TDR Cuna Mas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
TERMINOS DE REFERENCIA
EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO

CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36
MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL
DISTRITO DE SAYLLA – PROVINCIA DE CUSCO –
DEPARTAMENTO DE CUSCO”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Región : Cusco
Provincia : Cusco
Distrito : Saylla
SAYLLA
ABRIL DEL 2022
TERMINO DE REFERENCIA: EJECUCION DE OBRA POR

CONTRATA
1.-NOMBRE DEL PROYECTO:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MAS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES
DE 36 MESES DE EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA – PROVINCIA DE
CUSCO – DEPARTAMENTO DE CUSCO”
Ubicación : centro poblado Saylla
Distrito : Saylla
Provincia : Cusco
Departamento : Cusco
Región : Cusco
2.-Datos del PI Y EXPEDIENTE TECNICO

Nombre: : “creación de los servicios de cuidado diurno cuna más para niños y niñas
menores de 36 meses de edad en la localidad de Saylla del distrito de Saylla –
provincia de cusco – departamento de cusco”.
Código Único :
Entidad Financiera : Municipalidad Distrital de Saylla (canon y Sobrecanon)
Sector : Gobierno Local
Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Saylla
Unidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de Saylla
Modalidad de ejecución : Por contrata
3.- ANTECEDENTES:
La Municipalidad Distrital de Saylla viene priorizando proyectos enmarcados dentro de su
presupuesto participativo, y velando por que estos generan desarrollo social al interior de sus
comunidades en tal sentido, presenta el proyecto de inversión pública a nivel de expediente
técnico “creación de los servicios de cuidado diurno cuna más para niños y niñas menores de 36
meses de edad en la localidad de Saylla del distrito de Saylla – provincia de cusco – departamento
de cusco” la misma que ha sido elaborada por consultores de proyectos de inversión pública
sujeto a la metodología del sistema nacional de inversión pública, así como los parámetros
establecidos por la dirección de programación multianual.
El contenido del presente documento, está desarrollado según la guía de identificación
formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública del sector de vivienda a nivel
de perfil, ministerio de economía y finanzas dirección de programación multianual del sector
público-2022.
El Distrito de Saylla cuenta con un sector social y económico de bajo nivel, el cual incluye familias
en las que los padres trabajan o deben buscar trabajo y no cuentan con una persona que pueda
dedicarse al cuidado de sus hijos menores y que les brinde una atención integral.
La Población del Distrito de Saylla, actualmente no cuenta con una infraestructura de este tipo de
equipamiento con condiciones mínimas para este tipo de actividad por lo que los pobladores en
coordinación con la Municipalidad Distrital, iniciaron los trámites para la construcción, siendo
este de suma urgencia, para brindar cuidado y atención integral a la niñez de este Centro
Poblado,
4. FINALIDAD:
Siendo el Programa Cuna Mas una zona de importancia que va a ser usado para la mayoría de la
población de Saylla y alrededores.
5. OBJETIVO:
El objetivo principal de esta institución es mejorar el desarrollo infantil en niños y niñas menores
de 36 meses de edad para superar en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. Además
de reducir los problemas de salubridad que afecta a la población infantil.
6. BASE LEGAL:
 Decreto de Urgencia Nº 015-2019 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Público del año fiscal 2020.
 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225-Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF
 Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
y su modificatoria Ley Nº 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".
 Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
 Ley Nº 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública"
 Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipales"
 Código Civil.
 Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Ley Nº 27446; Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
 Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgos ante cualquier desastre en
términos de organización, función, estructura (Organización Panamericana de Salud,
Defensa Civil y Otros).
 Reglamento de Inspecciones de Seguridad en Defensa Civil, vigente.
 D.S. Nº 057-04-PCM, Ley General de Residuos Sólidos y Reglamento.
 Directiva Nº 002-2010-CG/OEA, Contraloría General de la República
 Código Civil.
 Normas y Procedimientos para evaluar impactos ambientales.
 Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.
 Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
 Decreto Supremo Nº 056-2017-EF - Modificaciones al Reglamento.
7. METAS DEL PROYECTO:
Item Descripción Und. Metrado
01 COMPONENTE 01
01.01 ESTRUCTURAS
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 ALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA Y OFICINA 10m x m2 36.00
3.60m
01.01.01.02 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES m2 1.44
01.01.01.03 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL (TRIPLAY) m 40.20
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.64
01.01.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.64
01.01.02.03 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 100.64
01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.03.01 EXCAVACIONES (TERRENO NORMAL)
01.01.03.01.01 EXCAVACION PARA ZAPATAS H< 1.50 (manual) m3 63.99
01.01.03.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS (manual) m3 27.85
01.01.03.02 REFINES Y NIVELACIONES
01.01.03.02.01 RIEGO Y COMPACTACION DE FONDOS DE EXCAVACIONES P/SOLADOS m2 87.26
01.01.03.02.02 NIVELACION Y COMPACTADO DE INTERIOR m2 87.26
01.01.03.02.03 JUNTA SISMICA E=1" m2 241.72
01.01.03.03 RELLENOS
01.01.03.03.01 RIEGO Y COMPACTACION DE FONDOS DE EXCAVACIONES P/SOLADOS m2 2.65
(c/eq)
01.01.03.03.02 BASE AFIRMADA E= 10cm (P/FALSO PISO, ESP.= 10%) m2 100.64
01.01.03.04 ELIMINACIONES
01.01.03.04.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (c/eq) esp=30%, D=10 km m3 89.19
01.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS

01.01.04.01.01 CONCRETO EN SOLADOS E= 4", C:H = 1:12, f ´c = 80 kg/cm2. m2 3.76
01.01.04.01.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% P.G. m3 19.97
01.01.04.01.03 CIMIENTOS CORRIDOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TALUDES m2 136.42
01.01.04.02 SOBRECIMIENTOS CORRIDOS
01.01.04.02.01 SOBRECIMIENTO, CONCRETO C:H = 1:8 +25% P.M. max 6" m3 2.44
01.01.04.02.02 CIMIENTOS CORRIDOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TALUDES m2 18.51
01.01.04.02.03 CONCRETO EN FALSOS PISOS, E= 3", C:A = 1:8, f ´c = 100 kg/cm2 m2 1.66
01.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.01.05.01 ZAPATAS, h = 0.40m - 1.20m
01.01.05.01.01 ZAPATAS, CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 m3 16.94
01.01.05.01.02 ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 33.12
01.01.05.01.03 ZAPATAS, ACERO fy=4200 kg/cm2 G°60 kg 537.03
01.01.05.02 COLUMNAS
01.01.05.02.01 COLUMNAS 1° NIVEL HASTA N+2.75m
01.01.05.02.01.01 COLUMNAS 1° NIVEL, CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 m3 6.77
01.01.05.02.01.02 COLUMNAS 1° NIVEL , ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 76.38
01.01.05.02.01.03 COLUMNAS 1° NIVEL, ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,019.45
01.01.05.02.02 COLUMNAS 2° NIVEL HASTA N+5.35m
01.01.05.02.02.02 COLUMNAS 2° NIVEL , ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 45.23
01.01.05.02.02.03 COLUMNAS 2° NIVEL, ACERO fy=4200 kg/cm2 G°60 kg 636.19
01.01.05.02.03 COLUMNAS 3 ° NIVEL HASTA N+7.95m
01.01.05.02.03.02 COLUMNAS 3° NIVEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 45.23
01.01.05.02.03.03 COLUMNAS 3° NIVEL, ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 636.19
01.01.05.03 VIGAS Y DINTELES
01.01.05.03.01 VIGAS 1° NIVEL N+ 2.75m
01.01.05.03.01.01 VIGAS 1° NIVEL, CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 m3 7.55
01.01.05.03.01.02 VIGAS 1° NIVEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 54.98
01.01.05.03.01.03 VIGAS 1° NIVEL, ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 939.55
01.01.05.03.02 VIGAS 2° NIVEL N+5.35m
01.01.05.03.02.03 VIGAS 2° NIVEL, ACERO fy=4200 kg/cm2 G°60 kg 939.55
01.01.05.03.03 VIGAS 3° NIVEL N+7.95m
01.01.05.03.03.03 VIGAS 3° NIVEL, ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,040.98
01.01.05.04 LOSAS ALIGERADAS, E=0.17m, 0.20m
01.01.05.04.01 LOSAS ALIGERADAS 1° NIVEL N+2.75m
01.01.05.04.01.01 LOSA ALIGERADA 1° NIVEL, CONCRETO f 'c = 280 kg/cm2 m3 6.68
01.01.05.04.01.02 LOSA ALIGERADA 1° NIVEL , ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 76.33
NORMAL
01.01.05.04.01.03 LOSA ALIGERADA 1° NIVEL, ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 499.26
01.01.05.04.01.04 LADRILLO P/TECHO 1° NIVEL .30x.30x.15m u 635.83
NORMAL
NORMAL
01.01.05.05 ESCALERAS
01.01.05.05.01 ESCALERAS 1° NIVEL, HASTA N+ 2.75m
01.01.05.05.01.01 ESCALERAS 1° NIVEL, CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 m3 2.86
01.01.05.05.01.02 ESCALERAS 1° NIVEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 9.45
01.01.05.05.01.03 ESCALERA 1° NIVEL, ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 238.60

01.01.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑIELRIA
01.01.06.01 MURO LADRILLO K.K. AMARRE SOGA (e= .15m)
01.01.06.01.01 MURO LAD. K.K. SOGA 1º NIVEL, HASTA N+ 2.75m m2 90.82
01.01.06.02 MURO LADRILLO PANDERETA AMARRE SOGA (e= .15m)
01.01.06.02.01 MURO LAD. PANDERETA-SOGA 2º NIVEL, HASTA N+ 5.35m m2 81.89
01.01.06.02.02 MURO LAD. PANDERETA-SOGA 3º NIVEL, HASTA N+ 7.95m m2 81.89
01.02 ARQUITECTURA
01.02.01 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.02.01.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MEZCLA 1:5 E=1.5cm m2 536.50
01.02.01.02 TARRAJEO FROTACHADO DE COLUMNAS m2 166.84
01.02.01.03 TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS m2 164.94
01.02.01.04 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=15 cm m 131.35
01.02.02 CIELORRASOS Y COBERTURAS
01.02.02.01 TARRAJEO EN CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 CON CINTA DE 1.5CM m2 228.99
01.02.02.02 CELOSIA, ESTRUCTURA MADERA CEDRO m2 46.26
01.03 INSTALACIONES SANITARIAS

01.03.01 SISTEMA DE DESAGUE
01.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 30.00
01.03.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA DE DESAGUE m 4.31
01.03.01.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO POR CAPAS E= 0.20 m3 3.09
M, EN ZANJA
01.03.01.02 SALIDAS DE DESAGUE DE PVC

01.03.01.02.01 SALIDAS DE DESAGUE DE 2" pto 25.00
01.03.01.02.02 SALIDAS DE DESAGUE PVC DE 4" pto 8.00
01.03.01.02.03 SALIDA PARA VENTILACION PVC DE 2" INC. SOMBRERO pto 4.00
01.03.01.03 RED COLECTORAS DE DESAGÜE
01.03.01.03.01 RED DE TUBERIA DE PVC SAL 2" m 13.00
01.03.01.04 REGISTROS Y SUMIDEROS
01.03.01.04.01 REGISTROS DE BRONCE DE 2" u 7.00
01.03.01.04.02 SUMIDEROS DE BONCE DE 2" u 7.00
01.03.01.04.03 CAJA DE REGISTRO DE ALBAÑILERIA DE 12" X 24" CON TAPA DE u 2.00
CONCRETO
01.03.01.06 VARIOS
01.03.01.06.01 EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA glb 1.00
01.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
01.03.02.02 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA
01.03.02.02.01 MONTANTE TUBERIA PVC CLASE -10 1 1/2" m 60.00
01.03.02.02.02 RED TUBERIA PVC CLASE -10 1/2" m 50.00
01.03.02.02.03 VALVULA DE COMPUERTA (INCLUYE 02 UNIONES UNIVERSALES) DE 1" u 10.00
01.03.02.02.04 VALVULA DE COMPUERTA (INCLUYE 02 UNIONES UNIVERSALES) DE u 4.00
1/2"
01.03.02.02.05 CAJA PARA VALVULAS DE 4" X 8" X 3" u 10.00
01.03.02.02.06 EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA glb 1.00
01.03.02.02.07 PRUEBA HIDRAULICA DESAGUE, TUBO LLENO 24h m 91.00
01.04 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.04.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ
01.04.01.01 SALIDA DE TECHO C/PVC SAP 20 MM ( 2 - 1 X 2.5 mm2 TW) pto 95.00
01.04.05 TUBERIAS Y CONDUCTOS
01.04.05.01 TUBERIA PVC SEL DE 3/4" m 23.00
01.04.05.02 TUBERIA PVC SEL DE 1" m 250.00
8. VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO:

El valor referencial para la contratación de la ejecución de obra del proyecto “CREACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CUNA MÁS PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES DE
EDAD EN LA LOCALIDAD DE SAYLLA DEL DISTRITO DE SAYLLA – PROVINCIA DE CUSCO –
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, es de s/. 437,166.31 (Cuatrocientos treinta y siete mil cientos
sesenta y seis con 31/100 soles). Incluidos gastos generales, utilidad e impuesto general.
9. PLAZO DE EJECUCION:
El tiempo establecido para la ejecución de la obra es de 120 días calendario determinándose para
este plazo el equipo mínimo, mano de obra, materiales que permitan cumplir con el programa y
las metas. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo.
10. PRESUPUESTO GENERAL:

COMPONENTES COSTO TOTAL
COMPONENTE 1: INFRAESTRUTURA
a). ESTRUTURAS 229,437.24
b). ARQUITECTURA 34,997.34
c). INSTALACIONES SANITARIAS 14,811.88
d). INSTALACIONES ELECTRICAS 17,137.48
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 296,383.94
GASTOS GENERALES 15.00 % 44,457.59
UTILIDADES 10.00 % 29,638.39
SUB TOTAL 470,479.93
IGV 18.00% 66,686.39
TOTAL MONTO 437,166.31
10. CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN:
Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecució n de obra, para el
caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta
(30) días calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisió n del
expediente técnico de obra que incluya entere otros las posibles presentaciones adicionales,
riesgos de proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector
dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con plazo menos o igual a ciento
veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte
(120) días, eleva el informe técnico de revisió n del expediente técnico de obra a la entidad,
con copia al contratista adjuntando su evaluació n, pronunciamiento y verificaciones propias
realizadas como supervisor o inspector.
Dicha documentació n, sean planos memorias de cá lculo, planillas, solicitudes de
autorizació n, etc. Será n presentadas con una anticipació n no inferior a diez (10) días há biles
respecto a la fecha prevista para la ejecució n de los respectivos trabajos sean estos en obra o
en taller conforme a las previsiones del plan de trabajo, salvo que las especificaciones
técnicas prevean otro plazo.
Toda la documentació n se presentará en original y dos (2) copias en las escalas, caratulas y
numeració n requerida por el supervisor. Deberá n estar debidamente dobladas y
encarpetadas
La aprobació n que preste el supervisor a toda la documentació n técnica no eximirá al

contratista de su responsabilidad por la correcta ejecució n de los trabajos.
Al concluir la obra y en u plazo de treinta días (30) días después de la recepció n de la obra, el
contratista deberá editar y entregar al supervisor en original y tres (3) copias el expediente
técnico final conforme a obra. Conformado por memoria descriptiva, especificaciones
técnicas, inventario físico valorizado, cá lculos justificativos y planos.
10.1. PROGRAMA DE TRABAJOS
El contratista deberá presentar para consideració n del supervisor, un programa detallado

del suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciació n y
terminació n contra actual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder
a la ejecució n de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relació n al programa
presentado con su propuesta.
El programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el método del camino crítico (CPM),
el método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al supervisor
Adicionalmente el contratista presentara una curva de avance y un cronograma de

desembolsos basado en los montos estimados de facturació n mensual de acuerdo a su
programació n.
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma el contratista deberá tomar en cuenta

las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.
El contratista estará obligado a presentar la reprogramació n de sus trabajos toda vez que le
sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecució n de la obra o cuando el
supervisor lo requiera como consecuencia del arrastre en el cumplimiento del cronograma
vigente estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisió n y aprobació n del
supervisor.
La presentació n del programa de trabajos a su aprobació n por el supervisor, no eximirá al
contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.
10.2. CUADERNO DE OBRA (art.191-192)
191.1 en la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el
mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus pá ginas por el inspector o
supervisor segú n corresponda y por el resiente a fin de evitar su adulteració n. Dichos
profesionales son los ú nicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra
salvo en los casos de ausencias excepcionales debidamente autorizadas por la entidad, en
que pueda autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional el cual ejerce esta
labor de forma exclusiva e indelegable.
191.2 el cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables,
correspondiendo una de estas a la entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o
supervisor el original de dicho cuaderno permanece en la obra, bajo custodia del residente
no pudiendo impedirse el acceso al mismo.
191.3 si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicació n de una
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto del a valorizació n del periodo por
cada día de dicho impedimento.
191.4 concluida la ejecució n y recibida la obra el original del cuaderno de obra queda en
poder de la entidad la entrega del cuaderno de obra a la entidad se realiza en el acto de
recepció n de obra o en el acto de constatació n física de la obra de corresponder debiendo
dichos actos anotarse como ú ltimo asiento.
192.1 En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos los hechos relevantes que
ocurran durante la ejecució n de esta, firmando al pie de cada anotació n el inspector o
supervisor o el residente, segú n sea el que efectué la anotació n las solicitudes que se
requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra se

presentan directamente a la entidad o al supervisor segú n corresponda por el contratista o
su representante, por medio de comunicació n escrita.
192.2 los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra evalú an
permanentemente el desarrollo de la administració n de riesgos debiendo anotar los
resultados, cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos
afectados o no cumplidos de ser el caso.
192.3 el cuaderno de obra es cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la entidad.
10.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
De acuerdo a la relació n de insumos del expediente técnico aprobado el equipamiento

estratégico a acreditar es la siguiente:
Camió n cisterna 4x2 (agua) 122 HP 2,000 gl

Camió n volquete 4x2 210-280 HP 8 m3
Motobomba 10HP 4”
Compactador vibratorio tipo plancha 5.8 HP
Vibrador de concreto 4hp 1.50”
Motosoldadora de 250 A
Mezcladora de concreto tambor 18 HP 11 p3
Nivel topográ fico
10.4 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
El contratista está obligado a mantener el plantel profesional clave de profesionales, así

como el personal técnico señ alado en el aná lisis de gastos generales del expediente técnico a
fin de asegurar la correcta ejecució n de las obras en todas sus fases.
ITEM CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Cinco (5) años de experiencia efectiva

1 como residente, inspector y/o supervisor
RESIDENTE DE OBRA Ing. Civil o Arquitecto de obras o similares. Que cuente con
estudios y/o diplomados en ingeniería
estrutural.
Dos (4) años experiencia efectiva como
2 ESPECIALISTA EN Ing. De higiene y seguridad especialista en seguridad en obras iguales
SEGURIDAD EN OBRA Y industrial, ing. Civil, ing. y/o similares. Que cuente con estudios de
SALUD OCUPACIONAL Metalúrgico Ing. De minas especialización en seguridad y salud
ocupacional.
10.5 PERSONAL PROFESIONAL TECNICO
CARGO PROFESION
ITEM EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia

1 efectiva como residente, de obras
ASISTENTE TECNICO Ing. Civil iguales o similares, que cuente
con cursos de estudios de diseños
estructurales.
2 Técnico en topografía Dos (2) años experiencia efectiva

TOPOGRAFO como topógrafo en obras iguales
y/o similares
Deberá contar como mínimo una
Administrador experiencia efectiva de un (1) año
3 ADMINISTRADOR DE OBRA como administrador
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los
siguientes documentos:
 Copia simple de contratos y su respectiva conformidad
 constancias
 certificados
 cualquier otra documentació n que de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal profesional clave propuesto
10.6 DEFINICION DE OBRAS SIMILARES
Se considera obra similar creació n y/o construcció n y/o mejoramiento y/o ampliació n y/o
instalació n y/o rehabilitació n y/o habilitació n y/o reposició n
11. MODALIDAD DE EJECUCION
Por administració n Indirecta
12. SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada
13. ADELANTOS Y VALORIZACIONES
13.1. ADELANTO DIRECTO PARA EJECUCION DE OBRA

La Entidad otorgará adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a
la suscripció n del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la
solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
13.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisició n de materiales o insumos presentado por el
contratista.
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez días calendarios previos a la

fecha prevista en el calendario de adquisició n de materiales o insumos para cada
adquisició n, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince días
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.
14. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE

OBRA
La Entidad o el contratista, segú n corresponda, deben efectuar el pago del monto

correspondiente al saldo de la liquidació n del contrato de obra, en el plazo de 30 días
Calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidació n. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
15. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49 .5 del artículo 49 del reglamento, el nú mero má ximo de
consorciados es de dos (02) integrantes para el presente procedimiento de selecció n.
1 porcentaje mínimo de participació n de cada consorciado es de 50% y el porcentaje mínimo
de participació n en la ejecució n del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 50%.
16. VALORIZACIONES
Para la ejecució n de obra:
En el caso de la ejecució n de obras, las valorizaciones será n mensuales y los cuales tienen el
carácter de pagos a cuenta y será n elaboradas el ú ltimo día de cada periodo previsto en las
bases por el supervisor o inspector y el contratista, de conformidad y en cumplimiento con el
artículo 194º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF.
17. REAJUSTES Art.195

En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido
al momento de la valorizació n. Cuando se conozcan los Índices •Unificados de Precios que se
aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la
valorizació n má s cercana posterior o en la liquidació n final sin reconocimiento de intereses.
18. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecució n y conservació n de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisió n de Obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construcció n o los materiales empleados, ni que las distintas partes de
obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demá s documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida. Si se advierten vicios o defectos en la
construcció n o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el Contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacció n
de la Supervisió n de obra.
Los gastos de estas operaciones será n a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisió n de Obra. De existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.
19. CONSERVACIÓ N Y SEÑ ALIZACIÓ N DE LA OBRA

El Contratista está obligado no só lo a la correcta ejecució n de la obra, sino también a la
conservació n de ésta. a su costo, hasta la finalizació n de dicha ejecució n.
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se extiende
al
Supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construcció n imputable al
Contratista como a una indebida conservació n de las unidades de obra, aunque éstas hayan
sido examinadas y encontradas conformes por la Supervisió n, inmediatamente después de
su construcció n o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
20. REPOSICIÓ N DE SERVICIOS PÚ BLICOS AFECTADOS

El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de serv1c1os
Pú blicos ubicados en el á rea de influencia del proyecto, para la cual, por medio de consultas a
las empresas, organizaciones, juntas vecinales y/o rurales, correspondientes deberá
conseguir la informació n de ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes sub
terraneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de conservació n, vida
ú til remanente, etc.
21. SEGUR IDAD Y SALUD OCUPAC IONAL

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicació n en su actividad; al respecto deberá dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y
sus
Modificaciones.
El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a
Fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar
los bienes propios
22. OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecució n de la obra que deben ser anotados en el
Cuaderno Obra, firmando al pie de cada anotació n el Supervisor o el Residente, segú n quien
sea el que efectú e la anotació n de. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la entidad o
supervisor por el contratista, por medio de comunicació n que deje constancia de dicha
solicitud.
23. DAÑ OS A TERCEROS

Constituye obligació n del Contratista el asumir los costos y costas de reparació n de los
perjuicios, dañ os, multas, y otros que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagü e,
teléfonos y demá s terceros. La negativa del Contratista en reparar el dañ o causado será
causal de resolució n del contrato, sin perjuicio de la Entidad o las empresas de servicio
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantía de Fiel
Cumplimiento, de ser el caso.
24. INGENIERO RESIDENTE Art.179

179.1. Durante la ejecució n de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un
profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o
arquitecto, segú n corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) añ os
de experiencia en la especialidad, en funció n de la naturaleza, envergadura y complejidad de
la obra. 179.2. Por su sola designació n, el residente representa al contratista como
responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
179.3. El residente de obra no puede prestar servicios en má s de una obra a la vez, salvo lo
previsto en el siguiente numeral. 179.4. En el caso de obras convocadas por paquete, la
participació n permanente, directa y exclusiva del residente son definidos en los documentos
del procedimiento de selecció n por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en
consideració n la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar.
25. SUMINISTROS DE SERVICIOS.

El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagü es, que sean
necesarios para la obra será de cuenta y responsabilidad del Contratista.
26. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TRANSITO.

El contratista será responsable de implementar medidas para el mantenimiento del trá nsito
interno y en las zonas adyacentes a cada obra, de tal manera que los trabajos que realice no
interfieran innecesariamente con la comodidad pú blica y el acceso a las propiedades de
influencia del proyecto. El contratista, adoptará medidas de señ alizació n y de seguridad de
acuerdo a la naturaleza de los trabajos.
27. INDEMNIZACIONES
Es obligació n y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o
acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas,
dañ os, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o á reas
aledañ as de su influencia, como consecuencia de la ejecució n de trabajos o negligencia.
Es obligació n y responsabilidad del Contratista, brindar la seguridad necesaria a fin de evitar
Y prevenir accidentes por parte la població n beneficiaria del proyecto y demá s terceros, para
los cuales es obligatorio contar con la pó liza.
28. INSPECCIÓ N PREVIA.

Se recomienda a los participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar la totalidad de los
lugares y á reas donde se ejecutará la obra objeto de este procedimiento de selecció n y
efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, verificaciones y aná lisis que estimen
pertinentes para presentar su propuesta.
Sus evaluaciones y aná lisis deben de incluir, entre otros, la revisió n de todos los aspectos
Técnicos, condiciones de trabajo, clima, topografía del terreno donde se emplazará la obra,
accesos y accesibilidad a la obra, canteras de ser el caso y botaderos, reglamentació n de la
zona; manejo, almacenamiento, disposició n y transporte de materiales, disponibilidad de
mano de obra, agua, energía eléctrica, comunicaciones, asuntos sindicales y en general todos
los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecució n
de la obra.
La presentació n de la propuesta implica la tá cita aceptació n del postor de que no ha
encontrado inconveniente alguno para la iniciació n y ejecució n de la obra en forma
técnicamente correcta, segú n el Expediente Técnico y presentar una constancia de visita de
campo otorgado por el juez de paz del lugar.
29. TRAMITES, PERMISOS, OBLIGACIONES y AUTORIZACIONES

A. EL CONTRATISTA es responsable de asumir costos y costas de los permisos y/o
autorizaciones en el caso de cruce de vías ante Previas Nacional.
B. EL CONTRATISTA es responsable de asumir costos y costas de los permisos y/o
autorizaciones para el uso punto de energía eléctrica ante ELECTRO SUR ESTE para el buen
funcionamiento del proyecto.
C. EL CONTRATISTA es responsable de solicitar los planos de replanteo de las redes de
telefonías existente en toda la zona de trabajo y se hace responsable de las multas y
sanciones por rotura de cableado telefó nico o fibra ó ptica.
D. EL CONTRATISTA tiene la facultad de intervenir en todas las á reas pú blicas
autorizadas por la Entidad a libre disponibilidad en caso de intervenir propiedad privada
tendrá que resarcir dañ os y perjuicios en coordinació n con el propietario eximiendo de toda
responsabilidad a la Entidad.
30. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARÁ CTER GENERAL

Sin exclusió n de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los
dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecució n de Obra, el Contratista
tiene las siguientes obligaciones:
1. El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley Nº 29783) y en su Reglamento
(aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR); durante la ejecució n de las
prestaciones de servicios a su cargo; obligá ndose a implementar, dotar, proveer y/o
suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda
de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las
actividades propias de la presente contratació n; así como garantizar la contratació n de los
respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.
2. Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecució n de la obra
contratada, cuyo propó sito es la movilizació n de equipos, gastos iniciales y adquisició n de
materiales y todo aquello necesario para una ó ptima ejecució n de la Obra.
31. EJECUCIÓ N DE OBRA.

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, será n tomando en consideració n de acuerdo a lo
definido en el expediente técnico.
La construcció n, sin excepció n, comprenderá las mejores prá cticas de ejecució n de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ú ltima
generació n acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.
32. REVISIÓ N DEL EXPEDIENTE TÉ CNICO DE OBRA

Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de ejecució n de obra, para el
caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) días y dentro de los treinta
(30) días calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) días calendario, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisió n del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor o inspector
dentro del plazo de siete
(7) días calendario para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120} días y diez (10)
días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe
técnico de revisió n del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista,
adjuntando su evaluació n, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como
supervisió n o inspecció n.
33. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓ N DE OBRA.

176.1. El inicio del plazo de ejecució n de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan
las siguientes condiciones: a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el
supervisor, segú n corresponda; b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del
terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segú n corresponda; c) Que la Entidad provea el
calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera
asumido como obligació n; d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de
Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasió n de la absolució n de consultas
y observaciones; e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181. 176.2. Para iniciar la ejecució n de
una obra que requiera supervisió n, puede designarse un inspector de obra o un equipo de
inspectores siempre que se encuentre convocado el procedimiento de selecció n para
contratar al supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse la participació n del inspector
o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorizació n acumulada de la obra no supere
el límite establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pú blico para el añ o
correspondiente. 176.3. Cuando las bases establezcan la obligació n de constituir un
fideicomiso para la entrega de los adelantos, esta no es una condició n para el inicio del plazo
de ejecució n de obra. 176.4. Para efectos de la aprobació n de los documentos indicados en
los literales b), c) y d) del numeral 175.1del artículo 175, el supervisor o inspector dentro de
los siete (7) días de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos
documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones, las hace de
conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) días siguientes las absuelve y, de
ser el caso, concuerda la versió n definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se
considera como vá lidas las observaciones del supervisor o inspector que no hubieran sido
levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la versió n final de
Dichos documentos como má ximo dentro de los quince (15) días de suscrito el contrato
34. DEL PERSONAL. ART. 190

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestació n con el personal acreditado durante
el perfeccionamiento del contrato. El personal acreditado permanece como mínimo sesenta
(60) días desde el inicio de su participació n en la ejecució n del contrato o por el íntegro del
plazo de ejecució n, si este es menor a sesenta (60) días. El incumplimiento de esta
disposició n acarrea
la aplicació n de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día
de ausencia del personal en la obra. La aplicació n de esta penalidad solo puede exceptuarse
en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitació n para ejercer
la profesió n, eventos que el contratista informa por escrito a la Entidad como má ximo al día
siguiente de conocido el hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizació n de
sustitució n del personal.
190.3. Luego de transcurrido el plazo señ alado en el numeral anterior, el contratista puede
solicitar de manera justificada a la Entidad que le autorice la sustitució n del personal
acreditado. 190.4. Para que proceda la sustitució n del personal acreditado, segú n lo previsto
en los numerales 190.2 y 190.3, el perfil del reemplazante no afecta las condiciones que
motivaron la selecció n del contratista.
190.5. La solicitud de sustitució n a la que se refiere el numeral 190.2 se efectú a por escrito a
la Entidad como má ximo dentro de los cinco (5) días de conocido el hecho. En los casos
previstos en el numeral 190.3, se efectú a quince (15) días antes de la fecha estimada para
que opere la sustitució n. En ambos casos, si dentro de los ocho (8) días siguientes de
presentada la solicitud la Entidad no emite pronunciamiento se considera aprobada la
sustitució n.
190.6. En caso el contratista incumpla con su obligació n de ejecutar la prestació n con el
personal acreditado o debidamente sustituido, la Entidad le aplica al contratista una
penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del
personal en la obra.
190.7. En caso el contratista considere necesaria la participació n de personal adicional al
acreditado, se anota tal ocurrencia en el cuaderno de obra e informa por escrito a la Entidad
el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda supervisar su efectiva participació n. La
Inclusió n de personal adicional no genera mayores costos ni gastos para la Entidad. El
Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que será n los responsables de la
direcció n de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable.
35. SEGURIDAD.
EL CONTRATISTA está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
Evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o
firmas
Durante la ejecució n de la obra del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de
los equipos y herramientas pertinentes para la realizació n de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizació n de trabajos en circuitos energizados.
EL CONTRATISTA está obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
Cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, caso contrario, toda
la responsabilidad recaerá sobre EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA elaborará y gestionará el plan de seguridad y salud en el trabajo de la
obra, en el mismo que estará considerado:
 Identificació n de peligros evaluaciones y control de riegos (IPERC), específico para la
Obra.
 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (Especifico para la Obra).
 Aná lisis de Trabajo Seguro (ATS) (Especifico para la Actividad a desarrollarse)
 Hoja de Registro de Asistencia Diaria a Charla de 1O Min.
La charla de 1Omin se realizará diariamente al inicio de la jornada de trabajo, la misma que
tendrá que ser dirigida por el residente de obra y/o ingeniero de seguridad.
El A.T.S. será elaborado por todo el personal involucrado en la actividad antes del inicio de
las actividades.
Los P.E.T.S. será n actualizados cada vez que se requiera, conforme al avance de obra.
36. Materiales y equipos a instalar

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberá n cumplir con las características
técnicas exigidas en el expediente técnico y se deberá n someter a los ensayos necesarios
para verificar sus características, señ alando en su oferta la relació n de los equipos
propuestos con una antigü edad no menor a 5 añ os.
Se podrá n aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el
expediente técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada o siempre que EL CONTRATISTA aporte la documentació n y demá s elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases y que
los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que esté
presente una ventaja técnica y econó mica que lo justifique.
LA SUPERV ISIÓ N se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuestos por EL
CONTRATISTA, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente técnico.
Asimismo, correrá por cuenta de EL CONTRATISTA las pruebas y ensayos necesarios para
verificar la calidad delos materiales y las pruebas de los equipos.
La aprobació n de los, materiales y/o de los equipos por LA SUPERVISIÓ N no libera a EL
CONTRATISTA de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
37. Equipos y Maquinaria

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecució n satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberá n llevarse a obra en forma oportuna y no podrá n retirarse de la misma salvo
autorizació n escrita de LA SUPERVISIÓ N, que no podrá negarla sin justa razó n.
Las pérdidas de dañ os causados por los equipos y maquinarias durante la ejecució n de las
obras, corren por cuenta de EL CONTRATISTA.
Si LA SUPERVISIÓ N demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y cumplimiento de los
plazos, EL CONTRAT ISTA está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por
su cuenta y costo.
38. Limpieza General y Retro de Obras Provisionales
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depó sitos y
ambientes construidos deberá n ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus
gastos generales.
39. Conservació n del Medio Ambiente

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.
El Contratista tiene la obligació n de velar por la conservació n del Medio Ambiente, para lo
cual deberá cumplir con todas las provisiones correspondientes.
El contratista, se obliga a instalar una Oficina en el distrito de Saylla de forma Permanente y
continua desde la suscripció n del contrato hasta la liquidació n de obra, a efectos de toda
comunicació n relacionada con el Contrato la misma que sea legalmente valida como
Domicilio legal a efectos de toda comunicació n relacionada con el Contrato cuya direcció n se
Acreditará adjunta a la propuesta técnica, en caso de variar de domicilio durante el plazo de
Vigencia, este deberá ser dentro del distrito comunicando con una semana de anticipació n a
la Entidad mediante documento suscrito por el representante Legal.
41. ESPECIFICACIONES TÉ CNICAS PARA LA EJECUCIÓ N DE LA OBRA

Son las especificadas y detalladas en el Expediente Técnico de la Obra, materia de la
convocatoria.
42. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

 El postor es consciente de la documentació n que presenta para efectos del presente
proceso de selecció n, por cuanto la entidad antes de la suscripció n del contrato
iniciara el proceso de verificació n documentaria con la finalidad de identificar que la
documentació n presentada se ajuste a la verdad.
 El Postor se compromete a facilitar informació n que permita identificar la veracidad
de la documentació n.
 La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a
criterio del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de
actualizació n profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.
 Las constancias y certificados que se presenten deberá n haber sido emitidos por
quien corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones
pú blicas, así como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente
las facultades correspondientes.
 Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberá n ser en
funció n a ellas que el postor formule su oferta.
 Cualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resolverá n
conforme a lo establecido en bases y la Ley.
 El contratista de ningú n modo podrá solicitar a la Entidad, indemnizació n por
pérdidas o dañ os en los materiales, Herramientas, Instalaciones cualesquiera fuere el
hecho que lo produzca.
 El contratista es responsable de la ejecució n de la obra, y queda obligado a
considerar como prioridad bá sica que el personal a su cargo deba contar con una
pó liza de seguro de vida y contra accidentes (SCTR).
 El personal propuesto para la ejecució n de la obra no podrá ser sustituido, salvo los
casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten
después de la suscripció n del contrato. Situació n que también será aprobado por la
Entidad. El profesional sustituido, deberá demostrar igual o mayor experiencia, del
profesional saliente, en caso hubiese cambio de personal.
 No se considerará n como vá lidos para los efectos de calificació n y evaluació n

aquellos documentos que presenten en mendaduras, borrones o resulten ilegibles en
tanto no permitan
 identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.).
43. SOLUCIÓ N DE CONTROVERSIAS:

Las divergencias de cualquier índole que surjan entre las partes con relació n a este contrato,
su interpretació n y/o cumplimiento, incluyendo las referidas a su nulidad o validez, incluso
las del convenio arbitral, será n resueltas mediante el arbitraje organizado y administrado
por el centro de arbitraje del OSCE ,de conformidad con sus Reglamentos y demá s
documentos normativos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señ alando
que el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo.
Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de
procedimientos de selecció n cuyo valor estimado o valor referencial, segú n sea el caso, sea
menor o igual a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00). Art. 225(DU Nº 377-2019)
44. DE LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Cualquier parte de la Obra mencionada en las Especificaciones Técnicas y no mostradas en
los
Planos o viceversa, tendrá la misma fuerza y efecto que si estuviera contenida en ambos.
cualquier discrepancia entre los planos y las especificaciones Técnicas y dentro de estos
Mismos, o entre las cifras y planos, deberá ser puesta en conocimiento de la Supervisió n por
el Contratista, cuya decisió n será concluyente y deberá ser acatada. Cualquier interpretació n
por el contratista sin esta determinació n por la Supervisió n será por cuenta y riesgo del
Contratista. En caso que el Contratista estuviera en desacuerdo con cualquier plano o
instrucció n y que hubiera notificado a la Supervisió n al respecto, y que la Supervisió n
insistiera en la ejecució n de los trabajos de acuerdo a dicho plano o instrucció n, el contratista
será relevado ante la Entidad de sus responsabilidades que resultaran de la adopció n de
dicha solució n, má s no así de proceder correctamente de acuerdo a ésta.
45. PENALIDADES
Conforme lo establece el Artículo 161" del reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, la Municipalidad ha considerado establecer la aplicació n de las Penalidades
establecidas en el Articulo Nº 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
46. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratació n.
Segú n lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
Deben incluir las siguientes:
01 Supuesto de aplicación de penalidad Forma de calculo Procedimiento
MITAD (0.5)
En caso culmine la relación contractual Según informe del INSPECTOR O
UNIDAD POSITIVA
entre el contratista y el personal ofertado SUPERVISOR DE LA OBRA
TRIBUTARIA vigente
02 y la entidad no haya aprobado la -
por cada día de
sustitución del personal por no cumplir
ausencia del
con las experiencias y calificaciones del
personal
profesional a ser reemplazado.
Según informe del INSPECTOR O
Cinco por mil SUPERVISOR DE LA OBRA.
(5/1000) del monto
Si el contratista o su personal, no permite
de la valorización del
03 el acceso al cuaderno de obra al
periodo por cada día
supervisor de la obra impidiéndole anotar
de dicho
las ocurrencias
impedimento
Según informe del coordinador de

Cuando el personal del plantel profesional
MITAD (0.5) obra, del equipo de ejecución de
clave permanece menos de sesenta (60)
UNIDAD POSITIVA obras
días calendario o del íntegro del plazo de
TRIBUTARIA vigente
04 ejecución, si este es menor a los sesenta
por cada día de
(60) días calendario de conformidad con
ausencia del
las disposiciones establecidas en el
personal
numeral 190.2 del artículo 190 del
reglamento
MITAD (0.5) Según informe del coordinador de
UNIDAD IMPOSITIVA obra del equipo de ejecución de
TRIBUTARIA vigente obras sustentado en el reporte del
05 Ausencia injustificada del profesional
por cada día de supervisor.
contratado durante el periodo mensual
ausencia del
personal en obra
Uno entre mil Según informe del inspector o
RESIDENTE DE OBRA (1/1000) del monto supervisor.
06 Cuando el ingeniero residente no se de la valorización del
encuentra en forma permanente en la periodo por cada día
obra. de ausencia
CARTEL DE OBRA Cinco entre mil Según informe del inspector o

Cuando el contratista no coloque el cartel (5/1000) del monto supervisor
07 de obra dentro de los 05 días de iniciado de la valorización del
el plazo contractual, la multa será por periodo por cada día
cada día. del atraso.
Según informe del inspector o

Uno entre mil supervisor
(1/1000) del monto
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
08 de la valorización del
DEL PLAZO CONTRACTUAL O ACELERADO
periodo por cada día
del atraso.
PRUEBAS Y ENSAYOS Según informe del inspector o

Uno entre mil
Cuando el contratista no realiza las supervisor
(1/1000) del monto
09 pruebas o ensayos oportunamente para
de la valorización del
verificar la calidad de los trabajos y las
periodo.
dosificaciones.
CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista utilice para la
ejecución de la obra materiales de menos Según informe del inspector o
10 calidad que los especificados en el (1/1000) supervisor
expediente técnico la multa es por cada
material no autorizado o no adecuado
aplicable del monto del valor de la obra
EQUIPOS DECLARTADOS EN LA
PROPUESTA TECNICA
Cuando el contratista no presente los Según informe del inspector o
11 (1/1000) supervisor
equipos declarados en la propuesto
técnica. La multa es por cada equipo y
por cada vez de incumplimiento
VALORIZACIONES
Cuando el contratista no presenta al Según informe del inspector o
supervisor o inspector de obra la supervisor
valorización mensual dentro de los tres
12 (03) días calendario a partir del primer (1/1000)
día hábil de cada mes siguiente.
Se aplicara una penalidad por cada día de
demora en la entrega de la valorización
de obra, por cada evento
Las otras penalidades, establecidas en su conjunto no deberá n de exceder el 10% del valor
del contrato vigente.
De detectarse alguna infracció n cometida por el contratista el supervisor o inspector deberá
anotar en el cuaderno de obra y comunicar mediante carta al contratista la ocurrencia toda
comunicació n del supervisor al contratista deberá informar a la entidad, con las evidencias
de las infracciones. Correspondientes a un má ximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecció n convocados

antes del 20.09.2012, la calificació n se ceñ irá al método descrito en la Directiva
"Participació n de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participació n de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no
se consigne el porcentaje de participació n se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en
partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizació n societaria,
debiendo acompañ ar la documentació n sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

reorganizació n societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo Nº 9.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripció n.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 1O referido a
la experiencia del postor en la especialidad.

TDR Cuna Mas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

TDR Cuna Mas

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

TDR Cuna Mas

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

EJECUCION DE OBRA POR CONTRATA

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

TERMINO DE REFERENCIA: EJECUCION DE OBRA POR

1.-NOMBRE DEL PROYECTO:

2.-Datos del PI Y EXPEDIENTE TECNICO

7. METAS DEL PROYECTO:

Item Descripción Und. Metrado

01.01.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS

01.01.05.05.03 ESCALERAS 3° NIVEL, HASTA N+ 7.95m

01.03 INSTALACIONES SANITARIAS

01.03.01.02 SALIDAS DE DESAGUE DE PVC

01.04 INSTALACIONES ELECTRICAS

8. VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO:

10. PRESUPUESTO GENERAL:

b). ARQUITECTURA 34,997.34

c). INSTALACIONES SANITARIAS 14,811.88

d). INSTALACIONES ELECTRICAS 17,137.48

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 296,383.94

GASTOS GENERALES 15.00 % 44,457.59

UTILIDADES 10.00 % 29,638.39

SUB TOTAL 470,479.93

IGV 18.00% 66,686.39

TOTAL MONTO 437,166.31

10. CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN:

La aprobació n que preste el supervisor a toda la documentació n técnica no eximirá al

10.1. PROGRAMA DE TRABAJOS

El contratista deberá presentar para consideració n del supervisor, un programa detallado

Adicionalmente el contratista presentara una curva de avance y un cronograma de

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma el contratista deberá tomar en cuenta

10.2. CUADERNO DE OBRA (art.191-192)

requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra se

10.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

De acuerdo a la relació n de insumos del expediente técnico aprobado el equipamiento

Camió n cisterna 4x2 (agua) 122 HP 2,000 gl

10.4 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

El contratista está obligado a mantener el plantel profesional clave de profesionales, así

ITEM CARGO PROFESION EXPERIENCIA

Cinco (5) años de experiencia efectiva

10.5 PERSONAL PROFESIONAL TECNICO

Dos (2) años de experiencia

2 Técnico en topografía Dos (2) años experiencia efectiva

10.6 DEFINICION DE OBRAS SIMILARES

11. MODALIDAD DE EJECUCION

Por administració n Indirecta

12. SISTEMA DE CONTRATACION

13. ADELANTOS Y VALORIZACIONES

13.1. ADELANTO DIRECTO PARA EJECUCION DE OBRA

13.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de diez días calendarios previos a la

14. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE

La Entidad o el contratista, segú n corresponda, deben efectuar el pago del monto

15. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

17. REAJUSTES Art.195

18. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

19. CONSERVACIÓ N Y SEÑ ALIZACIÓ N DE LA OBRA

20. REPOSICIÓ N DE SERVICIOS PÚ BLICOS AFECTADOS