REGIONALES
Contrato de Ejecucion de Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín

Obra N° 026-2017-MTC Documento Mes Fecha Revisión
27/10/201
Ampliación de Plazo Parcial N° 02 Diciembre 2019 01
9
CONTENIDO
1. OBJETO
2. GENERALIDADES
3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
4. BASE LEGAL
5. SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
5.1 CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO

5.2 ASPECTOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO
5.3 ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA
5.4 DOCUMENTOS y COMUNICACIONES
5.5 SUSTENTO TECNICO DE LA AMPLIACION DE PLAZO
5.6 NECESIDAD DEL PLAZO ADICIONAL
6. CONCLUSIONES
7. ANEXOS
Anexo 01: Copia del Contrato de Obra Nº 026-2017-MTC/20
Anexo 02: Copia de Asientos del Cuaderno de Obra.
Anexo 03: Documentos y Comunicaciones.
Anexo 04: Opiniones del OSCE
Anexo 05: Planos de Interferencia
Anexo 06: Calendario de Avance de Obra Vigente – Diagrama Gantt
Dirección: Av. Emilio Cavenecia 225 – San Isidro - Lima


27/10/201
9
AMPLIACION DE PLAZO N° 02
“ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA”
1. OBJETO:
El objeto de la presente es justificar técnica y legalmente a la supervisión de obra y/o
entidad contratante, las razones que respaldan nuestra solicitud de Ampliación de
Plazo N° 02, por la causal Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
contratista y que es originado por la existencia de interferencias de postes de
telefonía y de energía eléctrica en los Puentes Tablachaca I y II, que trae como
consecuencia, la afectación en 60 días calendario a la ruta crítica del programa de
ejecución de obra vigente (calendario acelerado de obra).
Nuestra solicitud de ampliación de plazo se encuentra amparada por los siguientes

documentos contractuales:
 Contrato de Ejecución de Obra N° 026-2017-MTC/20.

 Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por
Ley N° 29873.
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto
Supremo N° 184-2008-EF, modificado Decreto Supremo N° 138-2012-EF y Decreto
Supremo N° 080-2014-EF.
2. GENERALIDADES
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de PROVIAS NACIONAL

convocó bajo la modalidad de Concurso Oferta y Sistema a Suma Alzada, el proceso de
selección correspondiente a la Adjudicación de Menor Cuantía N° 009-2016-MTC/20
derivada de la Licitación Pública N° 0019-2015-MTC/20, para la elaboración del
expediente técnico y ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE PUENTES POR
REEMPLAZO EN ANCASH Y JUNÍN”, siendo el valor referencial de S/ 190 252 949.62
(ciento noventa millones doscientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y nueve
con 62/100 Soles), incluido los impuestos de ley y con precios referidos al mes de
agosto del año 2016.
Como resultado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 009-2016-MTC/20 derivada

de la Licitación Pública N° 0019-2015-MTC/20, el comité especial otorgo la Buena Pro
al CONSORCIO PUENTES REGIONALES conformado por las empresas OBRAS DE
INGENIERIA S.A. – INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. -
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES BALZOLA S.A. SUCURSAL DEL PERU –

27/10/201
9
CONSTRUCTORA DURAN S.A. por el monto total de su propuesta económica

ascendente a la suma de S/.183’980,033.65 (ciento ochenta y tres millones
novecientos ochenta mil treinta y tres con 65/100 Soles), cuyo detalle es el siguiente:
(i) Obra 1: S/34’494,710.17; (ii) Obra 2: S/ 46’164,556.31; (iii) Obra 3 S/
48’644,379.61; (iv) Obra 4: S/ 54 676 387,56,.
El Contrato de Ejecución de Obra N° 026-2017-MTC/20 por la Obra 2, fue suscrito el

01.mar.2017 por el monto de S/. 46’164,556.31 (cuarenta y seis millones ciento
sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y seis con 31/100 soles) incluido el IGV con
precios referidos a agosto16; el desagregado del monto ofertado es:
 Elaboración de Expediente Técnico: S/. 1’247,153.87 incluido IGV.
 Ejecución de la Obra: S/. 44’917,402.44 incluido IGV.
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Obra : Cinstrucción de Puentes por Reemplazo en

Ancash y Junín – Obra 02
Ubicación : Ancash / Junín, Carreteras: Conococha –
Huaraz – Caraz, Chuquicara, PE-3SB: Tramo:
Chupaca – Huancayo, PE-5S: Tramo: Las
Vegas - Pte. Reither, PE-5S: Tramo: Puente
Reither – Satipo
Entidad Ejecutora : Ministerio de Transportes y Comunicaciones –
PROVIAS NACIONAL
Modalidad de Contratación : Concurso Oferta
Sistema de contratación : Suma Alzada
Contratista : Consorcio Puentes Regionales
Contrato de Ejecución de Obra : N° 026-2017-MTC/20
Monto del Contrato : S/. 46’164,556.31 incluido IGV
Residente de Obra : Ing. Carlos Calvo Astete
Plazo de Ejecución : 240 días calendario
Fecha de Inicio Ejecución de : 16 de mayo del 2019
Obra
Fecha de Término de Obra : 10 de enero del 2020
Ampliación de Plazo N° 01 : Improcedente, R.D. N° 2932-2019-MTC/20


27/10/201
9
Supervisión de Obra : Consorcio Supervisor Puentes Ancash/Junin

Jefe de Supervisión : Ing. Javier Coronado Farroñan
4. BASE LEGAL:
 Contrato de Ejecución de Obra N° 026-2017-MTC/20
Clausula Cuarta: Marco Legal del Contrato
4.1 El proceso de selección de EL CONTRATISTA, fue convocado con arreglo a las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del
Estado, modificada por Ley 29873 y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF y
Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que en lo sucesivo se denominaran LA LEY
y EL REGLAMENTO respectivamente.
4.2 Asimismo se indica, para la prestación consistente en la elaboración del
expediente técnico se aplicarán las disposiciones de la normativa de
contrataciones del Estada que regular servicios, y para la ejecución de LA
OBRA se aplicaran las disposiciones especiales de dicha normativa que regulan
obras.
4.3 Solo en lo no previsto en el presente Contrato, en LA LEY y EL REGLAMENTO,
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte
aplicable, serna de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del
Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho
privado.
Cláusula Sétima: Del Plazo de Ejecución del Contrato

La solicitud de Ampliación de Plazo para la elaboración del Expediente Técnico
debe observar las disposiciones del Artículo 175° de EL REGLAMENTO, en cambio
cuando se solicite la Ampliación de Plazo para la ejecución de la Obra deben
observarse las disposiciones de los artículos 200° y 201° de EL REGLAMENTO.
 Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado

Artículo 41° Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones
Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la
Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones
adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%)
de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del
contrato. Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo
porcentaje.


27/10/201
9
Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince
por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos
deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones
de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra,
siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto,
los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad.
En el supuesto de que resultará indispensable la realización de prestaciones
adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones
imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las establecidas
en el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo de cincuenta por
ciento (50%) del monto originalmente, sin perjuicio de la responsabilidad que
pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad podrá decidir
autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la autorización previa de la
Contraloría General de la República y con la comprobación de que se cuentan con
los recursos necesarios. En el caso de adicionales con carácter de emergencia
dicha autorización se emitirá previa al pago. La Contraloría General de la República
contara con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad,
para emitir su pronunciamiento. Dicha situación debe ponerse en conocimiento de
la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la
República y del Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular
de la Entidad.
Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, mediante comunicación

escrita al contratista.
La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o

no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje.
Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la
ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de
supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la
República.
El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y/o

paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen
el cronograma contractual
Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación de plazo se

resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 40 de la
presente norma.

27/10/201
9
 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

a) Artículo 200° Causales de ampliación de plazo
De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la
Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se apruebe la prestación adicional de obra. En este caso, el
contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
b) Artículo 201° Procedimiento de ampliación de plazo

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido
con el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal,
el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno
de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el
contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su
solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de
ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la
culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el
plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del
vencimiento del mismo.
El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la

solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no
mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la
solicitud. La entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo
máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del
indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo
señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la
Entidad.


27/10/201
9
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo

vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de
ampliaciones de plazo.
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas

fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta
independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a
un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.
En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión,

hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista
de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de
permitir que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha
ampliación parcial, para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes
señalado.
La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o

supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la
programación PERT –CPM correspondiente, considerando para ello sólo las
partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo
concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del
día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que
aprueba la ampliación de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la
Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo
de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario
presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días,
contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o
supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo
que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no
pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el
calendario elevado por el inspector o supervisor.
Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad

respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a
la comunicación de esta decisión.
c) Artículo 202° Efectos de la modificación del plazo contractual


27/10/201
9
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de

mayores gastos generales variables iguales al número de días
correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general variable
diarios, salvo en los casos de obras adicionas que cuentan con presupuestos
específicos.
Solo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización de

la obra por causas no atribuibles al contratista, dará lugar al pago de mayores
gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos
que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta
económica del contratista o del valor referencial, según el caso.
En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo

contractual, los menores gastos generales variables se calcularán siguiendo el
procedimiento establecido en el párrafo precedente.
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros
contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal.
d) Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.
47. Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya
variación afecta el plazo total de ejecución de la obra.
5. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
Se solicita la presente Ampliación de Plazo N° 01 – Parcial, al amparo de lo descrito en

el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado invocando la
causal 1. “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista”,
originado por la existencia de interferencias de postes de telefonía y de energía
eléctrica en los Puentes Tablachaca I y II, , pese a que fueron identificados,
informados de la existencia e incluidos en el Expediente Técnico de la Obra 2, en
merito a una obligación contractual indicada en los Términos de Referencia y que a la
fecha del cese de la causal no había sido retirados por la empresa prestadora de
servicios (Bitel), asimismo durante la ejecución de la obra se han identificados postes
de energía eléctrica (sin servicio) instalados por un proyecto a cargo de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa y posterior a la Elaboración del Expediente
Técnico, del cual se informó a la supervisión y PROVIAS NACIONAL para su retiro y

27/10/201
9
reubicación, que trae como consecuencia, la afectación a la ruta crítica del programa
de ejecución de obra vigente (calendario acelerado de obra), específicamente a la
partida “Excavación para Estructuras en Material Común en Seco”, en 60 días
calendario, tiempo que corresponde a nuestra solicitud de Ampliación de Plazo N° 02.
5.1 CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.

La causal de Ampliación de Plazo se encuentra tipificada en el Artículo 200°
Causales de Ampliación de Plazo del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado que señala que de conformidad con el Artículo 41° de la Ley, el contratista
podrá solicitar la ampliación de plazo pactada por la causal 1. Atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
5.2 ASPECTOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, para que proceda la ampliación de plazo de
conformidad con lo establecido en el Artículo 41° de la Ley, desde el inicio y
durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente,
deberá anotar en el Cuaderno de Obras las circunstancias que a su criterio
ameriten ampliación de plazo. Dentro de los 15 días siguientes de concluido el
hecho invocado el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor según
corresponda.
a) Fecha de inicio de la Causal:

Para efectos de trámite de la presente ampliación de plazo, consideramos la
fecha de inicio de la causal el día 16 de mayo de 2019, conforme está
acreditado en el asiento N° 001 del Residente de Obra, que se transcribe a
continuación.
 Asiento N° 001 de fecha 16-05-2019

Del Residente de Obra
“Conjuntamente con la supervisión se realizó la disponibilidad del área
comprometida en la construcción de los diferentes puentes, el cual tiene
interferencias como sigue : Puente Chuquicara a la margen izquierda aguas
debajo de un poste de energía eléctrica de Hidroandina y un poste de telefonía
a la margen derecha, Puente Tablachaca I un poste de energía eléctrica y un
poste de telefonía a la margen izquierda de la misma manera un poste de
energía eléctrica y un poste de telefonía a la margen derecha ,en el puente
Tablachaca II 2 postes de energía eléctrica y 2 postes de telefonía para ambos

27/10/201
9
márgenes ,puente Quiroz un poste de energía eléctrica y un poste de telefonía

a la margen izquierda del rio y un poste de colocación de energía eléctrica y un
poste de telefonía a la margen derecha. Todas estas interferencias están
dentro del área que corresponden a la parte constructiva, desarrollo de
actividades y procedimientos constructivos.”
b) Fecha de término de la Causal:

La fecha de término de la causal corresponde al día 26 de noviembre del 2019,
conforme está acreditado en el asiento N° 343 que se transcribe a
continuación:
Asiento N°343 de fecha 26-11-2019

“El día de hoy se recepcionó la Carta N° 134-2019/CONSORCIO SUPERVISOR
PUENTES ANCASH-JUNIN/OBRA 2-JCF de la supervisión en la cual hace entrega
el Oficio N° 014-2019-MDSR/GM de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa
autorizando la reubicación de postes de redes eléctricas en los puentes
Tablachaca I, Tablachaca II y Quiroz, solicitado por la Entidad, en tal sentido
comunicamos el cese o conclusión de la causal de ampliación de plazo por
Atrasos y/o paralizaciones por causas no imputables al Contratista, del mismo
que será solicitado, sustentado y cuantificado dentro del plazo previsto en el
Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.
5.3 ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA

A continuación, se realiza la transcripción de los asientos del cuaderno de obra
referidos a la ampliación de plazo en trámite:

“Conjuntamente con la supervisión se realizó la disponibilidad del área
comprometida en la construcción de los diferentes puentes, el cual tiene
interferencias como sigue: Puente Chuquicara a la margen izquierda aguas
debajo de un poste de energía eléctrica de Hidroandina y un poste de telefonía
a la margen derecha, Puente Tablachaca I un poste de energía eléctrica y un
poste de telefonía a la margen izquierda de la misma manera un poste de
energía eléctrica y un poste de telefonía a la margen derecha ,en el puente
Tablachaca II 2 postes de energía eléctrica y 2 postes de telefonía para ambos
márgenes, puente Quiroz un poste de energía eléctrica y un poste de telefonía
a la margen izquierda del rio y un poste de colocación de energía eléctrica y un
poste de telefonía a la margen derecha. Todas estas interferencias están
dentro del área que corresponden a la parte constructiva, desarrollo de
actividades y procedimientos constructivos.”
 Asiento N°002 de fecha 16-05-2019


27/10/201
9
Del Supervisor de Obra

“En atención a lo descrito en asiento anterior se ha corroborado la existencia
de postes de energía eléctrica y telefonía instalados recientemente y por ende
no están considerados en el expediente técnico.”

“El día de hoy se continuo con el replanteo topográfico y la georeferenciación
de los postes de energía eléctrica y telefonía, considerando que los postes que
pertenecen a Hidroandina no están considerado como interferencia en el
proyecto (interferencias nuevas).”

“Solicitamos al contratista nos presente los planos donde se verifique las
nuevas interferencias distintas a las consideradas en el expediente técnico, a
fin de ser tramitados a la Entidad.”

“Se está entregando a la supervisión los planos de interferencias encontradas
al inicio de obra los que difieren de las consignadas en las interferencias al
momento de elaboración del estudio y expediente técnico estos están referidos
a los 04 puentes.”

“Se deja constancia que a la fecha la Entidad no cumple con solucionar las
interferencias en los puentes Chuquicara Tablachaca I y Tablachaca II, esto
está dificultando el avance normal en la obra.”

“Se comunica que a la fecha la Entidad no se pronuncia respecto a las
interferencias de los Ptes Chuquicara, Tablachaca I y Tablachaca II.”

“Se deja constancia que existen interferencias en el puente TABLACHACA II lo
que viene ocasionando retrasos en el avance normal”.


27/10/201
9
“Asimismo, se toma conocimiento que las interferencias en el puente

TABLACHACA II que deberían esperar la pronunciación de la Entidad Provias
Nacional”.

“El día de hoy se presentó la supervisión el estudio de interferencias y situación
actual de las mismas presentando al PVN con fecha 16 de abril del 2018
solicitando la identificación de las interferencias en la obra 2 mediante carta
P0298-2000-05-CPR-RO-045”.

“Se recepciono del contratista con Carta N° P0283-2000-05-CPRV-CG-045 y
P0298-2000-CPR-RO-029, el estudio de interferencias y situación actual de las
mismas presentado a Provias Nacional el 16-04-18, solicitando identificación
de las mismas, para su revisión”.

“Se tuvo la visita del Ing. Próspero Sánchez inspector de Provias para
verificación de interferencias en los 04 puentes de la Obra 2”.

“El día de hoy se tuvo la visita del Ing. Próspero Sánchez de Provias para
inspeccionar las interferencias de los 04 puentes de la Obra 02”.

“Se coordina con el Ing. Prospero Sánchez de Provias Nacional el tema de las
interferencias de los 04 Puentes”.

“Se deja constancia que se tienen interferencias con las redes de servicio: Pte.
Chuquicara: PTF-1 progresiva 0+005 margen derecha poste de telefónica de
concreto Bitel ; PTF-2 progresiva 0+110 margen izquierda poste de telefónica
de concreto Bitel; PTF-3 progresiva 0+005 margen izquierda poste de telefonía
de concreto Bitel Pte. Tablachaca I: PTR-3 progresiva 0+035 MD ,PTR-4
progresiva 0+100 MD postes de telefonía e concreto Bitel PTR-5 progresiva
0+070 MD,PTF-6 progresiva 0+125 MD postes de telefonía de concreto Bitel;


27/10/201
9
PTF-7 progresiva 0+180; PTF-8 progresiva 0+160 MD; PTF-9 progresiva 0+060
MD postes de luz media tensión Hidroandina, Pte.quiroz:PTF-7,PTF-8,PTF-
9,PTF-10,PTF-11 progresivas 0+025,0+050,0+110,0+145,0+160, postes
de telefonía de concreto Bitel,PTF-12,PTF-13,PTF-14, progresivas
0+035,0+025,0+025 en margen izquierdo postes de luz media tensión
Hidroandina.
Hasta la fecha se realizó el seguimiento de reubicación de postes de telefonía
Bitel, no teniendo respuesta para su reubicación de igual modo con los postes
de luz de media tensión Hidroandina no se tiene respuesta de las entidades
correspondientes para su reubicación causando atrasos en obra no pudiendo
intervenir en los Puentes Definitivos”.

“Respecto a las interferencias se está a la espera de respuesta de Provias
Nacional”.

“Se deja constancia que se tienen interferencias de las redes de servicios Bitel e
Hidroandina causando atrasos en la ejecución de obra”.

“A la fecha se sigue teniendo interferencias de red de telefonía (Bitel) y red
eléctrica (municipalidad distrital santa rosa) pese a q se ha tenido
coordinaciones con la supervisión, derecho de vía de Provias Nacional (PVN) y
conjuntamente con la prestadora de servicios de telefonía y obras de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa (responsable de la ejecución de la obra
de red eléctrica), en la cual el Consorcio Puentes Regionales indicaron los
puntos de reubicación de estas interferencias. Estos restringen los trabajos
programados para su ejecución q afecta la ruta crítica del proyecto y que
concluyen para los trabajos de la construcción de los Ptes definitivos de la sgte
manera: Puente Chuquicara: Red de telefonía en la margen izquierda y
derecha, que no permite la ejecución de los trabajos de demolición,
desmontaje de estructura metálica, excavación de subestructura y
posteriormente al montaje de estructura metálica definitiva y construcción de
accesos definitivo con el ancho de vía.
Redes de telefonía Bitel Perú:
PTF-1: Y=9041764.938 X=804460.840 INTERFIERE, REUBICAR EN Y=904176.866
X=804468.357.
PTF-2: Y=9041872.694 X=804495.534 INTERFIERE, REUBICAR EN
Y=9041937.425 X=804477.361


27/10/201
9

Y=9041824.009 X=804412.918.
Puente Tablachaca I: Red de telefonía en la margen izquierda y margen
derecha, red eléctrica en la margen izquierda y la margen derecha no permiten
la ejecución de los trabajos de demolición. desmontaje de estructura metálica,
excavación de subestructura posteriormente pilotajes, montaje de la
estructura metálica definitiva y construcción de accesos definitivos con el
ancho de vía.
Y=9054646.040 X=807072.137
Y=9004726.418 X=807123.269
Redes de energía eléctrica:
PEE-1: Y=9054647.473 X=807092.775 INTERFIERE, REUBICAR EN
Y=9054644.025 X=807070.788
Y=90547333.020 X=807126.522
Puente Tablachaca II: Red de telefonía en la margen izquierda y margen
derecha, no permiten la ejecución de los trabajos de demolición. desmontaje
de estructura metálica, excavación de subestructura posteriormente pilotajes,
montaje de la estructura metálica definitiva y construcción de accesos
definitivos con el ancho de vía.
Y=9054894.688 X=807286.536
Y=9054947.103 X=807353.184
PTF-8: Y=9054993.709 X=807369.948 NO INTERFIERE
Y=9054900.313 X=807262.823
Y=9054945.975 X=807369.750
Puente Quiroz: Red de telefonía en la margen izquierda y margen derecha, red
eléctrica en la margen izquierda y derecha. no permiten la ejecución de los
trabajos de demolición de pavimento, posteriormente pilotajes, montaje de la
estructura metálica definitiva y construcción de accesos definitivos con el
ancho de vía.
Y=9059145.138 X=811389.875


27/10/201
9

Y=9054238.296 X=811389.875
Y=9059146.710 X=811392.744
Y=9059233.133 X=811477.397
Se presenta a la supervisión la Carta N° P0298-2000-CPR-RO-060 sobre el
estado situacional de interferencias de redes de telefonía y redes eléctricas a la
fecha.

“Asimismo se verifica que se tiene interferencias de red de telefonía Bitel y red
eléctrica (Municipalidad Distrital De Santa Rosa), se le indica al contratista que
se ha coordinado con Provias nacional y la municipalidad de santa rosa que le
darán solución al breve plazo para evitar el retraso del avance físico de obra,
las redes Bitel telefonía Perú.PTF-8.interior no interfiere en la red eléctrica PEE
3,PEE 4 son las que interfieren en el Pte. Quiroz, red de telefonía en la margen
izquierda y margen derecha, red eléctrica en la margen izquierda y derecha .
no permiten la ejecución de los trabajos de demolición de pavimento, luego
será pilotajes, montaje de la estructura metálica definitiva construcción de
accesos definitivos con el ancho de la vía. Las redes de telefonía Bitel Perú: PTF
9, PTF 10, interfieren en la vía, redes de energía eléctrica: PEE 5 y PPE 6,
también interfieren en la vía. Se recepcionó del contratista la Carta Nº P0298-
2000-CPR-RO-060, sobre el estado situacional de redes de interferencia de
telefonía y redes eléctricas, para su revisión.
“Se presento la Carta P0298-2000-CPR-RO-072 a la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa, presentando los planos de reubicación de las interferencias de
redes eléctricas en los Puentes Tablachaca I, Tablachaca II y Quiroz. Se deja
constancia que a la fecha se siguen teniendo estas interferencias restringiendo
los trabajos y afectando la ruta crítica”.

“Dejamos constancia que a la fecha no se han realizado los trabajos de
reubicación de las siguientes interferencias: 1. Pte. Chuquicara red telefonía:
PTF-2: Y=9041872.694 X=804495.534, interfiere para los trabajos de
excavaciones del estribo y los trabajos de defensa ribereña de margen derecha
requiere reubicación en Y=9041937.425 X=804477.361. 2. Pte. Tablachaca I:
Red de telefonía: PTF-4: Y=9054646.534 X=807080.596 requiere reubicación en
Y=9054646.040 X=807072.137. Red de energía eléctrica: PEE-1:

27/10/201
9
Y=9054647.473 X=807092.775 requiere reubicación en Y=9054644.025

X=807070.788 estos 02 postes interfieren en los trabajos de excavación de
pilotes, sub estructura, defensa ribereña y accesos de la margen izquierda,
además de la red de telefonía: PTF-5: Y=9054691.407 X=807122.510 requiere
reubicación en Y=9004726.418 X=807123.269. Red de energía eléctrica: PEE-2:
X=807126.522, estos interfieren en los trabajos de excavación de pilotes,
subestructura, defensa ribereña y área destinada para el montaje de
estructura metálica que corresponde a la margen derecha. 3.Pte. Tablachaca II
Red de telefonía: PTF-7: Y=9054948.945 X=807331.436 se requiere reubicar en
X=807369.750, interfiere en la excavación de pilotes, subestructura, defensa
ribereña acceso y área de montaje de la estructura metálica de la margen
izquierda, además la Red de telefonía: PTF-6: Y=9054914.021 X=807289.348
requiere reubicación en Y=9054894.688 X=807286.536 y Red de energía
eléctrica: PEE-3: Y=9054904.761 X=807282.012 reubicar en Y=9054900.313
X=807262.823,que interfieren en la excavación de pilotes ,subestructura
,defensa ribereña y acceso a la margen derecha. 4. Pte. Quiroz Red de
telefonía: PTF-9: Y=9059152.934 X=811366.302, reubicar en Y=9059145.138
X=811389.875. Red de energía eléctrica: PEE-5: Y=9059153.709 X=811367.591,
reubicar en Y=9059146.710 X=811392.744 que interfiere en los trabajos de
subestructura, defensa ribereña y acceso a la margen izquierda, además la Red
de telefonía: PTF-10: Y=9059228.147 X=811466.188, reubicar en
Y=9059240.510 X=811469.244, reubicar en Y=9059233.133 X=811477.397, que
interfiere en el acceso y área de montaje de la estructura metálica en la
margen derecha. Como se puede observar todas estas interferencias ya han
sido planteadas para su reubicación con la empresa de telefonía Bitel y para el
caso de la red eléctrica con la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. Las que
tienen a cargo dicho servicios oportunamente y no afecten en la ejecución de
actividades. Esta situación está generando atrasos en la ejecución de la obra
que deriva en una solicitud de ampliación de plazo que solicitamos según la
estipulación en el Articulo 200 y 201 de Reglamento de la Ley de las
Contrataciones”.

“Se deja constancia que a la fecha no se realiza la reubicación de las
interferencias de las redes de telefonía en el Pte. Chuquicara, interferencias de
las redes de telefonías y redes eléctricas en Pte. Tablachaca I, interferencias de
las redes de telefonías y redes eléctricas en Pte. Tablachaca II e interferencias
de las redes de telefonías y redes eléctricas en Pte. Quiroz ,las interferencias de


27/10/201
9
telefonía ya se han coordinado su reubicación con la empresa Bitel y a la fecha

no han sido reubicadas y las interferencias de redes eléctricas también han
coordinado su reubicación con la Municipalidad Distrital de Santa Rosa y a la
fecha no han sido reubicadas que tienen a cargo dicho servicios; asimismo
dichas coordinaciones para ambos casos tiene conocimiento el encargado del
derecho de vía de Provias Nacional del MTC-Lima. Dichas interferencias de
telefonía y eléctrica vienen dificultando el avance físico de obra de los 04 Ptes:
Chuquicara, Tablachaca I, Tablachaca II y Quiroz en diferentes actividades de
ejecución que ha sido mencionado por el residente de obra, recomendando a
la Entidad Provias Nacional-MTC acelere el trámite de reubicación para evitar
retraso en el avance físico de obra acelerado y evitar la ampliación de plazo
que lo estipula el Reglamento en los Artículos: Nº 201 y Nº202 de la Ley de
Contrataciones del Estado”.

“A la fecha no se ha tenido la atención a las afectaciones por las interferencias
descritas como son: 1. Pte. Chuquicara red telefonía: PTF-2: Y=9041872.694
X=804495.534, interfiere para los trabajos de excavaciones del estribo y los
trabajos de defensa ribereña de margen derecha requiere reubicación en
Y=9041937.425 X=804477.361. 2. Pte. Tablachaca I: Red de telefonía: PTF-4:
X=807072.137. Red de energía eléctrica: PEE-1: Y=9054647.473 X=807092.775
requiere reubicación en Y=9054644.025 X=807070.788 estos 02 postes
interfieren en los trabajos de excavación de pilotes, sub estructura, defensa
ribereña y accesos de la margen izquierda, además de la red de telefonía: PTF-
5: Y=9054691.407 X=807122.510 requiere reubicación en Y=9004726.418
X=807123.269. Red de energía eléctrica: PEE-2: Y=905479.000 X=807141.997
requiere reubicación en Y=90547333.020 X=807126.522, estos interfieren en
los trabajos de excavación de pilotes, subestructura, defensa ribereña y área
destinada para el montaje de estructura metálica que corresponde a la
margen derecha. 3.Pte. Tablachaca II Red de telefonía: PTF-7: Y=9054948.945
X=807331.436 se requiere reubicar en Y=9054947.103 X=807353.184. Red de
energía eléctrica: PEE-4: Y=9054961.055 X=807345.372 requiere reubicación
en Y=9054945.975 X=807369.750, interfiere en la excavación de pilotes,
subestructura, defensa ribereña acceso y área de montaje dela estructura
metálica de la margen izquierda, además la Red de telefonía: PTF-6:
X=807286.536 y Red de energía eléctrica: PEE-3: Y=9054904.761
X=807282.012 reubicar en Y=9054900.313 X=807262.823,que interfieren en la
excavación de pilotes ,subestructura ,defensa ribereña y acceso a la margen
derecha. 4. Pte. Quiroz Red de telefonía: PTF-9: Y=9059152.934 X=811366.302,
reubicar en Y=9059145.138 X=811389.875. Red de energía eléctrica: PEE-5:
Y=9059153.709 X=811367.591, reubicar en Y=9059146.710 X=811392.744 que

27/10/201
9
interfiere en los trabajos de subestructura, defensa ribereña y acceso a la

margen izquierda, además la Red de telefonía: PTF-10: Y=9059228.147
X=811466.188, reubicar en Y=9054238.296 X=811389.875. Red de energía
eléctrica: PEE-6: Y=9059240.510 X=811469.244, reubicar en Y=9059233.133
X=811477.397, que interfiere en el acceso y área de montaje de la estructura
metálica en la margen derecha. La causal de ampliación de plazo continua
vigente. Desde el inicio de la obra según detalle en el Asiento Nº 001 de fecha
16/05/19”.

“A la fecha no se realiza la reubicación de las interferencias de redes de
telefonía y eléctricas de los 04 Ptes: Chuquicara, Tablachaca I, Pte. Tablachaca
II y Pte. Quiroz por parte de la Entidad, cuyos detalles dichos interferencias son
mencionados por el residente de obra en el Asiento Nº 273, generando retraso
en el avance físico de obra y evaluación de una posible ampliación de plazo”.

“En vista que a la fecha no se tiene liberado por reubicación de los postes de
-telefonía y energía eléctrica que existen en los puentes Chuquicara,
Tablachaca I y II y Quiroz que impiden la ejecución de actividades de la
subestructura de estos puentes, específicamente por la excavación para
estructuras y demás partidas sucesorias, indicamos el cese parcial del hecho
que motiva la causal de la ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones
por causas no atribuibles al contratista, cuya solicitud, sustento y
cuantificación será presentado a la supervisión dentro del plazo previsto que
indica el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.

“Se toma conocimiento lo indicado en el Asiento N°283 descrito por el
Residente de Obra referente a la presentación dentro de los plazos de la ley
según el Articulo N°201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, de Ampliación de plazo parcial, debido que a la fecha no se tiene
liberado la reubicación de los postes de telefonía y energía eléctrica que
existen en los Puentes Chuquicara, Tablachaca I, Tablachaca II y Quiroz, que
está impidiendo la ejecución de actividades de la Subestructura de la
excavación para estructura y demás partidas sucesivas; indicando el cese de la
causal de ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al contratista; el cual será evaluado por la Supervisión, debido a
que el Entidad viene coordinando con las empresas de servicio de telefonía y
energía eléctrica su reubicación”.


27/10/201
9

“El día de hoy se remitió la Carta PO298-2000-05-CPRV-CG-026 del
representante legal Jose Miguel Monzon Nuñez hacia la Supervisión con
Asunto solicitud de Ampliación N°01-PARCIAL, adjuntando informe, sustento y
cuantificación de la Ampliación de Plazo N°01-Parcial, conforme lo indica el
Artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por el
plazo de veintinueve (29) días calendario, lo que prorroga la fecha de término
de obra del 10 de enero del 2020 al 08 de febrero del 2020 esta solicitud, es
indica por la casual “atrasos y/o paralizaciones por causas no imputables al
contratista” y generada por la falta de liberación de las interferencias de
postes de telefonía y energía eléctrica que origina atrasos en la ejecución de la
obra; por tal motivo, solicitamos que previa revisión e informe de parte de la
Supervisión, se remita la documentación a Provias Nacional para la emisión de
la Resolución que corresponda dentro de los plazos establecidos en el párrafo
del Art. 201 del RLCE, procediendo de acuerdo a ley”.

“El día de hoy se tuvo la visita del Ing. Adolfo Suarez, Administrador de
Contratos de Provias Nacional, el cual junto a la supervisión y la residencia
verificaron los avances e interferencias en los 04 puentes (Chuquicara,
Tablachaca I, Tablachaca II y Quiroz)”

“Visita del Ing. Adolfo Suarez, administrador de Contratos de Provias Nacional,
el cual junto a la supervisión y la residencia verificaron avance e interferencias
en los Ptes”.

“Continua la visita del Ing. Adolfo Suarez de Provias Nacional – MTC- lima para
verificar Avance de Obra e interferencias de telefonía y redes eléctricas de los
04 Puentes: Chuquicara, Tablachaca I y Tablachaca II”.
“Provias Nacional comunico que los responsables de telefonía Bitel iniciaron la
intervención con las Interferencias de los pilotes en Tablachaca I Y II, los que no
se apersonaron”.



27/10/201
9
“Los responsables de la compañía telefónica BITEL no se apersonaron tampoco

el día de hoy, como lo había comunicado PVN”.

“Tampoco hoy se apersonaron los responsables de la empresa BITEL para ver
las interferencias de redes de telefonía, que fue comunicado por Provias
Nacional del Área de interferencias y derecho vía”.

“El día de hoy se apersono el responsable de telefonía Bitel el señor Elvis
Ernesto Tocto Succhil al cual se le hizo entrega de los planos de reubicación de
Interferencias en Tablachaca I y II, seguido de ellos se procedió con la
verificación en campo”.

“El día de hoy se apersono a Obra el Responsable Telefonía Bitel Sr. Elvis Tucto
Succhil, el cual se le hizo entrega de los planos de reubicación de interferencias
de Tablachaca I y II verificando en campo y dar soluciones de reubicación”.

“El responsable de telefonía BITEL, el señor Elvis Ernesto Tucto Succhil, indico
que el día lunes 18-11-19 movilizara postes desde Lima a Obra para reubicar
los postes que interfieran en Tablachaca I y II junto al traslado de la fibra
óptica, programando culminar sus actividades el 27-11-19.
Se deja constancia que persisten las interferencias con los postes de media
Tensión pertenecientes a la Municipalidad de Santa Rosa”.

“Continúan las interferencias de energía eléctrica de la Municipalidad de Santa
Rosa; la empresa BITEL por intermedio del Sr. Elvis Tucto indico que desde el 18
al 27 de Noviembre realizara la reubicación de postes de telefonía en
Tablachaca I y Tablachaca II”.
Dejamos constancia que se ha recibido la R.D. N° 2932-2019-MTC/20 de fecha
20.Nov.2019, mediante la cual declaran IMPROCEDENTE la solicitud de
Ampliación de Plazo N° 01, la misma que manifestamos nuestro total
desacuerdo, por cuanto consideran que el análisis de la solicitud no debió ser
con el Calendario Acelerado sino con el Calendario anterior a ello; sobre este


27/10/201
9
particular, la Opinión N° 203-2016/DTN del OSCE en el numeral 2.3.2 tercer

párrafo indica lo siguiente: “De conformidad con lo expuesto, se infiere que el
calendario acelerado de obra reemplazaba al calendario de avance de obra
que se encontrara vigente, el cual podía ser, el calendario presentado para la
suscripción del contrato adecuado a la fecha efectiva del inicio de la obra o
aquel remitido como consecuencia de la última ampliación de plazo
otorgada, según fuera el caso”; en tal sentido lo considerado por la
supervisión y PROVIAS NACIONAL para declarar IMPROCEDENTE nuestra
Ampliación de Plazo N° 01, es contraria a lo indicado por el OSCE, por tal
motivo nos reservamos el derecho de proceder a la solución de controversia
según lo estipula el Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

“Se hizo entrega al contratista copia de la Resolución Directoral N°2932-2019-
MTC/20 de la Ampliación de Plazo Parcial N°01 mediante la cual la entidad a la
Opinión N°203-2016/DTN del OSCE, numeral: 2.3.2. tercer párrafo donde
indica que: de conformidad con lo expuesto si infiere que el CAO acelerado
reemplazaba al CAO que se encontraba vigente, el cual podía ser el CAO
presentado para la suscripción del contrato adecuado a la fecha efectiva del
inicio de Obra o aquel remitido como consecuencia de la última ampliación de
plazo otorgada, según fuera el caso, lo que contradice la OSCE; se le comunica
al contratista que se toma conocimiento para los fines convenientes”.

“La supervisión remitió la copia de la Resolución de Ampliación de plazo
parcial N° 01 Resolución Directoral N°2932-2019-MTC/20 declarando
improcedente la ampliación de plazo por la falta de liberación para la
reubicación de los postes de telefonía y energía eléctrica, demostrando para
ello lo indicado en el Oficio N°8881-2019-MTC/20.22.4 con fecha de recepción
el 19 de noviembre 2019 cuya copia se entrega a la supervisión, donde Provias
Nacional, solicita autorización a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa para
la reubicación de postes de redes eléctricas que están inferencias en la
Construcción de los Puentes Tablachaca I y II y Quiroz y con la finalidad de no
ocasiona retraso en la ejecución de la obra, en tal sentido es evidente y
demostrado que a la fecha existen portes de energía eléctrica que interfieren
con la obra.
Se presentó a la supervisión la solicitud de autorización para la “reubicación de
postes de redes eléctricas” de disponibilidad de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa.


27/10/201
9
Se deja constancia que a la fecha de hoy los responsables de la telefonía BITEL

no se apersonan a obra ni movilizan postes para reubicar los postes que
interfieren en Tablachaca I y II según su programación.
A la fecha continua la existencia de postes de telefonía y energía eléctrica que
interfieren con la obra”.

Se entrega al contratista la copia de la Resolución Directoral N°2932-2019-
MTC/20; de la Ampliación de plazo parcial N°01 declarado improcedente; se
toma conocimiento lo indicado por el contratista donde mantienen vigente la
Causal de Ampliación de plazo parcial por la falta de liberación de reubicación
de los postes de telefonía de BITEL y energía eléctrica de la Municipalidad de
Santa Rosa; interfiriendo en la zona de construcción de los Puentes Tablachaca
I y Tablachaca II y Puente Quiroz; se coordina con la Empresa BITEL y
Municipalidad de Santa Rosa su reubicación de dichos postes; se toma
conocimiento que a la fecha la empresa BITEL no está cumpliendo con su
programación de reubicación de postes

“Se entregó a la supervisión el Estudio de Interferencia – P0298-200-08-INT-
001, entregado con fecha 12-01-2018.”

“Se recepciona del contratista el estudio de Interferencias PO283-200-08-INT-
EST-001, el cual fue remitido a la entidad Provias Nacional para su trámite
respectivo

Mediante el presente asiento dejamos constancia la vigencia de la causal de
Ampliación de plazo por falta de liberación para la Reubicación de los postes
de telefonía y energía eléctrica en los puentes Tablachaca I, Tablachaca II y
Quiroz.

“Se toma conocimiento de la causal de ampliación por falta de liberación de
postes de redes de telefonía y redes eléctricas en los Ptes: Tablachaca I,
Tablachaca II y Quiroz.


27/10/201
9

“El día de hoy se recepciona la CARTA N°134-2019/CONSORCIO SUPERVISOR
PUENTES ANCASH-JUNIN/OBRA 2-JCF dela supervisión en la cual hace entrega
el Oficio N°014-2019-MDSR/GM de la Municipalidad de Santa Rosa
autorizando la Reubicación de Postes de Redes Eléctricas en los Puentes
Tablachaca I, Tablachaca II y Quiroz, solicitado por la entidad en tal sentido
comunicamos el cese o conclusión de la causal de Ampliación de plazo por
Atrasos y/o paralizaciones por causas no imputables al contratista, el mismo
que será solicitado, sustentado y cuantificado dentro del plazo previsto en el
Artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones”.

Se entregó al contratista el Oficio N°014-2019, MDS/GM, autorizando la
reubicación de los postes redes energía con CARTA N° 134-2019-CSPAJ/OBRA2-
JCF, indicando asimismo al Contratista el Cese de Causal de Ampliación de
Plazo.
5.4 DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES

 Mediante Resolución Directoral N° 531-2019 de fecha 12.abr.2019, se aprueba
el Expediente Técnico Definitivo “Construcción de Puentes por Reemplazo en
Ancash y Junín – Obra 2., del cual en el Ítem 19 - Volumen 2 – Tomo 1, paginas
001-083 se incluye el Informe Final de Interferencias
 Con Carta N° P0298-2000-CPR-RO-005 de fecha 30.may.2019, se remite a la
supervisión, los planos de interferencias encontrados al inicio de la obra, en
donde se solicita, se remita a la Entidad Contratante para conocimientos y fines
consiguientes.
 Con Carta N° 004-2019/CONSORCIO SUPERVISOR PUENTES ANCASH-
JUNIN/OBRA 2 – JCF de fecha 06.jun.2019, la supervisión formula
observaciones sobre la cantidad de postes que tienen ser removidos.
 Con Carta N° PO 298-2000-CPR-RO-060 de fecha 28.set.2019, se remite a la
supervisión, los planos de interferencias de redes de telefonía y eléctrica en los
puentes, indicándose en dicha carta que estas interferencias restringen los
trabajos programados.
JUNIN/OBRA 2 – JCF de fecha 03.oct.2019, la supervisión remite a PROVIAS
NACIONAL los Planos de interferencias de Redes de Telefonía y Eléctricas en los
Puentes que fue presentado por el Consorcio Puentes Regionales con Carta N°
PO 298-2000-CPR-RO-060 de fecha 28.set.2019; indicándose que ha tenido


27/10/201
9
coordinaciones con Derecho de Vía de PVN y la Municipalidad Distrital de Santa

Rosa y se comunica el trámite el corresponda.
 Con Carta N° PO 298-2000-CPR-RO-072 de fecha 10.oct.2019, se remite a la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa los planos para reubicación de
interferencias de redes eléctricas, indicándose que es conveniente realizar la
reubicación de modo que no exista interferencias en la construcción de los
puentes.
 Con Oficio N° 38886-2019-MTC/20.22.4 de fecha 15.nov.2019, PROVIAS
NACIONAL se dirige al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, en
donde solicita AUTORIZACION para que el contratista realice la reubicación de
los postes de redes eléctricas de disponibilidad de la municipalidad que están
interfiriendo en la construcción de los Puentes Tablachaca I, Tablachaca II y
Puente Quiroz, con la finalidad de no ocasionar atrasos en la ejecución de la
obra.
JUNIN/OBRA 2 – JCF de fecha 21.nov.2019, la supervisión de obra nos requiere
presentar copia de los expedientes técnicos elaborados por el Consorcio
Puentes Regionales de las interferencias de los puentes.
 Con Carta N° PO 298-2000-CPR-RO-108 de fecha 22.nov.2019, se remite copia
del Estudio de Interferencia entregado el 12.ene.2018 y que corresponden a las
interferencias identificadas en la elaboración del proyecto y adicionalmente se
remitió las interferencias no identificadas en la elaboración del estudio.
JUNIN/OBRA 2 – JCF recibida el 26.nov.2019, la supervisión nos comunica que
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa mediante Oficio N° 014-2019-
MDSR/GM autoriza la reubicación de las interfaces eléctricas en los puentes
Tablachaca I, Tablachaca II y Quiroz.
5.5 SUSTENTO TÉCNICO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO.

La presente Ampliación de Plazo N° 02, se encuentra fundamentada
principalmente por la falta de liberación y reubicación de las interferencias
existentes (postes de telefonía) ubicadas en los puentes Tablachaca I y II, pese que
fueron identificadas, informados y considerados en el l Expediente Técnico y
aprobado por PROVIAS NACIONAL con Resolución Directoral N° 531-2019-MTC/20
de fecha 12.abr.2019, asimismo durante la ejecución de la obra fue identificado,
informado y presentado los expedientes sobre la existencia de postes de energía
eléctrica a cargo de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa instalados con
posterioridad a la elaboración del Expediente Tecnico e informado a la Supervisión

27/10/201
9
mediante reiterados asiento en el cuaderno de obra y cartas sobre presentación de

los planos de interferencias (postes de telefonía y energía eléctrica), toda esta
situación que impidió la ejecución normal de obra, que origina atrasos en la partida
“Excavación para Estructuras en Material Común en Seco” y demás actividades
sucesorias y vinculadas de la partida genérica ESTRUCTURA – SUB ESTRUCTURA y
demás partidas críticas y no críticas del presupuesto de obra, por tanto era
imposible la construcción de los pilotes y estribos de los Puentes Tablachaca I y
Tablachaca II; por ende, al existir un hecho y causal que afecte la ruta crítica del
programa de ejecución de obra, existirá variación en el plazo de ejecución de la obra, por
consiguiente, la fecha de término se modifica.
Al respecto, como prueba de lo manifestado y como sustento de la causal de esta

ampliación de plazo, se menciona lo indicado en el Oficio N° 38886-2019-
MTC/20.22.4 de fecha 15.nov.2019, en donde PROVIAS NACIONAL se dirige al
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, en donde solicita
AUTORIZACION para que el contratista realice la reubicación de los postes de
redes eléctricas de disponibilidad de la municipalidad que están interfiriendo en
la construcción de los Puentes Tablachaca I, Tablachaca II y Puente Quiroz, con la
finalidad de no ocasionar atrasos en la ejecución de la obra, en tal sentido es
evidente que al 15.nov.2019 existían postes de energía eléctrica que interfieren
con la construcción de puentes y que recién el día 26.nov.2019, la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa recién AUTORIZA el retiro y reubicación de los postes de
energía eléctrica de los puentes Tablachaca I y Tablachaca II; toda esta situación
ajena a nuestra responsabilidad, impidieron la ejecución de la partida “Excavación
para Estructuras en Material Común en Seco” de la partida genérica ESTRUCTURA
– SUB ESTRUCTURA y demás partidas sucesorias del programa de ejecución de
obra vigente.
A continuación se muestra gráficamente la imposibilidad de inicio de las

actividades en los puentes Tablachaca I y Tablachaca II, sin que estas estructuras
sean reubicadas previamente.
1. Interferencia en Puente Tablachaca I (Ver Anexo 05 – Planos de
Interferencias)
1.1. Causal: Existencia de Postes de Energía (media tensión) emplazados en el

área de excavación para estructuras
La imagen presentada a continuación muestra claramente que el poste
definido con código PEE-1, se encuentra emplazado dentro del área de
corte. Para iniciar cualquier trabajo es estrictamente necesario el retiro

27/10/201
9
inmediato de este poste, el ejecutar las excavaciones en este sector traería

como consecuencia la caída de este poste.
Figura N° 01: grafica (vista en planta) la existencia del poste PEE-1 que se encuentra
dentro del área de excavación
1.2. Causal: Obstrucción a los trabajos de operación para la ejecución de la

partida Pilotaje
El tren de equipo necesario para la ejecución de la partida pilotaje este
compuesto por un equipo de perforación cuya función principal es la
perforación con consecuente excavación del terreno natural acompañado
por una grúa cuya función principal es la ejecución de movimientos para la
colocación de la armadura metálica en la excavación.
Se ha considerado que el radio mínimo de área libre para la ejecución de las
actividades propias del pilotaje es de 5.80m que es el giro en 180 grados del
equipo de pilotaje.
La imagen presentada a continuación que los postes de código PEE-1 y PTF-4
se encuentran dentro del área libre requerida.


27/10/201
9
Figura N°02: grafica (vista en planta) obstaculización que genera los

postes PTF- 4 y PEE-1 a los movimientos propios del equipo de pilotaje
Figura N°03: Sección de corte, grafica la obstaculización que genera los postes PTF- 4 y PEE-1 a
los movimientos propios del equipo de pilotaje
1.3. Causal: Existencia de líneas aéreas de energía (media tensión) y fibra óptica
La imagen que se presenta muestra que existe líneas aéreas tanto de energía
en media tensión (línea aérea formada por los postes PEE-1 y PEE-2), así
como línea de fibra óptica (línea aérea formada por los postes PTF-4 y PTF-5)
que interfieren con la operación de la grúa para la manipulación de la
armadura de acero y posterior colocación dentro del área de excavación. La
actual condición imposibilitó el inicio de los trabajos de pilotaje ya que es
imposible la colocación de acero.


27/10/201
9
Figura N°04: grafica la interferencia que generan la ubicación de los cables aéreos
en el estribo izquierdo. Se puede apreciar que los cables chocarían con el equipo
de pilotaje


27/10/201
9
Figura N°05: grafica la interferencia que generan la ubicación de los cables

aéreos en el estribo derecho. Se puede apreciar que los cables chocarían con el
equipo de pilotaje.
2. Interferencia en Puente Tablachaca II (Ver Anexo 05 – Planos de

Interferencias)
2.1. Causal: Existencia de Postes de telefonía de la empresa Bitel Perú

emplazados en el área de excavación para estructuras.
La imagen presentada a continuación muestra claramente que el poste
definido con código PTF-6, PTF-7; se encuentra emplazado dentro del área
de excavación. Para iniciar cualquier trabajo es estrictamente necesario el
retiro inmediato de este poste, el ejecutar las excavaciones en este sector
traería como consecuencia la caída de este poste.


27/10/201
9
Figura N° 06: muestra la existencia y superposición del poste PTF-6 y PTF-7 en área de excavación
de ambos estribos.
2.2. Causal: Existencia de líneas aéreas de energía (media tensión) y fibra

óptica.
Las imágenes que se presentan a continuación muestran que existen líneas
aéreas tanto de energía en media tensión (línea aérea formada por los
postes PEE-3 y PEE-4), así como línea de fibra óptica (línea aérea formada
por los postes PTF-6y PTF-7) que interfieren con la operación de la grúa para
la manipulación de la armadura de acero y posterior colocación dentro del
área de excavación.
Figura N°07: grafica la ubicación de las líneas de energía en media tensión (línea de color rojo) y
la línea de fibra óptica de propiedad de Bitel Perú (línea de color azul); líneas que impiden los
movimientos propios de la operación del equipo de pilotaje.

27/10/201
9
Figura N°08: grafica la obstaculización que generan los cables de

telefonía de la empresa Bitel Perú (línea color azul) y cable de energía en
media tensión (línea color rojo) a los movimientos del equipo de pilotaje
en el estribo izquierdo.

27/10/201
9
Figura N°09: grafica la obstaculización que generan los cables de telefonía de la

empresa Bitel Perú (línea color azul) y cable de energía en media tensión (línea color
rojo) a los movimientos del equipo de pilotaje en el estribo derecho.
Es de verse en las gráficas anteriores, que la existencia de los postes de energía

eléctrica y de telefonía impidieron la construcción de los pilotes y los estribos de
los Puentes Tablachaca I y Tablachaca II, afectándose directamente a la partida
“Excavación para Estructuras en Material Común en Seco” de la partida genérica


27/10/201
9
ESTRUCTURA – SUB ESTRUCTURA y demás partidas sucesorias del programa de

ejecución de obra vigente.
Para el análisis de la afectación de la causal al programa de ejecución de obra

vigente, se toma en consideración el Calendario Acelerado, según lo indicado por la
Opinión N° 052-2014/DTN y N° 203-2016/DTN (ver Anexo 04 – Opinión del OSCE).
Al respecto, para verificar si el hecho invocado a afecta al programación de

ejecución de obra vigente, se analiza el Diagrama Gantt Vigente (Acelerado), con
fecha de término el 10 de enero de 2020, en donde se especifica la secuencia lógica
de la ejecución de las diversas partidas que conforman el Presupuesto de Obra, en
donde se detalla las partidas de la ruta crítica que contiene fechas de inicio y
termino y periodo de ejecución y que se resume a continuación para cada uno de
los puentes y la partida “Excavación para Estructuras en Material Común en Seco”
que forma parte de la ruta crítica.
Duración
Descripción (días) Comienzo Fin
PUENTE TABLACHACA I KM. 768+806 238 18/05/19 10/01/20

ESTRUCTURA 210 21/05/19 16/12/19
SUB ESTRUCTURA 70 03/10/19 11/12/1
9
Excavación para Estructuras en Material Común en Seco 9 03/10/19 11/10/1
9
PUENTE TABLACHACA II KM. 769+131 235 21/05/19 10/01/20
ESTRUCTURA 208 26/05/19 19/12/19
SUB ESTRUCTURA 70 28/09/19 06/12/1
9
Excavación para Estructuras en Material Común en Seco 20 28/09/19 17/10/1
9
Al respecto, se calcula el rendimiento/día de la partida “Excavación para

Estructuras en Material Común en Seco”, en base al metrado del proyecto y la
duración en días según el programa de ejecución de obra vigente (Calendario
Acelerado)
Metrado Duración
Descripción Unidad Proyecto (días) Rend/Dia
PUENTE TABLACHACA I KM. 768+806

Excavación para Estructuras en m3 757.74 9 84.19
Material Común en Seco
PUENTE TABLACHACA II KM. 769+131
Excavación para Estructuras en m3 631.79 20 31.59


27/10/201
9
Conforme es de verse, los trabajos de la partida “Excavación para Estructuras en

Material Común en Seco para cada puente, están programados entre el 28.Set.19
hasta el 17.oct.19, y deben ejecutarse en este periodo siempre y cuando no exista
impedimentos o interferencias que limiten se ejecución de esta actividad y tal
como se indicó anteriormente y con conocimiento de la supervisión y PROVIAS
NACIONAL, existen postes de telefonía y de energía eléctrica que a la fecha del
cese de ampliación de plazo, que no han sido reubicados por fuera de la zona de
excavación para la sub estructura y que esta situación se refleja en el avance de
esta partida y que a la fecha se encuentra atrasada. El detalle del metrado
ejecutado y saldo de la partida “Excavación para Estructuras en Material Común
en Seco” se describe en el cuadro siguiente.
Metrado
Descripción Unidad
Proyecto Ejecutado Saldo
Excavación para Estructuras en m3 757.74 0.00 757.74
Excavación para Estructuras en m3 631.79 0.00 631.79
A continuación, se realiza el cálculo de afectación en base al saldo de metrado y el

rendimiento/día, el cual resulta la afectación en 9 y 20 días calendario a la partida
Excavación para Estructuras en Material Común en Seco, para cada puente
respectivamente y que se detalla en el cuadro siguiente.
Cálculo de Afectación
Descripción Unidad
Saldo Días
Metrado Rend/Dia Afectado
Excavación para Estructuras en m3 757.74 84.19 9 días
Excavación para Estructuras en m3 631.79 31.59 20 días
En base a los días de afectación y la fecha de cese de la causal (26.nov.19) de la

ampliación de plazo, se determina que la afectación más crítica hasta esta fecha,
corresponde al Puente Tablachaca II en 60 días calendario, periodo que
corresponde a nuestra solicitud de ampliación de plazo.


27/10/201
9
5.6 NECESIDAD DEL PLAZO ADICIONAL

La necesidad del plazo solicitado se sustenta, en la existencia de postes de
telefonía y energía eléctrica que impiden la ejecución de la partida “Excavación
para Estructuras en Material Común en Seco” de los puentes que conforman la
obra y que afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y al
afectarse ésta, existe variación al plazo de ejecución de obra; por tanto, la fecha
de término de obra se modifica.
La ampliación de plazo solicitada, corresponde a 60 días calendario y que fue

calculada según la afectación de la partica critica y la fecha de cese de la causal
de ampliación de plazo, siendo este plazo necesario para la culminación de la
obra; en tal sentido la fecha de término de obra se modifica del 10 de enero del
2020 al 10 de marzo del 2020.
6. CONCLUSIONES
 Bajo los argumentos expuestos anteriormente y la demostración fehaciente y

comprobada, que el hecho invocado como es la falta de liberación y reubicación de
los postes de telefonía y energía eléctrica, afecta a la partida critica “Excavación
para Estructuras en Material Común en Seco Suelto y que forma parte la ruta crítica
del programa de ejecución de obra vigente, resulta necesario el plazo adicional
solicitado para dar cumplimiento con el Contrato de Ejecución de Obra; en tal
sentido solicitamos se declare fundado nuestra solicitud y se nos otorgue la
Ampliación de Plazo N° 02, por 60 días calendario, lo que prorroga la fecha de
término de obra del 10 de enero del 2020 al 10 de marzo del 2020.
 Esta solicitud de ampliación de plazo se presenta para tramite al amparo de los

Artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por
tanto, deberá resolverse de acuerdo a Ley.


27/10/201
9
----------------------------------------
José Miguel Monzón Nuñez
Representante Legal


27/10/201
9
7. ANEXOS


27/10/201
9
ANEXO 01
COPIA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA


27/10/201
9
ANEXO 02
COPIA DE LOS ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA


27/10/201
9
ANEXO 03
DOCUMENTOS y COMUNICACIONES


27/10/201
9
ANEXO 04
OPINIONES DEL OSCE


27/10/201
9
ANEXO 05
PLANOS DE INTERFERENCIAS


27/10/201
9
ANEXO 06
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VIGENTE
DIAGRAMA GANTT

Ap 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Ap 2

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ap 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

CONSORCIO PUENTES REGIONALES

Contrato de Ejecucion de Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín

3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

5. SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

5.1 CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO

Dirección: Av. Emilio Cavenecia 225 – San Isidro - Lima

Contrato de Ejecucion de Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín

“ATRASOS Y/O PARALIZACIONES POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA”

Nuestra solicitud de ampliación de plazo se encuentra amparada por los siguientes

 Contrato de Ejecución de Obra N° 026-2017-MTC/20.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de PROVIAS NACIONAL

Como resultado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 009-2016-MTC/20 derivada

Contrato de Ejecucion de Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín

CONSTRUCTORA DURAN S.A. por el monto total de su propuesta económica

El Contrato de Ejecución de Obra N° 026-2017-MTC/20 por la Obra 2, fue suscrito el

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Obra : Cinstrucción de Puentes por Reemplazo en

Dirección: Av. Emilio Cavenecia 225 – San Isidro - Lima

Contrato de Ejecucion de Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín

Supervisión de Obra : Consorcio Supervisor Puentes Ancash/Junin

Cláusula Sétima: Del Plazo de Ejecución del Contrato

 Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado

Dirección: Av. Emilio Cavenecia 225 – San Isidro - Lima

Contrato de Ejecucion de Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín

Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, mediante comunicación

La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o

El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y/o

Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación de plazo se

Contrato de Ejecucion de Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Artículo 201° Procedimiento de ampliación de plazo

El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la

Dirección: Av. Emilio Cavenecia 225 – San Isidro - Lima

Contrato de Ejecucion de Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas

En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión,

La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o

Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad

c) Artículo 202° Efectos de la modificación del plazo contractual

Dirección: Av. Emilio Cavenecia 225 – San Isidro - Lima

Contrato de Ejecucion de Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de

Solo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización de

En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo

d) Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

5. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

Se solicita la presente Ampliación de Plazo N° 01 – Parcial, al amparo de lo descrito en

Contrato de Ejecucion de Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín

5.1 CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.

5.2 ASPECTOS FORMALES DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

a) Fecha de inicio de la Causal:

 Asiento N° 001 de fecha 16-05-2019

Contrato de Ejecucion de Construcción de Puentes por Reemplazo en Ancash y Junín

márgenes ,puente Quiroz un poste de energía eléctrica y un poste de telefonía

b) Fecha de término de la Causal:

Asiento N°343 de fecha 26-11-2019

5.3 ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA