MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

TERMINO DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA
IOARR: “CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y PASE AEREO; EN
EL CENTRO POBLADO CARDONES EN LA LOCALIDAD CARDONES, DISTRITO DE CONDORMARCA,
PROVINCIA BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

1. CONSIDERACIONES GENERALES
“CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LINEA DE
CONDUCCIÓN Y PASE AEREO; EN EL CENTRO
Nombre de la IOARR : POBLADO CARDONES EN LA LOCALIDAD CARDONES,
DISTRITO DE CONDORMARCA, PROVINCIA BOLIVAR,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

Ubicación:
Localidad : Cardones
Distrito : Condormarca
Provincia : Bolívar
Departamento : La Libertad
Código Único de inversión : 2517657
Nivel de estudio de pre inversión : Proyectos de Inversión Simplificada
Fecha de declaratoria de
viabilidad : 16 de abril del 2021
Documento que aprueba el Resolución de Gerencia Municipal Nº016-2022-
expediente técnico : MDSPCH/GM
Fecha de aprobación del
expediente técnico : 9 de febrero del 2022

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Ejecución de la IOARR “CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LINEA DE
CONDUCCIÓN Y PASE AEREO; EN EL CENTRO POBLADO CARDONES EN LA
LOCALIDAD CARDONES, DISTRITO DE CONDORMARCA, PROVINCIA BOLIVAR,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”.

3. FINALIDAD
Brindar y dotar de un adecuado servicio de la unidad productora del sistema de agua potable de la
localidad de Cardones para lo cual se ha previsto la elaboración del estudio definitivo para la
“CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LINEA DE CONDUCCIÓN Y PASE
AEREO; EN EL CENTRO POBLADO CARDONES EN LA LOCALIDAD CARDONES,
DISTRITO DE CONDORMARCA, PROVINCIA BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD”, conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
ley Nº27293, que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto a fin de
permitir optimizar del uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión pública.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

4. OBJETO
El objeto de los términos de referencia, la Contratación de una persona natural o jurídica
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de EJECUTORES DE
OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la
Ejecución de la IOARR “CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, LINEA DE
CONDUCCIÓN Y PASE AEREO; EN EL CENTRO POBLADO CARDONES EN LA
LOCALIDAD CARDONES, DISTRITO DE CONDORMARCA, PROVINCIA BOLIVAR,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”.

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR

Para la implementación de la IOARR “CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA,
LINEA DE CONDUCCIÓN Y PASE AEREO; EN EL CENTRO POBLADO CARDONES
EN LA LOCALIDAD CARDONES, DISTRITO DE CONDORMARCA, PROVINCIA
BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” se construirán estructuras, los cuales
han sido basado al proyecto de pre inversión a nivel de perfil con código Único de
Inversiones
2517657 y metas proyectadas según el estudio de pre
inversión.

5.1 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/ 151,134.15 (Ciento Cincuenta y Un Mil Ciento Treinta y
Cuatro Con 15/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecución de la obra. Que comprende la Ejecución y Liquidación de
la obra, la cual estará a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro, que se ejecutará según el
Expediente Técnico aprobado. (la antigüedad del valor referencial no debe de exceder de los
nueve (09) meses desde la fecha de determinación del presupuesto de obra consignado en el
expediente técnico).

El Valor referencial incluye gastos generales, utilidad, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes.

FECHA DE PRESUPUESTO : JULIO DEL 2022

COSTO DIRECTO S/ 103,290.15

GASTOS GENERALES (14.00%) 14,460.62
UTILIDADES (10.00%) 10,329.02
--------------------------
SUB TOTAL S/ 128,079.79
IMPUESTOS IGV (18%) 23,054.36
---------------------------
PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION S/ 151,134.15

5.2 PLAZO DE EJECUCION DEL PIP

El plazo de ejecución de la Obra, es de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, incluido el
equipamiento, montaje hasta la puesta en servicio materia de la presente convocatoria y la
ejecución de la operación asistida de la obra, (el computo incluye días hábiles, feriados y días
no laborables), los que se contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los
requisitos previstos a la prestación en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Ley Nº 30225 y sus modificaciones.
Se dará inicio al plazo de ejecución de obra, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 176°
del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al día siguiente que
se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según
corresponda;
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, según corresponda;
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligación;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este
haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones
y
oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro los
quince
(15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se
haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás
condiciones.

Recepción y Liquidación de Obra:

En aplicación a lo señalado en el contrato de ejecución de la obra, así como en la ley Nº 30225
(D.S Nº 082-2019-EF) y su Reglamento (D.S Nº 344-2018-EF), se desprende que el Contratista
participara en la etapa de Recepción de Obra, así como en la Liquidación de Obra, con plazos
que no son parte conformante del plazo de ejecución de la obra en conformidad con el Art. 208
del Reglamento.
La recepción de la obra se realizará después que la Supervisión apruebe satisfactoriamente la
culminación de las partidas del Expediente Técnico y en concordancia a lo establecido en el
Art.
208 del Reglamento.
La Recepción de obra se emite con la conformidad y subsanación de observaciones de ejecutar
la totalidad de las obligaciones a su cargo, el cual concluye con la suscripción del Acta de
recepción de Obra.
El Contratista participara en la epata de Liquidación de Obra de acuerdo a lo establecido en
el
Art. 209 del Reglamento, así mismo mantienen el vínculo contractual hasta la liquidación de
obra consentida y pago respectivo, hecho que genera la culminación del contrato y cierre de
expediente (Art. 201 del Reglamento).
La liquidación de obra se inicia una vez que se suscribe el Acta de recepción de obra o que
la
última controversia haya sido resuelta y consentida, en concordancia a lo señalado en el Art.
209 del Reglamento.
En los contratos de ejecución de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a
siete
(07) años, contando a partir de la conformidad de la recepción total de la
obra.

5.3 SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación del presente proceso de selección se deberá de realizar a PRECIO
UNITARIO.

5.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución del presente proceso de selección será por
CONTRATA

5.5 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Adjudicación Simplificada

5.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA IOARR

✓ Replanteo.
El Contratista deberá realizar el replanteo del proyecto definitivo, documentando los
puntos que resulten de importancia para la buena ejecución de la obra.
24
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

✓ Límites del Proyecto

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluya los
requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

5.7 ACTIVIDADES
a) Actividades previas a la ejecución de la IOARR

24
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

✓ El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno donde se realizará la

obra materia del contrato, así como revisar el expediente técnico de obra.
✓ El contratista deberá de nombrar un ingeniero Residente inscrito en el Colegio de
Ingenieros del Perú, el cual tendrá la dirección técnica de la obra. Así mismo deberá dejar
expresa constancia que la renuncia de este profesional es de su exclusiva
responsabilidad
y que se encuentra plenamente habilitado para el ejercicio de su
profesión.
✓ El Contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de todos los equipos,
materiales y elementos necesarios que se requiera para la ejecución de los trabajos. Debe
contar con la cantidad de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la
obra, cuyas
características en rendimiento, capacidad y potencia estarán en concordancia o
equivalencia con la oferta presentada.
✓ Los materiales empleados en la obra deben de cumplir con las especificaciones técnicas
señaladas en el expediente técnico de obra.
✓ Debe poner a disposición del supervisor de la entidad una oficina provisional con las
dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores.
✓ Debe de brindar facilidades a la Supervisión de la obra, a fin de que la Entidad verifique y
exija la correcta ejecución de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento
de las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista establecidas en el contrato
y
sus anexos.
✓ Durante los primeros cinco (05) días, realizara la revisión integral del expediente técnico
de obra y verificara en gabinete y en campo, los aspectos críticos de los diseños de los
proyectos, diseño de encofrados, ensayos de resistencia de concreto, ensayos de suelos,
estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc. Incluyendo condiciones especiales,
verificación de niveles, berchmark (BM), verificación de la existencia de permisos y
documentaciones necesarias para los trabajos.

b) Actividades durante la ejecución de la IOARR

✓ Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la
obra emitiendo un informe de compatibilidad técnico, con las recomendaciones y
medidas a
adoptar para la buena ejecución de los trabajos, estableciendo los calendarios de
programación y avances de obra, equipos y adquisición de materiales, entre otros.
✓ Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, suscribiendo el
acta respectiva. En la fecha de entrega de terreno, el contratista entrega y abre el
cuaderno de
obra, el mismo que deberá de encontrarse legalizado y firmado en todas sus páginas por
el Inspector o Supervisor según corresponda y por el Residente a fin de evitar su
adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en
el cuaderno de obra, según lo establecido Artículo 192 del Reglamento.
✓ Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos
técnicos y administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la Reglamento
con el plantel técnico ofertado según lo establecido en el Art. 190 del Reglamento.
✓ Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutor de obra de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los
respectivos controles de calidad, así como la colocación de los hitos y puntos de
referencia.
✓ Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra,
optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra.
✓ Presentar los informes técnicos mensuales dos originales e informe final dos originales
del manejo financiero sobre la ejecución de la obra, de acuerdo a la estructura
proporcionada por la Gerencia de Infraestructura y desarrollo territorial.
✓ Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra deductivos de obra y
ampliaciones de plazo si corresponde.
✓ El residente tomara en cuenta e implementara las ordenes impartidas por el inspector o
supervisor a través del cuaderno de obra.

25
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA
✓ El Contratista deberá de presentar la liquidación debidamente sustentada con la
documentación y cálculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) días o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de obra, el que resulte
mayor, contando desde el día siguiente desde la recepción de la obra, según lo
establecido en el Art. 209 del Reglamento.

26
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

✓ Atender a las autoridades del sector que requieran de información técnica sobre el
desarrollo de la obra.
✓ El Contratista debe de cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances
parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de
Obra.
✓ En caso de retrasos injustificados cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada
a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la
valorización acumulada programada a dicha fecha el inspector o supervisor ordenara al
Contratista que presente, dentro del plazo que otorgue el Reglamento un nuevo
calendario que contemple la aceleración a los trabajos, de modo que garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto.

5.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

Según el Art. 1784 y1785 del Código Civil y el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado,
establece un periodo de garantía de siete (07) años por las características de la obra ejecutada
en función de las normas técnicas aplicables al proyecto. Plazo que serán contados a partir de la
conformidad de la recepción de la obra.

5.9 EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos
que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos
equipos,
adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de
reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar
con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la
Municipalidad en el plazo de hasta siete (7) días calendarios, de efectuada la solicitud de la
Supervisión. Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al
Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a
reclamación alguna ante la Entidad Contratante.

5.10 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo
ser
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma
tal que recuperen su aspecto original. El almacenamiento se realizará de forma que se garantice
la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo
caso las instrucciones de la Supervisión en caso que los materiales no cumplan con las
especificaciones técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del contratista, por lo que en
el presente caso, la limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los
trabajos.

5.11 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de la obra objeto
del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su
construcción o los materiales empleados ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas
en las mediciones o certificaciones parciales. Si la obra no se sujetara estrictamente a los
planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad
requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada. Los gastos de estas operaciones serán a
cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas de la
Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados
27
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

5.12 CONSERVACION Y SEÑALIZACION DE LA OBRA

El Contratista está obligado no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino también a la
conservación de ésta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución. La responsabilidad
del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales
faltas

28
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

se deban tanto a una defectuosa construcción imputable al Contratista como a una indebida
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas
conformes por la Supervisión, inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado a señalizar las
obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que
origine la señalización se abonarán en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto
serán de cuenta del Contratista. El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión
acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será
directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes
pudieran causar. El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

5.13 SEGURIDAD DE OBRA

El ejecutor tomara todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger la vida y
salud del personal de obra, durante la ejecución de la misma la cual deberá de implementarse de
tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos
provenientes en el sitio de la obra.
El Contratista designará al personal responsable de la seguridad de todos los trabajos, quien a
su vez dispondrá de todos los equipos y elementos necesarios para otorgar la seguridad
conveniente. El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención
y control de
incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de
obra.
El Contratista deberá de cumplir de manera mensual su informe de gestión de seguridad y salud
en el trabajo en donde se plasme el cumplimiento de su plan, adjuntando las evidencias del
cumplimiento de su programa de seguridad y salud en el trabajo y evidencias del
cumplimiento
de los controles operacionales descritos en la matriz IPERC.

5.14 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente. El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación
del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes,
así mismo desarrollará una capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal
que ejecutará la obra, por parte del capacitador del plan de mitigación de impacto ambiental. El
Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislación relacionada con la preservación del medio ambiente

5.15 COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las
respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios
Públicos, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los
trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación
de dichas empresas para su realización. La inobservancia del Contratista de realizar dichas
coordinaciones con las Entidades Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios
Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones de servicio, ampliaciones,
modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que
corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten daños a los trabajos
proyectados

5.16 REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público
ubicadas
en el área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas
correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y
29
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA
secundarias de las redes subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado
de conservación, vida útil remanente, etc. Para ello, coordinará con las empresas de servicio y/o
instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que
se obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades
complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicación y/o
reemplazo

30
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes de

telefonía, fibra óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con las empresas de servicios,
manteniendo permanente coordinación con Municipalidad. La solución de interferencias, la
reposición de los servicios públicos (Agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las
consecuencias que de ellas deriven, serán tomadas en cuanta, para la formulación de las
propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

5.17 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud
en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su
cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores
los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que
pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación. El
Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente,
con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; así mismo, deberá
garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas
de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que no puedan causar accidentes
a terceros (transeúntes, vehículos, etc.), así mismo desarrollará una capacitación técnica
adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del especialista
en seguridad de obra. Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al
inicio de sus labores del Servicio, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra todo
riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así
como su equipo de protección personal (EPP).

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR
a) Requisitos mínimos para el postor y/o ejecutor de IOARR
El postor deberá ser una persona natural o jurídica, debidamente constituida el mismo que
deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP), en el
capítulo
ejecutor de obras debiendo tener la capacidad individual o en consorcio por el monto del
valor referencial o superior; del mismo modo, deberá acreditar su experiencia en la
ejecución de obras iguales y/o similares.

b) Condiciones del consorcio

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el número máximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, es de
40%.
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

a) Plantel profesional clave
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesión Experiencia
Ingeniero Con veinticuatro (24) meses efectivos como Residente
Civil de
INGENIER y/o Sanitario Obra y/o Ingeniero Residente y/o Ingeniero Residente
O y/o Ambiental, de Obra y/o Inspector y/o Inspector de Obra y/o
RESIDENT titulado, Supervisor y/o Supervisor de Obra, en la ejecución de
E DE colegiado y Obras iguales y/o similares, al objeto de la
OBRA habilitado convocatoria, Del personal clave requerido como,
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, que se
Nota:
✓ Dicho profesional debe encontrarse habilitado para el ejercicio de la profesión, la

31
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA
habilitación se requiere al inicio de su participación, tanto para los titulados en el Perú
como para los titulados en el extranjero, siendo que esto no resulta impedimento para
que la

32
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

Entidad, antes de suscribir el contrato en el ejercicio de su función de

fiscalizadora verifique que la experiencia que se pretende acreditar haya sido adquirida
cuando el profesional se encontraba habilitada legalmente para ello.
✓ La colegiatura y habilidad de los profesionales titulados en el Perú se verificarán en el
portal web correspondiente (SUNEDU y CIP), para los titulados en el extranjero
se
solicitarán copia de los documentos de acreditación.
✓ En caso los profesionales sean del extranjero el postor deberá presentar documentos
emitidos por los Colegios Profesionales del Perú correspondientes (opinión Nº 220
-
2017/DTN) que acrediten la afinidad en cuanto a las profesiones del personal
propuesto
para este servicio. No se consideran documentos emitidos por Entidades
extranjeras.
✓ En la etapa de recepción y liquidación de obra el Contratista deberá de considerar los
Especialista, personal de apoyo y recursos necesarios para controlar las pruebas finales de
funcionamiento, subsanación de observaciones hasta la recepción final de la obra, así
como
de participar activamente en los procesos de conciliación y arbitraje que se generen
además de la elaboración de la liquidación de contrato de obra hasta su consentimiento.
✓ El Residente de obra conjuntamente con el Inspector o Supervisor de obra según
corresponda deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos
debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra conforme a la Directiva Nº 012-
2017-
OSCE/CD-Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de Obras.
✓ La experiencia del plantel se considerará desde la obtención de la colegiatura.
✓ El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez.
✓ La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su
participación efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el
extranjero.
✓ La permanencia en obra por parte del Residente de Obra será del 100% (cien por ciento)
durante la ejecución de la Obra.

b) No son parte del plantel profesional clave

Plantel Profesional que no es Clave
Cargo Profesión experiencia
Con un mínimo de veinticuatro (24) meses efectivos como
MAESTRO Secundaria Maestro de Obra en obras similares y/o iguales, del
DE Completa personal requerido como, MAESTRO DE OBRA
Nota:
✓ La formación académica y experiencia del plantel profesional que no es clave será
presentado como requisito para la suscripción del contrato.

c) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO

Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, los
postores deberán acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no
deben ser menor a lo solicitado para ello se precede a detallar a continuación:
Ítem Descripción Cantidad und
01 Vibrador de concreto de 4 HP 1.25” 01 und
02 Mezcladora de Concreto de 11 P3 (23HP) 01 und

Nota:
✓ La acreditación de los equipos será: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la

33
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el

postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

7. CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

7.1 PARA LA EJECUCIÓN
✓ Todo trabajo relacionado a la obra será efectuado en el marco de la Normativa aplicable y
vigente, lo cual constituye obligación expresa al Contratista, y cuyo incumplimiento podrá
ser causal de resolución de contrato.
✓ La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo
considere
conveniente, cuyas funciones serán la de informar a la Entidad sobre el avance de la Obra,
así como sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual
queda expresamente convenido que el Contratista deberá brindar el acceso y las
inmediaciones de la Obra, salvo que este no cuente con los implementos de seguridad
mínimo requeridos por la normativa.
✓ En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de daños ocasionados
tanto al medio ambiente como de infraestructura pública, el Contratista queda obligada a
cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.
✓ En caso que la autoridad competente requiera garantías u otros requisitos para que el
Contratista pueda efectuar los trabajos en vía pública, el contratista queda obligada a
cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad.

7.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debe visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y área donde se ejecutará la obra,
realizar los sondajes e indagaciones, sin limitarse a los documentos del presente proceso,
efectuar las verificaciones y análisis que estime pertinentes del lugar y área donde se ejecutara
la obra, los accesos-condiciones del transporte de personal y materiales, manejo,
almacenamiento, disposición, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, canteras,
agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan
incidir de manera directa e indirecta en esta; identificar las dificultades, contingencias y
posibles riesgos, con el fin de que las considere y garantice la ejecución de la totalidad de los
trabajos requeridos, de manera
que el producto final sea acorde con los objetivos perseguidos, para este fin el postor deberá
adjuntar una constancia de visita de inspección del lugar donde se ejecutara la obra para que la
oferta sea admitida en el proceso firmada por el responsable de área usuaria y autoridad de la
localidad donde se ejecutara dicha IOARR. El Contratista ejecutará la obra de conformidad con
el Expediente Técnico aprobado, los Términos de Referencia y las Normas aplicables a la
presente obra.
El Contratista será responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripción del Acta de Recepción de
Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA
ENTIDAD a reclamar posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.2 PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Los Gastos General (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente y que guarde
congruencia con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no se admitirá la oferta
cuando la estructura de costos variables y fijos estén por debajo del 90% de lo estipulado en el
expediente
técnico, considerando que, el postor al disminuir el porcentaje solo en sus gastos generales
variables mas no en los fijos ni utilidad a la presentación de su propuesta con la única finalidad
de obtener la buena pro, sin realizar una estructura de costos coherente con el expediente
técnico.

7.3 ADELANTOS
Adelanto directo
La Entidad entregará al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO Nº 103 -2020-
EF “disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección
que se
34
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA
reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
30225”.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto
solicitado

dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del
contratista. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para materiales o insumos

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original. Conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO Nº 103- 2020-EF
“disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se
reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225”.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendarios previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) días calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

7.4 VALORIZACIONES Y METRADOS

35
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

Las valorizaciones de avance de obra tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas y
presentadas el último día de cada período mensual por el Supervisor y Contratista, sobre la base
de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo. Conjuntamente con la valorización, el
Contratista presentará los siguientes documentos necesarios para el trámite de pago:
a) Certificados de ensayos y protocolos de control de calidad de los materiales y
trabajos
ejecutados.
b) Panel fotográfico que sustente la secuencia de la prestación (mínimo 10
fotografías).
c) Sustentación técnica de los metrados, mediante croquis, gráficos y/o esquemas que
ilustren claramente lo realmente ejecutado.
d) Protocolos de calidad. El plazo máximo de aprobación por el Supervisor de las
valorizaciones y su remisión a la Municipalidad, será de CINCO (5) días, contados a partir
del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.
A ser el sistema de contratación a lo estipulado en el numeral 194.3 del Art. 194 del
RGLCE
30225 y sus modificaciones.

7.5 DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los
metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, según sea el caso, estas se
resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Si
la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento
(5%) del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a
conciliación y/o arbitraje, o a la Junta de Resolución de Disputas, según corresponda; dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la discrepancia. El
inicio del respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del contrato ni
el incumplimiento de las obligaciones de las partes

7.6 PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por
cuenta
exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de Universidades y/o
instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.
El tipo y cantidad de las Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de
conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, así como
aquellas
que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia
requerida.
El Contratista está obligado a presentar ante la Municipalidad, los certificados de calidad
expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la
construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideración: Materiales e Insumos
Nacionales, Certificación de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de la Norma
Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga extranjera autorizada por INDECOPI, en el
caso de Materiales e Insumos Importados.
Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los
trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las
mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de
obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta, tampoco cuando el Contratista y el
Supervisor contraten un mismo laboratorio.
El contratista no se podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra

7.7 ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Reglamento de la Ley de contrataciones
del estado 30225 aprobada mediante D. S 344-2018-EF

36
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA
7.8 PENALIDADES
Por Mora
En caso de retrasos injustificados en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato cuyos
plazos están establecidos en los documentos contractuales, la Entidad le aplica al contratista
una

37
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

penalidad por cada día de atraso de conformidad con lo establecido en el artículo 161º y 162º
del reglamento de la Ley Nº 30225 de Contrataciones del estado y sus modificatorias.
De acuerdo con el artículo 162º del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado aprobado
mediante D.S Nº 344-2018.
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
0.10 x monto
Penalidad Diría =
F x plazo en
días
Donde F tiene los siguientes valores
✓ Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en
general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40
✓ Para plazos mayores a sesenta (60) días.
- Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25
- Para obras: F = 0.15
Otras Penalidades:
Según lo previsto en el artículo 163º del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes penalidades.
N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN FORMA DE PROCEDIMIENTO
DE CÁLCULO
PENALIDA
Por no ejecutar la obra de acuerdo a los 0.10 % del Según informe del
1 planos y especificaciones técnica. Monto Supervisor o Inspector
Por presentar valorizaciones de Obras y/o Contractua de la IOARR
metrados no ejecutados (sobre -
valorizaciones) y pagos en exceso,
2 valorizaciones adelantadas u otros actos que 0.10 % del Según informe del
ocasionen pagos indebidos o no Monto Supervisor o Inspector
encuadrados en las disposiciones vigentes, de la IOARR
Contractual
sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran corresponder.
Por ejecutar adicionales de obra sin contar 0.10 % del Según informe del
3 con la resolución de aprobación Monto Supervisor o Inspector
correspondiente.
Por no presentar la reprogramación de sus 0.05% del Monto de lainforme
Según IOARR del
4 trabajos cuando el Supervisor lo requiera Contractual Supervisor o Inspector
como consecuencia del atraso en el de la IOARR
cumplimiento del cronograma vigente.
Seguridad en obra y señalización:
Cuando el contratista no cuenta con los Cinco por mil Según informe del
dispositivos de seguridad en la obra tanto (5/1000) del Supervisor o Inspector
peatonal y vehicular incumpliendo las monto de la de la IOARR
5 normas del expediente técnico. valorización
Los dispositivos o las señales peatonales del periodo por
y/o cada
vehicular y otras son las que se día de
encuentren incumplimiento.
Indumentaria e implementos de
protección personal Dos por mil Según informe del
Cuando el contratista no cumple con (2/1000) del Supervisor o Inspector
dotar al personal los implementos o monto de la de la IOARR
6 equipos básicos de protección personal, en valorización
la ejecución de la obra, conforme lo del por cada día
establecido en el expediente técnico de

38
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

N° SUPUESTOS DE APLICACIÓN FORMA DE PROCEDIMIENTO

DE CÁLCULO
PENALIDA
Calidad de
materiales:
Cuando el contratista emplee materiales Dos por mil Según informe del
que no (2/1000) del Supervisor o Inspector
7 cumplan los requisitos de las monto de la de la IOARR
especificaciones técnicas del expediente valorización
técnico y las normas vigentes. del periodo por
El Contratista debe retirar dicho cada caso
material y detectado
remplazar por otro que cumpla las
especificaciones técnicas, siendo dicho
remplazo
Cartel sin de costo alguno para la Entidad. Dos por mil Según informe del
obra: (2/1000) del Supervisor o Inspector de
8 Cuando el contratista no coloque cartel de monto de la Obra o el Sub Gerente de
obra dentro del plazo de siete (07) días de valorización Obras Supervisión y
iniciada la obra del periodo por Liquidación o
cada día de El Gerente de
Impedimento para anotar ocurrencias incumplimiento
Cinco por mil Infraestructura y
en el Cuaderno de Obra (5/1000) del Según informe del
9 Cuando el Residente y/o contratista y/o monto de la Supervisor o Inspector
personal valorización de la IOARR
del contratista no permite el acceso al del periodo por
cuaderno de obra al Inspector o Supervisor, cada día de
impidiéndole anotar las ocurrencias, será impedimento
causal de aplicación
Permanencia de de
en obra multa
los (Art. 191º del
profesionales Uno por mil Según informe del
propuestos, excepto el Residente de Obra: (1/1000) del Supervisor o Inspector
10 Cuando los profesionales propuestos no se monto de la de la IOARR
encuentren en obra de acuerdo al valorización
cronograma de intervención. del periodo por
Permanencia del cada día de
Residente: Dos por mil Según informe del
11 En caso que el Residente de Obra no (2/1000) del Supervisor o Inspector de
desempeñe monto de la Obra o el Sub Gerente de
sus funciones de forma permanente y directa valorización Obras
en la ejecución de la obra será causal de del periodo por Supervisión y
aplicación de penalidad cada Liquidación o
Cronograma valorizado al inicio del plazo día de El Gerente de
contractual:
Cuando el contratista no cumpla con Dos por mil
Según informe del
(2/1000) del
12 entregar el Supervisor o Inspector
calendario valorizado adecuado. El plazo de monto de la
de la IOARR
entrega será de 6 días hábiles y se valorización
contabilizará a partir del cumplimiento de las del periodo por
exigencias indicadas en el artículo 152º del cada día de retraso
Reglamentopara
Procedimiento de lalaLey de Contrataciones
aplicación del
de otras penalidades en ejecución de obras:
a) El Supervisor o Inspector de Obra al detectar la infracción señalada en la tabla de Penalidades,
registra la infracción en el cuaderno de obra y remite la carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo
para la subsanación de la infracción. En caso la infracción sea reincidente pasa directamente
al literal (c).
b) El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanar en el plazo establecido, de
no hacerlo pasa al siguiente numeral.

39
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA
c) El Supervisor o Inspector de Obra procede a calcular la penalidad según la tabla de
penalidades, por día, persona u ocurrencia de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de
penalidades aplicadas no haya excedido al monto máximo de penalidades
admisibles

40
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

equivalentes al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente caso contrario pasa
al literal (g).
d) El Supervisor o Inspector de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la
penalidad
y mediante carta comunican a la Entidad que la penalidad será incluida en la
siguiente valorización.
e) El Supervisor o Inspector de Obra comunica a la Subgerencia de Obras Supervisión
y
Liquidación de la Entidad la valorización con la aplicación de la penalidad.
f) La Subgerencia de Obras Supervisión y Liquidación de la Entidad aprueba y coordina que
se procese la valorización con la aplicación de la penalidad.
g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto
máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a los
establecido en la LCE y su Reglamento el Inspector o Supervisor de Obra evaluara y
propondrá a la Subgerencia de Obras Supervisión y Liquidación de la Entidad que se inicie
con la Resolución del Contrato de Obra.
h) La Subgerencia de Obras Supervisión y Liquidación de la Entidad evaluara y de proceder
iniciara las gestiones para la Resolución del Contrato.

7.9 OTRAS DISPOSICIONES

Están a cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a
la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos
los
seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a
los terceros posiblemente afectados.
El Contratista deberá entregar los seguros indicados en los presentes términos de referencia
antes del inicio de la obra, quedando establecido que no podrá iniciar las obras sin contar
con los
seguros, la demora en el inicio de la ejecución de la obra por esta causa será de entera
responsabilidad de la contratista, lo que constituye causal de incumplimiento de contrato y no
dará derecho del Contratista a la solicitud de aprobación de ampliación de plazo alguno.
El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento
laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán
tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

7.10 TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA

El Contratista limitará sus operaciones a las áreas del proyecto. Los materiales de con
strucción podrán ser depositados para su utilización inmediata sobre las áreas correspondientes
al derecho de vía, siempre que éstos no interrumpan el tránsito, impidan el drenaje o restrinjan
el progreso de la Obra

7.11 SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que
sean necesarios para la ejecución de las obras, serán de cuenta y responsabilidad total
del
Contratista.

7.12 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO

En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en
la
zona de ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepción final de la obra, a
su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran
innecesaria o indebidamente, con la comodidad pública respecto al acceso a propiedades o
emergencia y con las facilidades de circulación en general.
Asimismo, el Contratista está obligado a:
a) A la notificación de firma del contrato presentará a las instituciones pertinentes para su
aprobación, un plan de desvío del tránsito en la zona afectada por la ejecución de la obra, el
35
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA
que será compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el
contratista el derecho correspondiente y obtener la autorización de interferencia de vías, sin
la cual no podrá interrumpir las vías, bajo su responsabilidad.
b) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en
el
Plan de desvió de Tránsito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y
normativa

36
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

vigente, así como anunciar la ejecución de los trabajos para evitar el congestionamiento en
el tránsito y daños a los vehículos y peatones, tanto de día como de noche. La cantidad de
las tranqueras será la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto.
c) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, deberá
efectuar mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras
en buenas
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria ó indebidamente con
la comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y ocupación de la vía.
De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, número y
ubicación de las señales de mantenimiento de tránsito son las autorizadas por entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicarán en los plan os
y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas señales, el contratista está
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias.
La falta de mantenimiento del tránsito o su ejecución defectuosa durante el período
de
construcción, estará sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de la
valorización por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de tránsito comprenderá lo
referido al plan de desvío de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a
cargo del Contratista.

7.13 DAÑOS A TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños
que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La
negativa del
Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de
que la Entidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones
del Contratista y/o Garantía de fiel cumplimiento, de ser el caso.

7.14 INDEMNIZACIONES
Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas
o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas,
daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas
aledañas de su
influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o
negligencia.
Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el
perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendid as en
el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada
su
estabilidad o continuidad. Comprobará la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de
contención o cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los
propietarios.
Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 7.8, en caso de atraso por
causales
imputables al contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el
Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una
extensión de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor costo, el contratista se obliga
a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados, el que se deducirá de las
valorizaciones, retenciones o garantías, si aquellas no fueran suficientes.

7.15 NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, las
normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de
inobservancia:
1. Ley 28611 Ley General del Ambiente.
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

37
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA
3. D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”
4. D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad
Industrial”
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir
con:
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección
y conservación ambiental en la zona.

7.16 REAJUSTE DE PRECIOS

38
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de obra en

moneda nacional y se efectuará según el sistema de fórmulas Polinómica y de acuerdo a la
normativa vigente.

Importante
Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según
corresponda, incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente
técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni
distintos a los siguientes:

37
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Requisitos:
Ítem Descripción Cantidad und
01 Vibrador de concreto de 4 HP 1.25” 01 und
02 Mezcladora de Concreto de 11 P3 (23HP) 01 und

Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de
antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
✓ INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Ambiental, titulado, colegiado y habilitado del
personal clave requerido como RESIDENTE DE OBRA.
Acreditación:
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo
179 del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
✓ Ingeniero Residente de Obra
Con veinti y cuatro (24) meses efectivos como Residente de Obra y/o Ingeniero
Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Inspector y/o Inspector de Obra y/o
Supervisor y/o Supervisor de Obra, en la ejecución de Obras iguales y/o similares, al
objeto de la convocatoria, Del personal clave requerido como, INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA, que se computa desde la colegiatura

Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
artículo 139 del
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisito
s:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez el valor
referencial en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.
38
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

Se considerará obra similar a: construcción y/o instalación y/o mejoramiento y/o

reparación y/o renovación de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable,
como captaciones y/o líneas de conducción de agua potable.

Acreditació
n:
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 13
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total
que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados

antes del
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria,
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

13
De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de
conformidad, entre
39 otros.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse

el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaración jurada.

40