CONTRATO N° 0892-2009-BN

Conste por el presente documento, el Contrato de compra venta, que celebra de una parte el BANCO DE
LA NACIÓN domiciliado en Avenida República de Panamá N° 3664 Lima 27, con RUC Nº 20100030595,
debidamente representado por el señor CARLOS GUILLERMO BASADRE LACUNZA, Gerente Jefe del
Departamento de Logística, identificado con D.N.I. Nº 07801476 y el señor JOSE ANTONIO MENDIOLA
LAZARO DE ORTECHO, Sub-Gerente Jefe de la División Abastecimiento identificado con D.N.I. Nº
02889186, a quienes en adelante se les denominará “El Banco”; y de otra parte DATACONT S.A.C. con
R.U.C. N° 20100131359, con domicilio legal en Avenida República de Panamá N° 3515 – San Isidro,
debidamente representado por el Señorita KAREN YRENE SERNA TORRES, identificada con D.N.I. N°
40683103, según poder inscrito en la Partida N° 03019755, Asiento N° D00001 del Registro de Personas
Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

El Comité Especial con fecha 24 de Julio del 2009, otorgó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA
SELECTIVA Nº 0012-2009-DA-BN – Primera Convocatoria, “Adquisición de Escaner de Red” a la
propuesta de El Contratista, cuyos detalles e importes totales, constan en los documentos integrantes
del presente proceso.

El presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Legislativo N° 1017 (en adelante la Ley), su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-
2008-EF (en adelante el Reglamento) y supletoriamente por el Código Civil.

CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONTRATO

El Contratista se obliga a entregar a El Banco Escaner de Red, cuya descripción detallada figura en
su Propuesta Técnica y en las Bases del proceso de selección indicado.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 299,939.50 a todo costo, incluido IGV, según siguiente
detalle:

PRECIO TOTAL
ITEM CANT. CONCEPTO
S/.
01 50 Escaner de Red marca Canon Modelo SCANFRONT 220P 299,939.50

Este monto comprende el costo de los bienes, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea
necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

El Banco se obliga a pagar la contraprestación a El Contratista en Nuevos Soles, en el plazo de 15 días,
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el
artículo 181° del Reglamento; para tal efecto, el Departamento de Informática de El Banco, como
responsable de dar la conformidad de la prestación, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los
diez (10) días de ser estos recibidos.

1
CLAUSULA QUINTA: PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de entrega de los bienes será de un (1) día, el mismo que regirá a partir del día siguiente de
suscrito el contrato y se internarán en el Grupo Equipos de Cómputo y Comunicaciones - Sección
Almacén, Av. Arequipa N° 2720 - 4to. Sótano - San Isidro.
La vigencia del presente contrato se extenderá a partir del día siguiente de su suscripción hasta que se de
la conformidad de recepción de la prestación a cargo de El Contratista y se efectúe el pago.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

El Contratista entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable,
incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de El Banco, por los conceptos,
importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. 29,993.95, carta fianza bancaria N° D193-872995 equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, extendida por el Banco de Crédito del Perú,
vigente hasta el 11 de Octubre del 2009.
- Adicional por el monto diferencial de propuesta: S/. 27,057.63, carta fianza bancaria Nº D193-
000873907 equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la
propuesta económica, extendida por el Banco de Crédito del Perú, vigente hasta 13 de Octubre del
2009.

Esta garantía es emitida por una empresa bajo el ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o considerada en la última lista actualizada de Bancos
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía de fiel cumplimiento y la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán

encontrarse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de El Contratista.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

El Banco está facultado para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y por el monto
diferencial de propuesta cuando El Contratista no cumpliera con renovarla, conforme a lo dispuesto por
el artículo 164º del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL BIEN

La conformidad recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento.

Recibidos los bienes por el Departamento de Informática verificará que éstos correspondan a las
Especificaciones Técnicas estipuladas, a la propuesta de El Contratista, así como el cumplimiento del
plazo de entrega pactado, pudiéndose realizar, las pruebas que se estimen necesarias. Luego otorgará la
conformidad de recepción mediante la suscripción del Acta correspondiente.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas,

dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien.
Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo
otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, El Banco podrá resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Si después del plazo otorgado a El Contratista, El Banco considera que no se ha cumplido a cabalidad
con la subsanación, podrá resolver el contrato.

2
Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la El Banco no efectuará la recepción, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

Con el Acta de conformidad de recepción del Bien, El Banco procederá a recibir y tramitar la cancelación
de la factura.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

El Contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de los bienes por parte de El Banco no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicio ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES

Si El Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato,
El Banco le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, en concordancia con el
artículo 165° del Reglamento. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará
de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x Monto
Penalidad Diaria =
0.40 x Plazo en días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o,
en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera
materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, El Banco podrá resolver el contrato por
incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese
necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento o de la
garantía del monto diferencial.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º
de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, El Banco procederá de
acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a
El Contratista, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades
civiles y penales a que hubiere lugar.

3
Considerando las obligaciones emanadas de los Términos de Referencia de los bienes y del presente
contrato, El Contratista, se obliga a:

- Otorgar una garantía de trece (36) meses por la calidad de los bienes materia del presente
contrato, que empezarán a regir a partir de la fecha de su conformidad de recepción o aceptación
final.
- Cambiar a sólo requerimiento de EL BANCO aquellos bienes que durante su uso resulten
defectuosos, dentro del periodo de garantía ofrecido.
- Garantizar un tiempo de atención a fallas que no exceda las dos (2) horas una vez reportada la
avería; se entenderá que dicho tiempo es el que demora EL CONTRATISTA en acercarse a las
instalaciones de EL BANCO para determinar el problema del equipo reportado. La ubicación de las
instalaciones del Banco se encuentran en el Laboratorio del Sótano1 en la Av. Arequipa Nº 2720
San Isidro.
- Así mismo, el tiempo de reparación de los equipos reportados y revisados por el contratista será de
máximo dos (2) días. Deberá entenderse que los reportes de avería podrían ser tanto por vía
telefónica, correo o documento impreso. Para tal efecto, el postor deberá suministrar con su oferta
los datos de direcciones electrónicas, teléfonos y dirección física de las oficinas donde se
coordinaran las reparaciones pertinentes por garantías.
- Garantizar contar con un almacén de repuestos en stock que permitan atender rápidamente los
equipos reportados.
- Los repuestos para el reemplazo de los averiados deberán ser nuevos y originales con
características técnicas iguales o superiores.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

Como parte del proyecto El Contratista, tomará conocimiento de la información de El Banco. Esta
información es reservada, por lo tanto El Contratista y todo su personal, mantendrá la confidencialidad
de la misma. El compromiso de confidencialidad se prolonga indefinidamente aún después de terminado
el proyecto, y se hace extensivo al personal de El Contratista aún cuando hallan dejado de tener vínculo
laboral con El Contratista.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, serán de
aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las
controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad
previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la
Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el
artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, las partes acuerdan designar un Tribunal Arbitral compuesto por tres (03) árbitros,
conforme a lo señalado por los artículos 216, 217 y 220 del Reglamento.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

4
CLAUSULA DECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente
contrato, pudiendo ser modificados únicamente vía Notarial. La notificación del nuevo domicilio de las
partes surtirá efecto a partir del día siguiente de la recepción de la Carta Notarial respectiva.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, 20 de Agosto de 2009.

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------
CARLOS GUILLERMO BASADRE LACUNZA JOSÉ ANTONIO MENDIOLA LÁZARO DE ORTECHO

---------------------------------------------
MANFRED HANS EGGERS NEHRING