PLIEGO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE

BIENES Y/O SERVICIOS

Versión 2023-001

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCM--2024-52

Objeto de Contratación: “ Adquisición de materiales para el adoquinado de las Calles Los Molinos y San
Agustín de la Parroquia de Machachi - Fase 1 .”.

MEJÍA , 25 de noviembre del 2024

Página 1/18
 PLIEGO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Versión 2023-001

ÍNDICE

I. CONDICIONES DEL PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE

BIENES Y/O SERVICIOS

SECCION I CONVOCATORIA

SECCION II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA.

2.1 Objeto
2.2 Presupuesto referencial
2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento

3.2 Vigencia de la oferta
3.3 Precio de la Oferta
3.4 Forma de presentar la oferta

SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TECNICAS

4.1 Verificación de las ofertas

4.1.1 Integridad de las ofertas
4.1.2 Equipo mínimo
4.1.3 Personal técnico mínimo
4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico
4.1.5 Especificaciones técnicas o términos de referencia
4.1.6 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano mínimo de la oferta
4.1.7 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta
4.1.8 Información Financiera de Referencia

SECCIÓN V PUJA

5.1 Oferta económica inicial

SECCIÓN VI OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1 Obligaciones del adjudicatario en la aplicación de transferencia de tecnología

6.2 Obligaciones del contratista
6.3 Obligaciones de la contratante
6.3.1 Obligaciones del contratante en la aplicación de transferencia de tecnología

Página 2/18
 SUBASTA INVERSA ELECTRONICA
SIE-GADMCM--2024-52

I. CONDICIONES DEL PLIEGO DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o
compromisos de asociación o consorcio, que se encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores,
legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para Adquisición de materiales para el
adoquinado de las Calles Los Molinos y San Agustín de la Parroquia de Machachi - Fase 1.

Aquellos proveedores que no hayan sido invitados automáticamente a través del Portal de COMPRASPUBLICAS,
siempre que estén registrados en la categoría del producto, CPC, correspondiente, para participar en el
procedimiento podrán auto invitarse, hasta antes de la fecha límite para la presentación de ofertas. El plazo
estimado para la ejecución del contrato es de 60 días, contado a partir de A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal de COMPRASPUBLICAS, únicamente el oferente
que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de la adjudicación, pagará a la GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA el valor de 0,00000 dólares de
Estados Unidos de América, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

2. Los interesados podrán formular preguntas dentro de los términos establecidos para cada procedimiento
de contratación; y, la Comisión Técnica, o el responsable designado por la máxima autoridad o su
delegado absolverá obligatoriamente todas las preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, conforme
a la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto.

3. La oferta se presentará a través del Portal de COMPRASPUBLICAS, misma que deberá estar firmada
electrónicamente a través del aplicativo oficial de suscripción y validación provisto por el Ministerio rector
de las Telecomunicaciones o los autorizados por dicho ente rector; hasta las 12:00 del día 06 de
diciembre del 2024 , de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; el precio de la misma
siempre deberá subirse a través del Portal de COMPRASPUBLICAS, hasta la fecha en que se cierre el
plazo para la presentación de la oferta, la falta de ingreso del precio de la propuesta en el referido Portal,
será causal de descalificación.
La entidad contratante será responsable de la validación de la firma electrónica, de conformidad con la
normativa vigente.

4. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará el 06 de diciembre del 2024 13:00 en JOSÉ
MEJÍA E-50 y SIMÓN BOLÍVAR, Refencia: Dirección de Obras Públicas, frente al parque central de
Machachi

5. Si la calificación realizada por la GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

CANTÓN MEJÍA ha sido aceptada por la máxima autoridad o su delegado, se dispondrá que los oferentes

Página 3/18
 habilitados presenten sus ofertas económicas iniciales a través del Portal de COMPRASPUBLICAS, las
mismas que deberán ser inferiores al presupuesto referencial del procedimiento. Para poder participar del
mecanismo electrónico en el Portal de COMPRASPUBLICAS, al momento de realizarse la puja, los
oferentes interesados deberán encontrarse habilitados en el Registro Único de Proveedores.

6. En el día y hora señalados en la convocatoria, se realizará la puja hacia la baja a través del Portal de
COMPRASPUBLICAS.

7. La fecha estimada de adjudicación es 2024/12/26 17:00

8. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
entidad contratante relacionados con la partida presupuestaria.

Número de Partida Descripción

321.73.08.11 Adquisición de materiales para el adoquinado de

las Calles Los Molinos y San Agustín de la
Parroquia de Machachi - Fase 1

La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la contratación incluyéndose el IVA. Los
pagos se realizarán de la siguiente forma:

Anticipo: no se otorgará anticipo

Forma de pago: Pago contra entrega de 100%. Conforme lo establecido en el numeral 13. FORMA Y
CONDICIONES DE PAGO de las Especificaciones Técnicas y establecido en los artículos 319, 325, 326,
326.1, 326.2, del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

9. La GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA se reserva el

derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación, donde no habrá lugar a pago de
indemnización alguna.

MEJÍA, 25 de noviembre del 2024

Firmado electrónicamente por:

WILSON HUMBERTO
RODRIGUEZ VERGARA

Tlgo. Wilson Humberto Rodríguez Vergara

ALCALDE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MEJÍA

Página 4/18
 SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O

TÉRMINOS DE REFERENCIA.

2.1 Objeto de la contratación: Adquisición de materiales para el adoquinado de las Calles Los Molinos y San
Agustín de la Parroquia de Machachi - Fase 1

2.2 Presupuesto referencial: $78.040,00000 (Setenta y Ocho Mil Cuarenta dólares 00000/100000 centavos)

Código Descripción del bien Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total
CPC

612650012 SUBBASE CLASE III m3 1215 16,00000 19.440,00000

612650012 ARENA m3 390 16,75000 6.532,50000

612650012 RIPIO m3 490 16,75000 8.207,50000

612650012 CEMENTO (saco 50kg) cwt 1050 8,10000 8.505,00000

612650012 PIEDRA BOLA m3 240 16,50000 3.960,00000

612650012 SUMIDEROS u 16 230,00000 3.680,00000

PREFABRICADOS DE
H.S. (Incl. Accesorios y
Rejilla)

612650012 TUBERÍA CORRUGADA u 16 70,00000 1.120,00000

DE PVC D=200MM PARA
SUMIDERO

612650012 TUBERÍA DE DRENAJE u 73 315,00000 22.995,00000

PERFORADA, PARED
CORRUGADA DE
D=400MM

612650012 GEOTEXTIL NO TEJIDO m2 3000 1,20000 3.600,00000

PARA DRENAJE

Total: 78.040,00000

2.3 Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas para la presente contratación se detallan a
continuación:

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características, Condiciones de Cantidad Unidad

requisitos uso
funcionales o
tecnológicos

1.1 SUBBASE CLASE III Revisar Conforme lo

establecido en el
numeral 6.
PRODUCTOS

Página 5/18
 ESPERADOS de las
Especificaciones
Técnicas

No.

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características, Condiciones de Cantidad Unidad

requisitos uso
funcionales o
tecnológicos

2.1 ARENA Revisar Conforme lo

establecido en el
numeral 6.
PRODUCTOS
ESPERADOS de las
especificaciones
técnicas

No.

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características, Condiciones de Cantidad Unidad

requisitos uso
funcionales o
tecnológicos

3.1 RIPIO Revisar Conforme lo

establecido en el
numeral 6.
PRODUCTOS
ESPERADOS de las
Especificaciones
Técnicas

No.

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características, Condiciones de Cantidad Unidad

requisitos uso
funcionales o
tecnológicos

4.1 CEMENTO (saco 50kg) Revisar Conforme lo

establecido en el
numeral 6.
PRODUCTOS
ESPERADOS de las
Especificaciones
Técnicas

No.

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características, Condiciones de Cantidad Unidad

Página 6/18
 requisitos uso
funcionales o
tecnológicos

5.1 PIEDRA BOLA Revisar Conforme lo

establecido en el
numeral 6.
PRODUCTOS
ESPERADOS de las
Especificaciones
Técnicas

No.

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características, Condiciones de Cantidad Unidad

requisitos uso
funcionales o
tecnológicos

6.1 SUMIDEROS Revisar Conforme lo

PREFABRICADOS DE H.S. establecido en el
(Incl. Accesorios y Rejilla) numeral 6.
PRODUCTOS
ESPERADOS de las
Especificaciones
Técnicas

No.

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características, Condiciones de Cantidad Unidad

requisitos uso
funcionales o
tecnológicos

7.1 TUBERÍA CORRUGADA DE Revisar Conforme lo

PVC D=200MM PARA establecido en el
SUMIDERO numeral 6.
PRODUCTOS
ESPERADOS de las
Especificaciones
Técnicas

No.

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características, Condiciones de Cantidad Unidad

requisitos uso
funcionales o
tecnológicos

8.1 TUBERÍA DE DRENAJE Revisar Conforme lo

PERFORADA, PARED establecido en el
CORRUGADA DE D=400MM numeral 6.
PRODUCTOS
ESPERADOS de las

Página 7/18
 Especificaciones
Técnicas

No.

Items de la Especificación Técnica

No. Atributo Características, Condiciones de Cantidad Unidad

requisitos uso
funcionales o
tecnológicos

9.1 GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA Revisar Conforme lo

DRENAJE establecido en el
numeral 6.
PRODUCTOS
ESPERADOS de las
Especificaciones
Técnicas

Página 8/18
 SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:

No. Concepto Día Hora

1 Fecha de publicación del procedimiento en el portal 2024/11/25 12:00

2 Fecha límite para efectuar preguntas 2024/11/28 12:00

3 Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 2024/12/03 12:00

4 Fecha límite para recepción de las ofertas técnicas 2024/12/06 12:00

5 Fecha límite para solicitar convalidación de errores 2024/12/11 17:00

6 Fecha límite para convalidación de errores 2024/12/16 17:00

7 Fecha límite para la calificación técnica de participantes 2024/12/19 17:00

8 Fecha inicio de puja 2024/12/20 13:15

9 Fecha fin de puja 2024/12/20 13:30

10 Fecha estimada de adjudicación 2024/12/26 17:00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 90 días calendario. En caso de que no se
señale una fecha estarán vigentes hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3.3 Precio de la Oferta: La entidad contratante requiere la provisión de Adquisición de materiales para el
adoquinado de las Calles Los Molinos y San Agustín de la Parroquia de Machachi - Fase 1 que cumpla con
todas las especificaciones y características establecidas en el pliego, a fin de que la entrega se realice a plena
satisfacción de la entidad contratante.

3.4 Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar a través del Portal COMPRASPUBLICAS.

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas después del día y hora fijados para su presentación.

No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados para efectos de
habilitarse en el Registro Único de Proveedores. Tampoco se exigirá que la documentación presentada por los
oferentes sea notariada; únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega notariada de
documentos para la suscripción del contrato.

Página 9/18
 SECCIÓN IV

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

4.1 Verificación de las ofertas:

4.1.1 Integridad de las ofertas: La integridad de la oferta consiste en la verificación de la presentación de los
formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego.

Luego de esta verificación la entidad contratante determinará si ejecutará la etapa de convalidación de errores.

I Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso;

1.2 Datos generales del oferente;
1.3 Nómina de accionistas, partícipes o socios mayoritarios de personas jurídicas y declaración de
beneficiario final;
1.4 Situación financiera del oferente;
1.5 Tabla de cantidades y precios;
1.6 Componente de los bienes y/o servicios ofertados;
1.7 Personal técnico propuesto para el proyecto. (En caso que la entidad contratante requiera para la
prestación del servicio);
1.8 Equipo mínimo requerido (En caso que la entidad contratante requiera para la prestación del servicio);
1.9 Declaración de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta;
1.10 Cálculo del porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta;
1.11 Otros parámetros de calificación propuestos por la entidad contratante;

II. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

Observación:

REQUISITOS PARA ENTREGA DE OFERTAS CONSIDERACIONES PARA EL PRESENTE PROCESO DE

CONTRATACIÓN. Los oferentes deberán revisar al detalle las Especificaciones Técnicas, que corresponde
al estudio completo que sustenta esta contratación y que fundamenta cada uno de los requisitos
contemplados en este pliego, de manera que no exista confusión alguna de los bienes que se están
contratando por la necesidad institucional. Ante la disposición transitoria primera de Resolución Externa
No. R.E-SERCOP-2023-0134, que expone: “[…] Las entidades contratantes tendrán la obligación de
continuar utilizando el portal COMPRASPÚBLICAS, hasta que el Servicio Nacional de Contratación Pública
readecúe y actualice la herramienta. Aquellas disposiciones que requieran de su implementación en la
herramienta informática del Servicio Nacional de Contratación Pública no serán aplicables hasta que ésta
se haya adecuado.”, los oferentes deberán considerar lo siguiente: 1.El Cronograma de este proceso de
contratación será el que se encuentra publicado en el Sistema Oficial de Contratación del Estado SOCE.
2.El oferente deberá registrar su oferta económica a través del Portal Institucional del SERCOP, previo a
presentar su oferta, caso contrario la oferta no podrá ser evaluada. 3.El oferente es responsable de revisar,
complementar y suscribir los Anexos, los cuales formarán parte de la oferta. 4.El oferente, adicional a los
formularios que emite directamente el MFC Ofertas, mismas que deben estar firmados electrónicamente en
los campos correspondientes, mismos que se anexan en el presente proceso y detallan a continuación:
a)Formularios de Subasta Inversa Electrónica de bienes y/o servicios Versión 2023-001 b)Formulario 1.1
c)Anexo 12 5.La oferta debe entregarse hasta la fecha y hora límites, conforme al cronograma establecido
en el pliego y en Sistema Oficial de Contratación Pública SOCE. 6.Es importante considerar que la oferta,
así como sus respectivos anexos deberán ser suscritos en el aplicativo Firma Ec. 7.En los casos de los
anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta, deberá ser digitalizado y bastará con la
firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. 8.En los casos

Página 10/18
de los anexos o documentación de respaldo a una oferta que cuenten con firma electrónica de un tercero,
se prohíbe la consolidación de dichos archivos con otros con el fin de su posterior firma. Cualquier
modificación realizada en el documento invalida la firma electrónica del tercero.

4.1.2 Equipo mínimo:

No requerido por la entidad

4.1.3 Personal técnico mínimo:

No requerido por la entidad

4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico:

No requerido por la entidad

4.1.5 Especificaciones técnicas o términos de referencia:

La entidad contratante deberá verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia
de los bienes y/o servicios que se pretende adquirir o contratar, de conformidad con lo detallado en el pliego.

4.1.6 Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano mínimo de la oferta

Se deberá aplicar obligatoriamente la metodología definida por el Servicio Nacional de Contratación Pública para
la determinación de Valor Agregado Ecuatoriano en la adquisición de bienes y/o prestación de servicios, según
corresponda, que será considerado como uno de los criterios para la adjudicación.

Para que una oferta sea considerada ecuatoriana el Valor Agregado Ecuatoriano de la misma deberá ser igual o
superior al umbral del Valor Agregado Ecuatoriano del procedimiento de contratación pública, publicado por la
entidad contratante conforme lo establecido por el Sistema Oficial de Contratación del Estado -SOCE.

Únicamente en el caso de que la oferta presentada no acredite Valor Agregado Ecuatoriano, se considerará las
ofertas de origen extranjero que se hayan presentado.

Umbrales de VAE del Procedimiento

Descripción Umbral VAE
Lote 1 61265 Adquisición de materiales para el 0,00%
adoquinado
612650012 ARENA 0,00%
612650012 CEMENTO (saco 50kg) 0,00%
612650012 GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA DRENAJE 0,00%
612650012 PIEDRA BOLA 0,00%
612650012 RIPIO 0,00%
612650012 SUBBASE CLASE III 0,00%
612650012 SUMIDEROS PREFABRICADOS DE H.S. 0,00%
(Incl. Accesorios y Rejilla)
612650012 TUBERÍA CORRUGADA DE PVC 0,00%
D=200MM PARA SUMIDERO
612650012 TUBERÍA DE DRENAJE PERFORADA, 0,00%
PARED CORRUGADA DE D=400MM

Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante:

Página 11/18
 No. Parámetro Dimesión

1 Fichas Técnicas El oferente entregará adjunto a su oferta las

fichas técnicas de los materiales a ser
entregados; todos lo materiales tendrán su
ficha técnica, indicando características
físicas, mecánicas, composición química,
normativa que rige sobre (...) Revisar
numeral 20. Otros Parámetros de las ET

2 Certificados de calidad Certificados de calidad del fabricante Los

productos que no puedan someterse a
ensayos destructivos para comprobar la
resistencia o sus características
físicomecánicas, deberán presentar un
certificado de calidad emitido por el
fabricante del lote entregado (...) Revisar
numeral 20. otros Parametro

3 Garantía Técnica Garantía técnica de los productos El

oferente deberé entregará adjunto a su
oferta el compromiso de garantía de los
materiales de mínimo de 12 meses de
vigencia desde la suscripción del acta
entrega definitiva (...) Revisar numeral 20.
Otros Parámetros de las ET

4.1.7 Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:

Parámetro Cumple No Cumple Observaciones

Integridad de la oferta
Experiencia mínima del
personal técnico
Especificaciones técnicas
o Términos de referencia
Otro(s) parámetro(s)
resuelto(s) por la entidad
contratante
Fichas Técnicas
Certificados de calidad
Garantía Técnica

4.1.8 Información Financiera de Referencia:

Análisis de los Índices Financieros: Las entidades contratantes especificarán y determinarán cuál(es) es (son)
el(los) índice(s) financiero(s) y, cuál es el valor mínimo/máximo aceptable respecto de éste (éstos).

Los índices regularmente aceptados son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); Índice de Endeudamiento
(menor a 1,5), siendo estos índices y valores recomendados, pudiendo la entidad contratante modificarlos a su
criterio; los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta
del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.

Página 12/18
Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los participantes en el procedimiento y
en tal medida, su análisis se registrará conforme el detalle a continuación:

Índice Indicador Solicitado Observaciones

Índice de Solvencia 1,00 Presentar Impuesto a la Renta
correspondiente
Índice de Endeudamiento 1,50 Presentar Impuesto a la Renta
correspondiente

*Los índices son referenciales; la entidad contratante podrá escoger los señalados o aquel (aquellos) que
considere pertinente(s).

Página 13/18
 SECCIÓN V

PUJA

5.1 Oferta económica inicial: Los proveedores cuya oferta haya sido calificada y habilitada, deberán continuar
con la etapa de oferta económica inicial a través del Portal de COMPRASPUBLICAS a fin de participar en la puja.

Las condiciones de la puja se realizarán de conformidad a lo establecido en la normativa que haya expedido el
Servicio Nacional de Contratación Pública para el efecto, para lo cual la entidad contratante deberá observar las
condiciones de puja vigentes.

El porcentaje de variación mínimo durante la puja será del: 3%

Página 14/18
 SECCIÓN VI

OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1 Obligaciones del adjudicatario en la aplicación de transferencia de tecnología (Si Aplica): El oferente
adjudicado deberá cumplir con la transferencia tecnológica según el nivel correspondiente al respectivo CPC.

No Aplica

6.2 Obligaciones del contratista:

Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones
del contrato.

? El/la contratista deberá revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados
en el mismo. La omisión o descuido del oferente al revisar el pliego, no le relevará de sus obligaciones con
relación a su oferta. ? El/la contratista deberá suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el
pliego. ? El/la contratista en forma previa a la suscripción del contrato derivado del presente
procedimiento, se deberá presentar la garantía que fuere aplicable de acuerdo a lo previsto en los artículos
74, 75 y 76 de la LOSNCP, en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 ibídem. ? El/la
contratista deberá entregar el servicio y bienes objeto de la contratación en domicilio del contratante
según lo establecido en el pliego del procedimiento. ? El/la contratista deberá entregar la garantía
actualizada de los materiales de mínimo de 12 meses de vigencia a partir de la suscripción del acta entrega
recepción definitiva; esta cubrirá daños o defectos de fábrica, daños producidos por el transporte del
material. ? El/la contratista deberá cumplir a lo establecido en la Ordenanza Sustitutiva de tasas por
servicios técnicos y administrativos que presta el GADMCM publicada en Registro Oficial No. 1273 del 10
de enero de 2024, cumplir con el pago de: o Art. 4.- Para cualquier trámite, el sujeto pasivo no debe tener
obligaciones pendientes con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Mejía; para el
efecto obtendrá el certificado de no adeudar, cuya especie tiene el valor de USD. 1,00; o Art. 5, literal e) por
la elaboración de contratos, convenios, minutas o cualquier otro documento, el 0.2por ciento de la cuantía,
pero en ningún caso será menor a $20 ni mayor a $200 y literal f) Recepciones definitivas, el 0.5por ciento
de la cuantía, en ningún caso será menos a $20,00 ni mayor a $100,00 (en caso de corresponder); o Art. 6.-
Además de las tasas previstas en el artículo anterior, se cobrará USD.1, 00, que corresponde al costo de la
especie valorada y USD 2.00 por el procesamiento del título de crédito, valor que debe constar en el título;
o Art. 7.- Para el ingreso de trámites se solicitará el certificado de no Adeudar a la Empresa Pública de
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Mejía. ? El/la contratista tiene la obligación de conformidad a lo
determinado en el 326.2 del RLOSNCP, presentar mensualmente los estados de cuenta emitidos por la
institución financiera o bancaria, detallando los movimientos de la cuenta en la que se recibieron los
pagos del contrato. Esta información debe ser entregada al Administrador del Contrato para que se incluya
en el expediente del contrato y se publique en el Portal de Compras Públicas. La documentación debe ser
proporcionada a partir del primer pago o anticipo y hasta los seis meses posteriores al último pago
efectuado en el contrato. ? CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA UAFE: De conformidad al numeral 9
del Art. 40.2 del Reglamento General a la LOSNCP que señala “…Si el contratista realiza una actividad
económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá contar con el
Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará
exclusivamente en dicha fase…”, por lo tanto, el administrador de contrato en la fase contractual deberá
hacer cumplir con la presentación del Certificado de Cumplimiento de la UAFE vigente. ? El/la contratista
deberá cumplir con lo establecido en el RGLOSNCP su artículo 319 que dispone: Recepción en bienes. -En
el caso de adquisición de bienes, el contratista solicitará por escrito al administrador del contrato que se
reciban los mismos, dentro del plazo de entrega establecido en el contrato o la orden de compra. Para el
efecto, el administrador y el guardalmacén, recibirán los bienes y suscribirán la respectiva acta de entrega

Página 15/18
única y definitiva; sin exceder el término máximo de diez (10) días, contados a partir de la petición de
recepción por parte del contratista. ? El/la contratista será responsable de inspeccionar y examinar el sitio
del proyecto y sus alrededores, para verificar por sí mismo las condiciones naturales, topográficas, y los
accesos a al sitio de la entrega, etc., y, en general, obtener por su cuenta toda la información necesaria
para definir el costo de los trabajos para las actividades como estiba, transporte y desestiba del material
adquirido, y evaluar la influencia de todos estos factores en la elaboración de su oferta. El
desconocimiento del sitio y sus características no le eximen de la responsabilidad que adquiere como
oferente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno con posterioridad y menos aún durante la ejecución
del contrato. Cualquier omisión o descuido, los asume el Contratista, sin desmedro de su obligación
contractual. En ningún caso esta actividad será obligatoria por lo que no será motivo para inhabilitar una
oferta. ? El contratista deberá presentar los ensayos realizados a los materiales susceptibles a realizarlos
y/o certificados de calidad para verificar que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, la toma
de muestras lo coordinará con el Administrador y/o Fiscalizador de contrato y sus costos correrán por
cuenta del contratista; El contratista entregará, tanto los informes de laboratorio, así como los certificados
con firmar digitales de respaldo, en caso que tengas firmas manuales el contratista deberá validar estos
documentos con su firma digital; entregando a la entidad tanto los documentos originales como los que
tengan su firma digital. ? El/la contratista se compromete a entregar materiales de buena calidad que
cumplan con las presentes Especificaciones Técnicas, y las normativas técnicas nacionales o extranjeras
de calidad, como NTE, INEN, ISO, NEC-17, ACI, AASHTO. ? El/la contratista deberá atender todos y cada
uno de los pedidos realizados por el GADMCM, en las condiciones indicadas previa solicitud del
Administrador del Contrato. ? En caso que se produzcan daños a terceros, o producto del objeto del
contrato, asumirá la responsabilidad de cubrir los gastos producidos. ? El/la contratista, en general,
deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato
suscrito. ? Realizar la reposición de manera inmediata de los insumos, bienes, materiales y suministros de
la construcción, que no cumplan con las especificaciones técnicas o que presenten problemas
funcionales o manipulación al momento de la entrega. ? Coordinar la entrega de material con el
Administrador del Contrato, y Guardalmacén; la estiba, provisión, traslado y desestiba de todos los
materiales adquiridos que forman parte de las presentes Especificaciones Técnicas, quedan a entera
responsabilidad del oferente adjudicado y serán solventados con fondos de su propio peculio. ? El/la
contratista, deberá entregar dos copias del expediente completo del proceso de contratación, mismo que
será recibido por el Administrador de Contrato.

6.3 Obligaciones de la contratante:

Designar al administrador del contrato.

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un término
no mayor a 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

Suscribir las actas de entrega recepción, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la
entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Observar y cumplir los plazos para realizar los pagos, establecidos en la Ley Orgánica de pagos en plazos
justos, en caso que el contratista sea una micro y pequeña empresa o una organización que integra la
economía popular y solidaria o la agricultura familiar campesina.

? Designar al Administrador del contrato para la plena ejecución del mismo y darlo a conocer
oportunamente al contratista. ? Proporcionar al contratista, la información disponible para el cumplimiento
del contrato. ? Término para la atención o solución de controversias (5 días) a partir de la petición
entregada por el contratista. ? Pagar oportunamente los valores a que tenga derecho el/la contratista, con
sujeción a las estipulaciones contractuales. ? Verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas
de los bienes. ? Notificará al contratista o proveedor si los resultados de los ensayos de materiales
pétreos y de construcción no cumplen con lo establecido en la presente Especificación Técnica y/o
Normas Vigentes y tendrán un tiempo determinado por el administrador para la reposición de los

Página 16/18
materiales, tiempo que no excederá el plazo contractual. ? El administrador del contrato, una vez recibido
todos los materiales a total satisfacción, elaborará el Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva y
solicitará toda la documentación pertinente para su posterior pago.

6.3.1 Obligaciones de la entidad contratante en la aplicación de transferencia de tecnología:

Las entidades contratantes, de manera obligatoria deberán exigir transferencia tecnológica en la compra de bienes
según el nivel de transferencia correspondiente y según cada CPC, al tenor de lo dispuesto en el Anexo
correspondiente de la Normativa Secundaria expedida por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

Página 17/18
 Índice de archivos
No. Descripción Link

1 01_INFORME-TECNICO-DE-FACTIBILIDAD-No-DIPLAT-IT-20 descargar

2 04_certificacion_de_bodega_no_161-2024_oopp descargar

3 06_PERFIL_DEL_PROYECTO descargar

4 08_Certificacion_POA_301-2024 descargar

5 09_Informe_Necesidad descargar

6 11_certificacion_ANEXO-4_2024-133-VA4 descargar

7 12_certificacion_CATE-2024-179-2024 descargar

8 13_certificacion_PAC_225-2024 descargar

9 15_Especificaciones_Tecnicas descargar

10 21_Estudio_de_Mercado descargar

11 25_certificacion_disponibilidad_presupuestaria_394 descargar

12 FORMA_DE_PRESENTACION_DE_OFERTA_SIE descargar

13 ANEXO-12-DECLARACION-DE-BENEFICIARIO-FINAL descargar

14 FORMULARIO-SIE-BYS-V-2023-001 descargar

15 ANEXO-10-RE-SERCOP-2023-013 descargar

16 FORMULARIO_1-1 descargar

17 FORMULARIO_ASOCIACION_O_CONSORCIO descargar

Página 18/18

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)