7.-Estado Situacional Junio-2024

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA
I.- DATOS GENERALES DE LA OBRA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1.1 DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto : “Mejoramiento de la Carretera Departamental Sancos - Saccsamarca-
Putaccasa-Oscconta-EMP PE-32A en las provincias de Huancasancos y
Lucanas, Saccsamarca, Putaccasa distrito de Sacsamarca, Oscconta,
distrito de Cabana, Cceronta distrito de Puquio, provincia de Lucanas
departamento de Ayacucho”.
CUI : 2386120
Ubicación : Lugar : Sancos, Saccsamarca, Putaccasa, Oscconta, Cceronta
Distrito: Sancos, Saccsamarca, Cabana, Puquio
Provincia: Huancasancos - Lucanas,
Región: Ayacucho.
EJECUCIÓN OBRA:
Proceso de convocatoria : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 179-2022-GRA–SEDE
CENTRAL (1era Convocatoria) derivada de la Licitación Pública
N°010-2021-GRA SEDE CENTRAL
Entidad Contratante : Gobierno Regional de Ayacucho.
Valor referencial : S/.208’252,201.29 con I.G.V.
Fecha del valor referencial : Junio del 2022
Ganador de la buena pro : CONSORCIO VIAL LUCANAS
Contrato de Obra : N° 281-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF. (14-12-2022)
Fecha firma de contrato : 14 de diciembre del 2022
Representante común : Sra. Liz Katherin Zúñiga Vásquez
Dirección : Av. Los Caminos del Inca N°390 TO 01 Urb. Caminos del
Inca Lima-Lima- Santiago De Surco.
Correo Electrónico : contratos@sagitarioasociados.com,
sagitarioconstructora@gmail.com.
Factor de Relación : 0.90
Monto de contrato de obra : S/ 187´426,981.17 con IGV
Monto de contrato de obra : S/ 158’836,424.72 Sin I.G.V
Sistema de contratación : Precios Unitarios
Nulidad de oficio al contrato : R.E.R N° 056-2023-GRA/GR. (16/01/2023)
Paralización por Laudo arbitral: hasta el 26 de junio del 2023
Fecha de Laudo Arbitral : R.E.R. N° 426-2023-GRA/GR. (22-06-2023) Restitución de Ejecución.
Plazo de ejecución de Obra : 720 días calendarios
Entrega de terreno por Laudo : 23 de junio 2023
Inicio de ejecución por Laudo : 27-06-2023 (R.G.R. N° 253-2023-GRA/GGR-GRI) (21-06-2023)
Culminación de obra : 15 de junio del 2025

Ejecutor de la Obra : CONSORCIO VIAL LUCANAS
Residente de Obra : Ing. ALEX SEGUNDO DIAZ GUEVARA
Adelanto Materiales : 37,485,396.24 (Julio 2023) Fideicomiso
Adelanto Directo : 18,742,698.12 (diciembre 2023) Fideicomiso
% de avance físico obra junio : 0.51 %
% de avance físico acumulado: 7.83 % Al mes de junio 2024 (según valorización N° 13)
Adicionales de obra N.º 01
Resolución de Aprobación : RGGR Nº 656-2023-GRA/GGR
Monto incluye IGV : S/.34,120.77
Incidencia Acumulada : 0.02%
Fecha : 25 de setiembre del 2023.
Deductivo Vinculante Nº 01
Monto incluye IGV : S/.46,287.87
Incidencia Acumulada : -0.02%
Fecha : 25 de setiembre del 2023.
Mayores Metrados N.º 01
Monto incluye IGV : S/. 794,185.29
Fecha : 31 de diciembre del 2023.
Monto incluye IGV : S/. 1,072,441.10

Monto incluye IGV : S/. 1,367,913.37

Fecha : 28 de febrero del 2024.
Ampliación de plazo : No corresponde
SUPERVISIÓN OBRA:
Proceso de convocatoria : Concurso público Nº 013-2021-GRA-SEDE CENTRL-1 (22/11/22)
Supervisor Consultor : CONSORCIO VIAS DE AYACUCHO
Contrato supervisión : N° 282-2022-GRA-SEDE CENTRAL-1 (19-12-2022)
Fecha firma de contrato : 19 de diciembre del 2022
Monto contrato Supervisión : S/ 6’204,455.21 con IGV
Monto contrato Supervisión : S/ 5’258,012.89 sin I.G.V
Representante común : Sr. Edwin Eugenio Obispo Cabrera
Domicilio : Av. El Dervby N° 254 Int. 201 Urb. El Derby de Monterrico,Santiago de Surco-Lima.
Jefe de Supervisión : Ing. JORGE MANUEL MUÑOZ YONSEN
Plazo de Supervisión de obra : 720 días calendarios + 60 d.c. Liquidación de contrato
Fecha de Inicio Contractual : 27-06-2023
Fecha de Término Contractual 1: 15 de junio del 2025.
Fecha de Término Contractual 2: 15 de agosto del 2025. (60 días más de Liquidación de contrato)
Adelanto Directo : S/ 1,861,336.00 Con IGV
Adelanto Directo : S/ 1,577,403.39 Sin I.G.V
MONTO carta fianza : S/. 1,409,959.61 SOLES
CARTA FIANZA : N° E4533-03-2022-002, CECREX
FECHA DE VIGENCIA : 12/04/2024 AL 10/07/2024
II.-ANTECEDENTES
 Con fecha 08.02.2018, se declara la viabilidad del proyecto por el monto total de inversión de S/ 171,
354,425.31.
 Con fecha 21.01.2020 se suscribe el Convenio N°062-2020-MTC/21, entre Provias Descentralizado - PVD
y el Gobiemo Regional de Ayacucho, en la cual se establecieron los términos y condiciones bajo los cuales
PVD realizará el Monitoreo y Seguimiento del cumplimiento de los fines y metas de los recursos
transferidos al GOBIERNO REGIONAL, para la elaboración del expediente técnico del CUI N°2386120 por
el monto de S/ 2, 073,561.09.
Monto Trasferido de S/ 2, 073,561.09, para Elaboración del Expediente Técnico: Desagregado de la siguiente
forma:
Elaboración del Expediente Técnico: S/ 1,723,396.09
Supervisión del Estudio : S/ 350,165.00
 Con fecha 21.06.2020 a través del Decreto Supremo N° 152-2020-EF se autorizó la transferencia de
partidas al Gobiemo Regional de Ayacucho por la suma de S/ 2, 073,561.00
 Con fecha 06.12.2020, a través de la Ley N° 31084, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año fiscal 2021, siendo el monto asignado según Anexo I a favor del Gobiemo Regional de
Ayacucho de S/ 68,679,114.00.
 Con el CONVENIO N° 062-2020-MTC/21 de fecha 21//01/2020, se tiene el CONVENIO DE GESTION
PARA EL FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES ENTRE EL PROYECTO ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO- PROVIAS DESCENTRALIZADO Y EL
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, cuyo objeto es para el financiamiento de Elaboración de
Expediente Técnico, dentro de los cuales se realiza el desembolso en los conceptos de Elaboración de
Expediente técnico y Supervisión de la misma haciendo un monto total de 2´073,561.09 soles, cuya
vigencia del presente convenio que no exceda el 31/12/2020.
 Con fecha 05/07/2021 se tiene el CONVENIO N° 249-2021-MTC/21, suscrito entre el Gobierno Regional
de Ayacucho y PROVIAS DESCENTRALIZADO, se establecen los Términos de Referencia y condiciones
para que PROVIAS DESCENTRALIZADO realice el monitoreo y seguimiento de los recursos transferidos
a favor del el GOBIERNO REGIONAL, apara la ejecución de la obra realizándose la transferencia de S/.
68´679,114.00 soles, de acuerdo a la Ley 31084 del Año fiscal del 2021.
 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 391-2021-GRA/GR, de fecha 02/08/2021, cuyo acto resolutivo
determina APROBAR el convenio N° 249-2021-MTC/21, “CONVENIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS ENTRE PROVIAS DESCENTRALIZADO Y EL GOBIERNO
REGIONA DE AYACUCHO”.
 Con la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 234-2022-GRA/GGR-GRI, de fecha 12/07/2022,
aprobación del Expediente técnico, cuya aprobación de presupuesto está definida en S/. 220, 345,137.05
soles, cuya modalidad de Ejecución es por Contrata, con fuente de financiamiento 1-00 Recurso
Ordinarios.
 ADENDA N° 01 AL CONVENIO N° 249-2021-MTC/21, suscrita el día 13/04/2023, en cuyo tenor menciona
la programación anual en consideración de la aprobación el Presupuesto del Sector público para el año
fiscal 2022, y que mediante la Ley 31365 del año fiscal 2022, se tiene un desembolso de S/. 19
´600,000.00 soles.
 Mediante la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 179-2022-GRA-SEDE CENTRAL (Primera

Convocatoria), se determina el proceso para la contratación del Ejecutor de Obras, quedando como
CONTRATISTA y formulando el CONTRATO N° 281-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, de 14/12/2022,
quedando definido el ejecutor al CONSORCIO VIAL LUCANAS con el monto de S/. 187´426,981.17 soles.
 Mediante el Concurso Público N° 13-2021-gra-sede central -1 (Primera Convocatoria), se determina para
la contratación del SUPERVISIOR DE OBRA, para los cuales se formula el CONTRATO N° 282-2022-
GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, de fecha 19/12/2022, quedando definido con ente Supervisora al
CONSORCIO VIAS DE AYACUCHO, con el monto de S/. 6´204,455.21 soles.
 Pero bajo los considerandos de la RESOLUCION EJECUTIVA REGIONA N° 634-2022-GRA/GR, de fecha
30/12/2022, consideran y determinan en su parte resolutiva en “DAR INICIO DE PROCEDIMIENTO DE
NULIDAD DE OFICIO, de la contratación del servicio de ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL SANCOS-SACCSAMARCA-PUTACCASA-OSCCONTA-EMP PE-32A
EN LAS PROVINCIAS DE HUANCASANCOS Y LUCANAS, SACSAMARCA, PUTACCASA – DISTRITO
DE SACSAMARCA, OSCCONTA-DISTRITO DE CABANA, CCERONTA – DISTRITO DE PUQUIO –
PROVINCIA DE LUCANAS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
 Al haber determinado el Inicio del procedimiento de la nulidad de contrato se elabora y notifica la
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 056-2023-GRA/GR, de fecha 16/enero/2023, en cuyos
considerandos justifica las partes legales y técnicos con la finalidad de resolver en “DECLARAR LA
NULIDAD DE OFICIO” al contrato N° 281-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, contratación de Ejecución
de Obra.
 Mediante la CARTA N° 009-2023-CONSORCIO VIAL LUCANAS, de fecha 07 de marzo del 2023,
“COMUNICA INICIO DE ARBITRAJE”, cuyas pretensiones de arbitraje es de tres exigencias como es la
primera en, que se declare la nulidad o ineficacia de la Dirección Ejecutiva Regional N°
056-2023-GRA/GR, mediante la cual el Gobierno Regional de Ayacucho resuelve declarar la nulidad de
oficio del contrato, segunda pretensión en, se ordene al GRA pague a favor del Consorcio Vial Lucanas los
daños y perjuicios originados por la injustificada decisión de declarar la nulidad de oficio del contrato y
como tercera pretensión en que se ordene al GRA asuma la totalidad de los costos del presente arbitraje.
 Mediante el OFICIO N° 787-2023 GRA/PPRA-P, de fecha 22/06/2023, el Procurador Publico Regional
“COMUNICA LAUDO EN EL ARBITRAJE CON EL CONSORCIO VIAL LUCANAS”, en cuyo tenor decide
el Árbitro Único Homologar el acuerdo de transacción de la partes de fecha 25/05/2023, esta decisión
Arbitral Homologado, el Gobierno Regional de Ayacucho emito su acto resolutivo considerando lo definido
en los acuerdos, que para ello emite la RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 426-2023-GRA/GR, de
fecha 22/06/2023, y en la parte Resolutiva menciona en DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Ejecutiva
Regional N° 056-2023-GRA/GR de fecha 16/01/2023, mediante el cual se resolvió declarar la nulidad de
oficio del CONTRATO N° 281-2022-GRA SEDE CENTRAL -OAPF de fecha 14/12/2022, para la ejecución
de la obra.
 Frente a esta definición del Laudo Arbitral se determina los procedimientos administrativos, sobre todo lo
definido dentro del Artículo 176° condiciones para el inicio de la Obra, los cuales se han cumplido a
cabalidad, pero para los cuales se suscribe la ENTREGA DE TERRENO, con fecha 23/06/2023, luego del
cual también se realiza el INCIO DE OBRA suscribiéndose el día 27//06/2023, bajo el cual la obra
correspondiente se encuentra en plena Ejecución hasta la fecha.
 De acuerdo a las condiciones de seguimiento se determinaba que a la suscripción del contrato el
CONTRATISTA presentaba el CAO inicial, las cuales debieron ser aprobadas convenientemente, pero
debido a lo diferido en párrafos anteriores no fue efectuada, para el cual el CONSORCIO VIAL LUCANAS
presenta nuevamente este CAO actualizado y de los cuales también la SUPERVISON DE OBRA, el
CONSORCIO VIAS DE AYACUCHO, define su opinión para su aprobación y es así que aprueba mediante
la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 253-2023-GRA/GGR-GRI de fecha 28/06/2023.
 Con fecha 05 de Julio del 2021 se firma el convenio N° 249-2021-MTC/21, entre Provias Descentralizado y
el Gobierno Regional de Ayacucho, con la finalidad de Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de fines y
metas, de los recursos transferidos al Gobierno Regional de Ayacucho.
 Con fecha 13 de abril del 2023, se firma la adenda N° 01 al convenio 249-21-MTC/21, suscrita el día
13/04/2023, para realizar el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los fines.
 Con fecha 11 de agosto del 2023, se firma la adenda N° 02 al convenio 249-21-MTC/21, suscrita el día
11/08/2023, en cuyo tenor menciona la programación anual en consideración de la aprobación el
Presupuesto del Sector público para el año fiscal 2022, y que mediante la Ley 31638 del año fiscal 2023
del artículo 13, se tiene un desembolso de S/. 83,380,026.00 soles, y la programación multianual para el
año 2024 de 30,000,000.00
 Con fecha 11 de octubre del 2023, se firma la adenda N° 03 al convenio 249-21-MTC/21, donde se
modifica el presupuesto del nivel funcional y como meta habilitadora a la obra Mejoramiento de la
Carretera Departamental Sancos - Saccsamarca - Putaccasa-Oscconta-EMP PE-32A en las provincias
de Huancasancos y Lucanas, Saccsamarca, Putaccasa distrito de Sacsamarca, Oscconta, distrito de
Cabana, Cceronta distrito de Puquio, provincia de Lucanas departamento de Ayacucho, hacia la obra
Mejoramiento de servicio de transitabilidad del camino vecinal tramo:San Miguel Yanasraccay(ruta ay-624
y ay-604 y tramo Erapampa-centro unión(ruta AY-624 y AY-604) distrito de Huanta- departamento
Ayacucho con CUI 2432467, el monto de 9,900,000.00, quedando para el proyecto Sancos-Puquio S/
73,480,026.00,.y para la programación multianual del 2024 el monto de S/30,000,000.00,, por lo que en el
cuadro de Inversiones del Gobierno Regional del año 2024, se habilita en el PIM 2024 el monto de
30,000,000.00, con lo que a la fecha se está ejecutando.
 Con Resolución Gerencial Regional N° 616-2023-GRA/GGR-GRI, se aprueba la actualización de Costos y
Presupuestos del Expediente técnico, con un presupuesto de S/ 228,223,105.53 de la meta: obra
Mejoramiento de la Carretera Departamental Sancos - Saccsamarca - Putaccasa-Oscconta-EMP PE-32A
en las provincias de Huancasancos y Lucanas, Saccsamarca, Putaccasa distrito de Sacsamarca,
Oscconta, distrito de Cabana, Cceronta distrito de Puquio, provincia de Lucanas departamento de
Ayacucho.
III.-BASE LEGAL
 Ley N° 43970, ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones.
 Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Gobiernos Locales.
 Decreto Supremo N° 029-2006-MTC, de fecha 12.08.2006, que crea el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO.
 Decreto supremo 034-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial,
y sus modificatorias.
 Resolución Directoral N° 8-201&MTC/21, de fecha 12.01.18, mediante el cual se aprueba la Directiva N°
1-201&MTC/21, Elaboración y Suscripción de Convenios en el Proyecto de Infraestructura de Transporte
Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO.
 Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
 Resolución Directoral N° 001-2019-EF-63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019- EF/63.01, Directiva
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
 Resolución Ministerial N° 0897-2021 MTC/01.02, de fecha 15.09.2021, que aprueba el Manual de
Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO.
 Convenio N“249-2021-MTC/21 y Adendas N°01 y N°02 suscrito entre el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado — PROVIAS DESCENTRALIZADO y el Gobiemo Regional
de Ayacucho en las cuales se establecieron los términos y condiciones bajo los cuales PVD realizaría el
monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los fines y metas de los recursos transferidos al Gobierno
Regional para el financiamiento del proyecto de inversión con CUI N° 2386120.
IV.- METAS DEL PROYECTO:
Según el expediente técnico cumple con el contenido mínimo requerido por el sector, registrado por Gobierno
Regional Ayacucho; y con fecha 12.07.2022, mediante Resolución Gerencial Regional N°
234-2022-GRA/GGR-GRI se aprueba el expediente técnico del CUI N° 2386120 por un monto total de S/
220,345,137.05 soles y un plazo de ejecución de 720 días calendarios, de la Unidad Ejecutora, la cual tiene
exclusiva competencia en la formulación, aprobación y contenido del Expediente Técnico.
El proyecto para la convocatoria tuvo como monto referencial: S/.208’252,201.29 con I.G.V. y el Consorcio
Vial Lucanas, ganó la convocatoria ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 179-2022-GRA–SEDE CENTRAL
(1ra Convocatoria) derivada de la Licitación Pública N°010-2021-GRA SEDE CENTRAL, con el 90% por un
monto S/ 187´426,981.17 incluido IGV, a la fecha en Ejecución, desde el 27 de junio del 2023, del proyecto
de inversión: “Mejoramiento de la Carretera Departamental Sancos - Saccsamarca -Putaccasa-Oscconta-
EMP PE-32A en las provincias de Huancasancos y Lucanas, Saccsamarca, Putaccasa distrito de
Sacsamarca, Oscconta, distrito de Cabana, Cceronta distrito de Puquio, provincia de Lucanas
departamento de Ayacucho, con CUI N° 2386120, contempla la ejecución de las siguientes metas:
4.1.- OBRAS PRELIMINARES
 Movilización y Desmovilización de Equipo : 37.07%
 Topografía y Georreferenciación : 64.24%
 Mantenimiento Vial (transito) : 50.02%

 Accesos a Canteras DME, plantas y fuentes de agua : 44.73%
 Reubicación de Postes de Luz : 0.00%
 Demolición de Estructuras : 0.59%
 Flete lima – Huancasancos : 39.00%
4.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXPLANACIONES
 Desbroce y Limpieza de Terreno : 37.11%
 Excavación para Explanaciones en Material Suelto : 58.25%
 Excavación en roca suelta -incluye perfilado de taludes : 27.57%
 Excavación en roca fija -incluye perfilado de taludes : 12.73%
 Perfilado y Compactado en zonas de corte : 34.94%
 Conformación de terraplenes : 20.38%
 Escarificado y Conformación de subrasante existente : 4.96%
 Material Granular de Cantera para rellenos :41.38%
ZONA DE BOFEDALES
 Excavación para explanaciones en material suelto : 69.60%
 Pedraplen - en rocado de plataforma de zona de bofedales : 44.17%
 Relleno con material de afirmado : 46.23%
4.3.- SUB BASE Y BASE
 Sub base granular : 0.87%
 Base granular : 0.00%
4.4.- PAVIMENTO FLEXIBLE
 Imprimación bituminosa : 0.00%
 Carpeta Asfáltica en caliente de 2" : 0.00%
 Carpeta Asfáltica en caliente de 3" : 0.00%
 Asfalto Diluido MC-30 : 0.00%
 Aditivo mejorador de adherencia : 0.00%
4.5.- OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
 Alcantarillas tipo TMC (71 UND)
 Sub-drenaje 6,136.00m
4.6.- OBRAS COMPLEMENTARIAS
 Muro de concreto ciclópeo f´c=175 kg/cm2 + 30% p.m. 769.00ML
 Enrocado para protección de vias (6+160 - 6+250) 417.01 ML
4.7.- TRANSPORTE
 Transporte de materiales granulares entre 120M Y 1000M : 0.00%
 Transporte de materiales granulares a más de 1000M : 6.31%
 transporte de materiales excedentes entre 120M Y 1000M : 1.68%

 Transporte de materiales excedentes a mas de 1000M : 40.29%
 Transporte de mezcla asfáltica después de 1 km : 0.00%
 Transporte de roca a más de 1000m : 27.87%
4.8.- SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL SIN EJECUCION
4.9.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
 Cierre de áreas de disposición de material excedente DME : 16.68%
 Monitoreo de la calidad del agua : 10.00%
 Monitoreo de la calidad de aire : 30.00%
 Monitoreo de la calidad del ruido : 30.00%
CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES DEL PROYECTO:
- Longitud Total del Proyecto :107.89 km
- Longitud del tramo :107.89 km
- Tipo de Superficie de rodadura : Asfaltada
El proyecto contempla la construcción de pavimento flexible de mortero con emulsión asfáltica y asfalto
de e=7.5 cm para las progresivas 42+800 a las 56+300 y e= 5 cm para las progresivas 0+000 hasta
42+800 y 56+300 hasta la 107+890, base Granular e= 20 cm y Sub Base Granular e= 20 cm en toda la
vía de un ancho de 5 a 6 metros.
CAPAS VIDA ÚTIL (20 años)
Carpeta asfáltica 5.0 cm (2.0 pulg.)
Base Granular 20.0 cm (8.0 pulg.)
Sub Base Granular 20.0 cm (8.0 pulg.)

Características de la Vía Tramo KM 00+000 – KM 42+800 / KM 56+300 – 107+957,55
CAPAS VIDA ÚTIL (20 años)
Carpeta asfáltica 7.5 cm (3.0 pulg.)
Base Granular 20.0 cm (8.0 pulg.)
Sub Base Granular 20.0 cm (8.0 pulg.)
Características de la Vía KM 42+800 – KM 56+300.

Sección típica del ancho
.
Sección típica de cuneta.
Ilustración N°1: Diseño a 20 años
V.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA:

La obra se encuentra actualmente en ejecución en los diferentes tramos con partidas de acuerdo al
expediente técnico.
Al mes de junio del año 2024, la obra se encuentra en ejecución, no se ha tenido ninguna
interferencia pese a que algunos tramos se encuentran en mal estado, principalmente el km.
24+000 al km. 33+000, a la fecha se sigue trabajando en varios frentes de explanación hasta el
Km. 65+000, por lo que se tiene el siguiente resultado:

a) % avance físico del mes de junio 2024 = 0.51%
b) % avance del mes programado junio. = 2.15 %
c) % avance físico ejecutado acumulado = 7.83%
d) % avance físico programado acumulado = 10.24 %
La obra se encuentra ATRASADO al mes de la valorización N° 13 junio 2024, con respecto al porcentaje
acumulado. La obra se encuentra actualmente en ejecución en los diferentes tramos con partidas de acuerdo
al expediente técnico, se debe mencionar que el expediente técnico tiene muchas deficiencias, al cual para no
abandonar la obra se está tratando de mejorar con decisiones de la Supervisión, ya que el proyectista tarda
demasiado en absolver las consultas hechas que se le envía a través de la oficina encargada de remitir las
consultas al Proyectista, por lo que con la finalidad de tener un avance en la ejecución de la Obra, la decisión
de la Supervisión es muy importante, a fin de que no se retrase la ejecución de la obra.
Los trabajos que se vienen realizando en la obra son:

MOVIMIENTO DE TIERRAS
 Explanaciones
Mejoramiento ensanchamiento de la plataforma y sub rasante, de esta manera dando el pase a las
diferentes movilidades que transitan por la zona, especialmente los que transitan con pasajeros
desde la ciudad de Parinacochas y Lucanas-Puquio y viceversa desde Ayacucho, el tránsito es
constante.
 Zona de Bofedales (Pedraplén - Enrocado de plataforma de zona de Bofedales)

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
 Alcantarillas tipo TMC.
 Badenes
 Sub-Drenaje
MITIGACIÓN AMBIENTAL
A la fecha, el “Consorcio Vial Lucanas” ejecutor de la meta 33: “Mejoramiento de la Carretera Departamental
Sancos-Saccsamarca-Putaccasa-Oscconta-EMP PE-32A en las provincias de Huanca sancos y Lucanas,
Saccsamarca, Putaccasa distrito de Sacsamarca, Oscconta, distrito de Cabana, Cceronta distrito de Puquio,
provincia de Lucanas departamento de Ayacucho”, con CUI 2386120, ha presentado diferentes documentos
ya tramitados.
Ficha de monitoreo: estación de monitoreo ambiental de aire

Ficha de monitoreo: estación de monitoreo ambiental de agua
Ficha de monitoreo: estación de monitoreo ambiental de ruido,
Por otro lado, se ha remitido Informes se ha remitido a través de la Gerencia General del Gobierno Regional
Ayacucho dos informes técnicos sustentatorios (ITS) a la Dirección General de asuntos Ambientales del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de autorización de las canteras para cambio de
relleno de suelos, cantera de piedras, y de agregado y para el mantenimiento de la plataforma de vía en los
diferentes tramos de la vía.

Cuadro Comparativo del Cronograma Valorizado al inicio de obra vs. lo Programado.

VALORIZACIÓNMENSUAL %DEAVANCEMENSUAL
N° VALORIZACIÓNMENSUAL %DEAVANCEMENSUAL EJECUTADO CONTROL FINANCIEROACUMULADO
ACUMULADO ACUMULADO
MES <80%
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO
VALORIZACIÓN PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO MONTO %
ACUMULADO ACUMULADO ACTUALIZADO ACTUALIZADO
Junio 2023 VAL. N°01 764.39 1,035.63 0.0004% 0.001% 764.39 1,035.63 0.0004% 0.00% ADELANTADO 0.00 0.00%
Julio 2023 VAL. N°02 111,039.65 99,061.11 0.0592% 0.053% 111,804.04 100,096.74 0.0597% 0.05% NORMAL 0.00 0.00%
Agosto 2023 VAL. N°03 577,144.76 526,955.33 0.31% 0.281% 688,948.80 627,052.07 0.37% 0.33% NORMAL 0.00 0.00%
Setiembre 2023 VAL. N°04 1,099,749.03 809,519.11 0.59% 0.432% 1,788,697.83 1,436,571.18 0.95% 0.77% NORMAL 0.00 0.00%
Octubre 2023 VAL. N°05 1,137,642.93 1,351,573.24 0.61% 0.721% 2,926,340.76 2,788,144.42 1.56% 1.49% NORMAL 0.00 0.00%
Noviembre 2023 VAL. N°06 1,131,472.03 1,222,667.54 0.60% 0.652% 4,057,812.79 4,010,811.96 2.17% 2.14% NORMAL 0.00 0.00%
Diciembre 2023 VAL. N°07 1,084,888.52 1,817,038.95 0.58% 0.969% 5,142,701.31 5,827,850.91 2.74% 3.11% ADELANTADO 0.00 0.00%
Enero 2024 VAL. N°08 1,693,058.57 1,671,231.81 0.90% 0.892% 6,835,759.88 7,499,082.72 3.65% 4.00% ADELANTADO 0.00 0.00%
Febrero 2024 VAL. N°09 1,683,122.28 1,602,389.50 0.90% 0.85% 8,518,882.16 9,101,472.22 4.55% 4.86% ADELANTADO 0.00 0.00%
Marzo 2024 VAL. N°10 1,788,362.96 828,833.79 0.95% 0.44% 10,307,245.12 9,930,306.01 5.50% 5.30% NORMAL 0.00 0.00%
Abril 2024 VAL. N°11 2,167,058.41 1,753,893.83 1.16% 0.94% 12,474,303.53 11,684,199.84 6.66% 6.23% NORMAL 0.00 0.00%
Mayo 2024 VAL. N°12 2,694,843.42 2,042,794.90 1.44% 1.09% 15,169,146.95 13,726,994.74 8.09% 7.32% NORMAL 0.00 0.00%
Junio 2024 VAL. N°13 4,027,508.00 947,144.74 2.15% 0.51% 19,196,654.95 14,674,139.48 10.24% 7.83% ATRASADO 0.00 0.00%
5.1.- EJECUCIÓN FISICA DE LA OBRA
5.1.1.- VALORIZACION PRINCIPAL DE OBRA
AVANCE DEDUCCIONES DEL REAJUSTE
VALORIZACIÓN PERIODO REAJUSTES REGULARIZACIÓN AMORTIZACION ADELANTOS VALORIZACIÓN MONTO A MONTO
VALORIZADO QUE NO CORRESPONDE I.G.V. 18% RETENCIÓN
N° VALORIZADO PROVISIONAL DEL REAJUSTE NETA FACTURAR PAGADO
(sin IGV) DIRECTO MATERIALES DIRECTO MATERIALES
01 Junio 2023 S/. 877.65 S/. -10.53 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 867.12 S/. 156.08 S/. 1,023.20 S/. 1,023.20 S/. -
02 Julio 2023 S/. 83,950.09 S/. -1,679.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 82,271.09 S/. 14,808.80 S/. 97,079.89 S/. 97,079.89 S/. -
03 Agosto 2023 S/. 446,572.31 S/. -14,290.31 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 432,282.00 S/. 77,810.76 S/. 510,092.76 S/. 510,092.76 S/. -
04 Setiembre 2023 S/. 686,033.14 S/. -6,174.30 S/. 905.90 S/. - S/. 163,284.57 S/. - S/. -21,611.34 S/. 539,091.51 S/. 97,036.47 S/. 636,127.98 S/. 636,127.98 S/. -
05 Octubre 2023 S/. 1,145,401.05 S/. 3,436.20 S/. 15,630.93 S/. - S/. 389,349.69 S/. - S/. -28,011.68 S/. 803,130.17 S/. 144,563.43 S/. 947,693.60 S/. 947,693.60 S/. -
06 Noviembre 2023 S/. 1,036,158.93 S/. 17,614.70 S/. 17,836.86 S/. - S/. -51,130.02 S/. - S/. -900.59 S/. 1,123,641.10 S/. 202,255.40 S/. 1,325,896.50 S/. 1,325,896.50 S/. -
07 Diciembre 2023 S/. 1,539,863.52 S/. 15,398.64 S/. 8,017.81 S/. - S/. 239,651.29 S/. - S/. -48,438.03 S/. 1,372,066.71 S/. 246,972.01 S/. 1,619,038.72 S/. 1,619,038.72 S/. -
08 Enero 2024 S/. 1,416,298.14 S/. - S/. -17,615.60 S/. 141,664.80 S/. 203,121.01 S/. 1,402.62 S/. -51,241.06 S/. 1,103,735.17 S/. 198,672.33 S/. 1,302,407.50 S/. 1,302,407.50 S/. -
09 Febrero 2024 S/. 1,357,957.20 S/. 1,357.96 S/. -13,858.78 S/. 135,829.27 S/. 238,163.10 S/. 1,210.36 S/. -38,980.54 S/. 1,009,234.19 S/. 181,662.15 S/. 1,190,896.34 S/. 1,190,896.34 S/. -
10 Marzo 2024 S/. 702,401.52 S/. 9,833.62 S/. 19,828.17 S/. 70,257.50 S/. 248,317.74 S/. -278.25 S/. -17,455.07 S/. 431,221.39 S/. 77,619.85 S/. 508,841.24 S/. 508,841.24 S/. -
11 Abril 2024 S/. 1,486,350.70 S/. 8,918.10 S/. 6,789.78 S/. 148,671.79 S/. 230,262.08 S/. 588.80 S/. -40,528.27 S/. 1,163,064.18 S/. 209,351.55 S/. 1,372,415.73 S/. 1,372,415.73 S/. -
12 Mayo 2024 S/. 1,731,182.12 S/. 17,311.82 S/. -2,809.60 S/. 173,160.98 S/. 321,631.65 S/. - S/. -39,329.33 S/. 1,290,221.04 S/. 232,239.79 S/. 1,522,460.83 S/. 1,522,460.83 S/. -
13 Junio 2024 S/. 802,665.03 S/. 11,237.31 S/. 11,890.81 S/. 80,286.33 S/. 316,443.57 S/. -317.97 S/. -17,934.51 S/. 447,315.73 S/. 80,516.83 S/. 527,832.56 S/. 527,832.56 S/. -
TOTAL S/. 12,435,711.40 S/. 62,954.21 S/. 46,616.28 S/. 749,870.67 S/. 2,299,094.68 S/. 2,605.56 S/. -304,430.42 S/. 9,798,141.40 S/. 1,763,665.45 S/. 11,561,806.85 S/. 11,561,806.85 S/. -
5.1.2.- VALORIZACION DE MAYORES METRADOS
AMORTIZACION EDUCCIONES DEL INCIDENCIA
PERIODO AVANCE Nº DE
VALORIZACIÓN REAJUSTES REGULARIZACIÓN ADELANTOS REAJUSTE QUE NO VALORIZACIÓN MONTO A CON RESPECTO
VALORIZADO VALORIZADO I.G.V. 18% RETENCIÓN MONTO PAGADO RESOLUCION DE
N° PROVISIONAL DEL REAJUSTE NETA FACTURAR AL MONTO
MAYORES METRADOS (sin IGV) DIRECTO MATERIALES DIRECTO MATERIALES APROBACION
CONTRACTUAL
Val. 01 Mayor RGGR Nº 1045-
(*) S/. 644,055.87 S/. 28,982.51 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 673,038.38 S/. 121,146.91 S/. 794,185.29 S/. 794,185.29 0.424%
Metrado N° 01 2023-GRA/GGR
(*) S/. 652,718.40 S/. 26,108.74 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 678,827.14 S/. 122,188.89 S/. 801,016.03 S/. 801,016.03 0.427%
(*) S/. 887,547.26 S/. 21,301.13 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 908,848.39 S/. 163,592.71 S/. 1,072,441.10 S/. 1,072,441.10 0.572%
(*) S/. 1,121,130.19 S/. 38,118.43 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 1,159,248.62 S/. 208,664.75 S/. 1,367,913.37 S/. 1,367,913.37 0.730%
(*) S/. 515,677.44 S/. 18,564.39 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 534,241.83 S/. 96,163.53 S/. 630,405.36 S/. 630,405.36 0.336%
(*) S/. 446,059.92 S/. 17,396.34 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 463,456.26 S/. 83,422.13 S/. 546,878.39 S/. 546,878.39 S/. - 0.292%
TOTAL S/. 4,267,189.08 S/. 150,471.54 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 4,417,660.62 S/. 795,178.92 S/. 5,212,839.54 S/. 546,878.39 S/. 4,665,961.15 2.781%
5.1.3.- VALORIZACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01

AMORTIZACION EDUCCIONES DEL INCIDENCIA
PERIODO AVANCE Nº DE
VALORIZACIÓN REAJUSTES REGULARIZACIÓN ADELANTOS REAJUSTE QUE NO VALORIZACIÓN MONTO A CON RESPECTO
VALORIZADO VALORIZADO I.G.V. 18% RETENCIÓN MONTO PAGADO RESOLUCION DE
N° PROVISIONAL DEL REAJUSTE NETA FACTURAR AL MONTO
MAYORES METRADOS (sin IGV) DIRECTO MATERIALES DIRECTO MATERIALES APROBACION
CONTRACTUAL
Val. Adicional de obra RGGR Nº 656-
(*) S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 28,915.91 S/. 5,204.86 S/. 34,120.77 S/. - 0.02%
N° 01 2023-GRA/GGR
Val. Deductivo RGGR Nº 656-
(*) S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -39,227.01 S/. -7,060.86 S/. -46,287.87 S/. - -0.02%
vinculante N° 01 2023-GRA/GGR
TOTAL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -10,311.10 S/. -1,856.00 S/. -12,167.10 S/. - S/. - -0.01%
Todos los pagos se están haciendo la retención por la garantía de fiel cumplimiento del 10% del presupuesto contractual.
5.1.4.- CUADRO DE ADELANTOS DIRECTO Y MATERIALES

AVANCE REGULARIZACI EDUCCIONES DEL REAJUSTE QUE
VALORIZACIÓN REAJUSTES AMORTIZACION ADELANTOS VALORIZACIÓN MONTO A
DESCRIPCION VALORIZADO ÓN NO CORRESPONDE I.G.V. 18% FECHA
N° PROVISIONAL NETA FACTURAR
(sin IGV) DEL REAJUSTE DIRECTO MATERIALES DIRECTO MATERIALES
ADELANDO DE
01 S/. 31,767,284.94 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 31,767,284.94 S/. 5,718,111.29 S/. 37,485,396.23 24/07/2023
MATERIALES 20%
ADELANTO
02 S/. 15,883,642.47 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 15,883,642.47 S/. 2,859,055.64 S/. 18,742,698.11 26/12/2023
DIRECTO 10%
TOTAL S/. 47,650,927.41 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 47,650,927.41 S/. 8,577,166.93 S/. 56,228,094.34
5.1.5.- VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION

CONCEPTO S/.
M onto va l ori za do en el presente peri odo 216,114.39

- Valorización Nº 13 216,114.39
Rea j uste de l a s Va l ori za ci ones 16,745.29

- Reajuste de la Valorización Nº 13 16,745.29
Deducci ón del Rea j uste que no corresponde 4,871.91

- Por Adelanto en Efectivo de la Val N°13 4,871.91
Amorti za ci ón del Adel a nto Di recto 64,834.30

- En la Valorización Nº 13 64,834.30
Otros
Correcion del Reajuste del Mes Anterior -218.46
I. MONTO FACTURABLE ( sin I.G.V. ) 162,935.02
II. I.G.V. ( 18% de I ) 29,328.30
III. M ONTO A FACTURAR ( I + II ) 192,263.32
IV. M onto reteni do a reembol sa r

- RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO INC. IGV -
V. M ONTO EFECTIVO A PAGAR i nc. IGV S/ 192,263.32
5.1.6.- CONTROL DE VALORIZACIONES

VALORIZACIÓN N° DESCRIPCION VALORIZACION REAJUSTE DEDUCCION AMORTIZACIÓN FACTURABLE IGV FACTURA CONDICION
1 VAL. JUNIO 2023 28,815.25 1,575.95 458.51 8,644.57 21,288.12 3,831.86 25,119.98 PAGADO
2 VAL. JULIO 2023 223,318.21 13,134.68 3,821.43 66,995.44 165,636.02 29,814.48 195,450.50 PAGADO
VAL. AGOSTO
3 223,318.21 14,024.06 4,080.19 66,995.44 166,266.64 29,928.00 196,194.64 PAGADO
2023
VAL. SETIEMBRE
4 216,114.39 13,609.35 3,959.53 64,834.30 160,929.91 28,967.38 189,897.29 PAGADO
2023
VAL. OCTUBRE
5 223,318.21 13,297.56 3,868.82 66,995.44 165,751.51 29,835.27 195,586.78 PAGADO
2023
VAL. NOVIEMBRE
6 216,114.39 12,495.23 3,635.39 64,834.30 160,139.93 28,825.19 188,965.12 PAGADO
2023
VAL. DICIEMBRE
7 144,076.26 8,330.16 2,423.59 43,222.87 106,759.96 19,216.79 125,976.75 PAGADO
2023
8 VAL. ENERO 2024 302,560.15 19,410.45 5,647.32 90,768.02 225,555.26 40,599.95 266,155.21 PAGADO
VAL. FEBRERO
9 208,910.58 14,255.35 4,147.48 62,673.16 156,345.29 28,142.15 184,487.44 PAGADO
2024
10 VAL. MARZO 2024 223,318.21 15,577.96 4,433.51 66,995.44 167,467.22 30,144.10 197,611.32 PAGADO
11 VAL. ABRIL 2024 216,114.39 20,468.28 4,968.47 64,834.30 166,779.90 30,020.38 196,800.29 PAGADO
12 VAL. MAYO 2024 223,318.21 17,521.92 5,097.86 66,995.44 168,057.09 30,250.28 198,307.37 PAGADO
12 VAL. JUNIO 2024 216,114.39 16,745.29 4,871.91 64,834.30 162,935.01 29,328.30 192,263.32 TRAMITE
TOTAL 2,665,410.86 180,446.24 51,414.01 799,623.02 1,993,911.87 358,904.14 2,352,816.00
5.1.7.- CUADRO DE ADELANTO DIRECTO
VALORIZACIÓN N° DESCRIPCION C. DIRECTO REAJUSTE DEDUCCION AMORTIZACIÓN FACTURABLE IGV FACTURA
ADELANDO
1 1,577,403.39 0.00 0.00 0.00 1,577,403.39 283,932.61 1,861,336.00
DIRECTO
TOTAL 1,577,403.39 0.00 0.00 0.00 1,577,403.39 283,932.61 1,861,336.00
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA VALORIZADO (MENSUALIZADO) SEGÚN PROGRAMACION
COMPONENTE ESPECIALIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
MONTO
31.00 29.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
OBRA COSTO TOTAL 75,726,353.120 1,693,058.57 1,683,122.28 1,788,362.96 2,167,058.41 2,694,843.42 4,027,508.00 5,616,061.62 6,036,243.94 9,784,546.25 12,459,689.74 6,796,468.12 13,395,704.21
AVANCE PARCIAL 0.90% 0.90% 0.95% 1.16% 1.44% 2.15% 3.00% 3.22% 5.22% 6.65% 7.67% 7.15%
AVANCE ACUMULADA 0.90% 1.80% 2.76% 3.91% 5.35% 7.50% 10.49% 13.72% 18.94% 25.58% 33.26% 40.40%
PROGRAMACION FINANCIERA
PROGRAMACION FINANCIERA ACTUALIZADA 2024
FEBRERO MARZO ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
OBRA 2,142,153.00 1,548,184.00 755,504.00 1,616,555.00 230,042.00 217,286.00 4,973,206.10 5,553,499.65 6,527,372.71 6,537,949.16 8,430,654.55 38,532,405.17
SUPERVISION 258,518.97 258,518.97 258,518.97 258,518.97 258,518.97 1,292,594.84
GCC 175,000.00 175,000.00
2,142,153.00 1,548,184.00 755,504.00 1,616,555.00 230,042.00 217,286.00 5,231,725.06 5,987,018.61 6,785,891.67 6,796,468.12 8,689,173.52 40,000,000.00
TOTAL ACTUALIZADA
COMENTARIO
Que de acuerdo al cuadro CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, se señala que para el presente año se va requerir para el pago de la obra la suma de
S/ 75,726,353.12, y en el presente año tenemos un PIM de S/ 30,000,000.00 existiendo un déficit de S/ 45,726,353.12, por lo que requerimos una DEMANDA
PRESUPUESTAL DE S/ 10,000,000.00.
el GCC, de acuerdo al D.U N° 006-2024, de fecha 23/03/20247 se reduce del 2% al 0.5%.- Art.14.- 14.1.-
VI.- CIERRE DE BRECHAS
La meta 033 " “Mejoramiento de la Carretera Departamental Sancos-Saccsamarca- distrito de Sacsamarca, Putaccasa-Oscconta-EMP PE-32A en las provincias de Huancasancos
y Lucanas, Saccsamarca, Putaccasa,Oscconta, distrito de Cabana, Cceronta distrito de Puquio, provincia de Lucanas departamento de Ayacucho”
está para brindar mejores condiciones de transitabilidad entre las provincias de Huancasancos y Lucanas, para generar la oportuniudad de trabajo en toda la
linea de ejecución de la Obra.
VII.- SUSTENTO DE LAS NECESIDADES DE URGENCIA PRIORIDAD Y BENEFICIO DEL

FINANCIAMIENTO
LINEAMIENTOS PARA LA OPINIÓN DE LA OPMI SOBRE INVERSIONES MATERIA DE FINANCIAMIENTO

DEL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
El proyecto “Mejoramiento de la Carretera Departamental Sancos-Saccsamarca-Putaccasa-Oscconta-EMP

PE-32A en las provincias de Huancasancos y Lucanas, Saccsamarca, Putaccasa distrito de Sacsainarca,
Oscconta, distrito de Cabana, Cceronta distrito de Puquio, provincia de Lucanas departamento de Ayacucho”,
con CUI 2386120,beneficiara directamente del sur de Ayacucho la cual permitirá unir las provincias del norte,
centro y sur en condiciones adecuadas de transitabilidad, los benefiarioas directos son la población de las
provincias de Huancasancos y Lucanas.
VIII.- CONCLUSIONES.
 El proyecto de inversión con CUI N.° 2386120 se encuentra en plena ejecución con un avance físico de
7.83% al mes de junio 2024 y un avance financiero acumulado de 33.87 % al mes de junio.
 Mediante la Ley N.° 31638, Ley de presupuesto del 2023 se otorgan los recursos al Gobierno
Regional de Ayacucho para el año 2024, mediante la adenda N° 002 al convenio N° 249-21(11- 08-
2023) y la Adenda N° 003 al convenio N° 249-21(11-10-2023), el monto de S/. 30,000 000.00.
 El monto programado de la ejecución de obra con respecto al CAO de enero a diciembre del 2024 es de
SE 75,726.353.12, existiendo un déficit de S/.45,726.353.16, por lo que es necesario hacer los trámites
que correspondan, para solicitar una Demanda Presupuestal a la Dirección Ejecutiva de Pro vías
Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por el monto de S/. 10,000.000,00.
 Es necesario que Pro vías Descentralizado, conozca este tema presupuestal, con la finalidad de tener
una ejecución de continuidad normal y la culminación en el plazo contractual que corresponde.
 Según la programación financiera el monto asignado PIM 2024 que es la suma de S/. 30,000,000.00 se
estaría agotando a mediados del mes de noviembre asi quedando sin presupuesto para los meses de
noviembre-diciembre, meses con programación significativo un aproximado de 10% de avance físico.
 Devengado 2024 a la es la suma de S/.6,509,725.00 que representa el 21.70% con respecto al PIM
2024.
 Los Gastos financieros no son significativos por las controversias que existen de las valorizaciones N.º
12 y 13 respectivamente.
 Es necesario la habilitación de los S/.10,000,000.00 para poder cumplir las metas de la programación
física del proyecto.
 Con fecha 23 de marzo del 2024, se aprueba el Decreto de Urgencia N° 006-2024, reduciendo el Gasto
de Control Concurrente del 2% al 0.5%.
IX.- RECOMENDACIONES
Se recomienda derivar el presente informe a la dirección ejecutiva de Provias descentralizado, del Ministerio
de Transportes y comunicaciones, solicitando la Demanda presupuestal, de los Recursos Financieros para
la continuidad de la ejecución de la Meta 33 “Mejoramiento de la Carretera Departamental Sancos-
Saccsamarca-Putaccasa-Oscconta-EMP PE-32A en las provincias de Huancasancos y Lucanas,
Saccsamarca, Putaccasa distrito de Sacsainarca, Oscconta, distrito de Cabana, Cceronta distrito de Puquio,
provincia de Lucanas departamento de Ayacucho”, con CUI 2386120, por el monto de S/ 10,000,000.00,
para la continuidad del proyecto, a través del cual se solicita la suscripción de la adenda de los recursos
asignados en la Ley 31953, ley de presupuesto público para el año fiscal 2024.- art.11: 11.5.
ANEXO 01 Y 02
ANEXO 1. Disponibilidad de recursos del Pliego al cierre del Año 2024
ANEXO 1.1 Cronograma mensualizado de Certificación
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
En soles
Déficit/ Monto
Proyectado Proyectado Proyectado Solicitado
Certificado Recursos sin Proyectado Proyectado Proyectado Abril Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado
PIM 2024 Setiembre Noviembre Diciembre (A)- (B)-(D)-(E) -
Genérica de gasto Enero 2024 Certificar Febrero 2024 Marzo 2024 2024 Mayo 2024 Junio 2024 Julio 2024 Agosto 2024 Octubre 2024
(A) 2024 2024 2024 (F)-(G)-(H)-(I)-
(B) (C)=(A)-(B) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (L)
(K) (M) (N) (J) -(K)-(L)-(M)-
(N)
2.6. ADQUISICIÓN DE
30,000,000.00 30,000,000.00 2,142,153.00 1,548,184.00 755,504.00 1,616,555.00 230,042.00 217,286.00 5,231,725.06 5,987,018.61 6,785,891.67 6,796,468.12 8,689,173.52 -10,000,000.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS
*La proyección está limitada por el PIM

**Si cuenta con saldo señalar que son de Libre Disponibilidad
ANEXO 1.2 Cronograma mensualizado de Compromiso

En soles
Déficit/ Monto
Compromiso Recursos sin Proyectado Proyectado Proyectado Abril Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado
Genérica de gasto Enero 2024 Comprometer Febrero 2024 Marzo 2024 2024 Mayo 2024 Junio 2024 Julio 2024 Agosto 2024 Octubre 2024
(A) 2024 2024 2024 (F)-(G)-(H)-(I)-
(B) (C)=(A)-(B) (D (E) (F) (G) (H) (I) (J) (L)
(K) (M) (N) (J) -(K)-(L)-(M)-
(N)
30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 2,142,153.00 1,548,184.00 755,504.00 1,616,555.00 230,042.00 217,286.00 5,231,725.06 5,987,018.61 6,785,891.67 6,796,468.12 8,689,173.52 -10,000,000.00

ANEXO 1.3 Cronograma mensualizado de Devengo

En soles
Déficit/ Monto
Recursos sin
Devengado Devengado Devengado Devengado Devengado Devengado Devengado Devengar Proyectado Proyectado
Genérica de gasto Enero 2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2024 Julio 2024 (I)=(A)-(B)-(C)- Agosto 2024 Octubre 2024
(A) 2024 2024 2024 (F)-(G)-(H)-(I)-
(B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (D)-(E)-(F)-(G)- (J) (L)
(K) (M) (N) (J) -(K)-(L)-(M)-
(H)
(N)
30,000,000.00 0.00 2,142,153.17 1,548,184.00 755,504.00 1,616,555.00 230,042.00 217,286.00 23,490,275.83 23,490,275.83

Anexo 2: Cronograma mensualizado del proyecto de inversión solicitado
ANEXO 1.1 Cronograma mensualizado de Certificación

Déficit/ Monto
Proyectado Solicitado
Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado
Código PIM 2024 Setiembre (A)- (B)-(C)-(D)-
Nombre del Proyecto Enero2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2024 Julio 2024 Agosto 2024 Octubre 2024 Noviembre 2024 Diciembre 2024
Único (A) 2024 (E)- (F)-(G)-(H)-
(B) (C) (D) € (F) ( G) (H) (I) (K) (L) (M)
(J) (I)- (J)- (K)-(L)-
(M)
Mejoramiento de la
Carretera Departamental
Sancos-Saccsamarca-
Putaccasa-Oscconta-Emp
PE-32A en las Provincias de
Huancasancos y Lucanas,
2386120 Sacsamarca, Putaccasa – 30,000,000.00 1,693,058.57 1,683,122.28 1,788,362.96 2,167,058.41 2,694,843.42 4,027,508.00 5,616,061.72 6,036,243.94 9,784,546.25 12,459,689.74 14,380,153.72 13,395,704.21 -45,726,353.22
Distrito de Sacsamarca,
Oscconta – Distrito de
Cabana, Cceronta - Distrito
de Puquio – Provincia de
Lucanas – Departamento de
Ayacucho
ANEXO 1.2 Cronograma mensualizado de Compromiso

Déficit/ Monto
Devengado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado
Nombre del Proyecto Enero 2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2024 Julio 2024 Agosto 2024 Octubre 2024 Noviembre 2024 Diciembre 2024
Único (A) 2024 (E)- (F)-(G)-(H)-
(B) (C) (D) (E) (F) ( G) (H) (I) (K) (L) (M)
(J) (I)- (J)- (K)-(L)-
(M)
Mejorami ento de la
Carretera Departa mental
Sancos -Saccs amarca-
Putacca s a-Os cconta -Emp PE-
32A en l as Provi ncia s de
Huanca s ancos y Lucanas ,
2386120 Sacs a marca , Putaccas a – 30,000,000.00 0.00 2,142,153.17 1,548,184.00 755,504.00 1,616,555.00 230,042.00 217,286.00 23,490,275.83
Di s trito de Sa cs amarca,
Os cconta – Dis tri to de
Cabana , Cceronta - Di s tri to
de Puqui o – Provi nci a de
Lucanas – Depa rtamento de
Ayacucho
ANEXO 1.3 Cronograma mensualizado de Devengado

Déficit/ Monto
Devengado Devengado Devengado Devengado Devengado Devengado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado
Nombre del Proyecto Enero 2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2024 Julio 2024 Agosto 2024 Octubre 2024 Noviembre 2024 Diciembre 2024
Único (A) 2024 (E)- (F)-(G)-(H)-
(B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (K) (L) (M)
(J) (I)- (J)- (K)-(L)-
(M)
Mejoramiento de la
Carretera Departamental
Sancos-Saccsamarca-
Putaccasa-Oscconta-Emp
PE-32A en las Provincias de
Huancasancos y Lucanas,
2386120 Sacsamarca, Putaccasa – 30,000,000.00 0.00 2,142,153.00 1,548,184.00 755,504.00 1,616,555.00 230,042.00 217,286.00 5,231,725.06 5,987,018.61 6,785,891.67 6,796,468.12 8,689,173.52 -10,000,000.00
Distrito de Sacsamarca,
Oscconta – Distrito de
Cabana, Cceronta - Distrito
de Puquio – Provincia de
Lucanas – Departamento de
Ayacucho
PANEL FOTOGRAFICO
IMAGEN 01.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
IMAGEN 02.- VERIFICACION DE TRABAJOS EN CAMPO

IMAGEN 03.- COMPACTADO PARA LA CONSTRUCCION DEL BADEN
IMAGEN 04.- NIVELACION PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO

IMAGEN 05.- PERFILADO DE LA SUB RASANTE
IMAGEN 06.- Coordinando con la supervisión Km. 68+000

IMAGEN 07.- TRABAJOS DE PEDRAPLEN
IMAGEN 08.- VISITA DEL ING DE PROVIAS (MONITOREO)

IMAGEN 09.- VISITA A LA PLANTA CHANCADORA
IMAGEN 10.- VERIFICACION DE TRABAJOS EN CAMPO

IMAGEN 11.- PRUEBAS DE CAMPO POR LA SUPERVISION
IMAGEN 12.- HABILITACION DE ACERO PARA ALCANTARILLADO

IMAGEN 13.- COLOCACION DE CONCRETO EN BADEN
IMAGEN 14.- UBICACIÓN DEL CAMPAMENTO

7.-Estado Situacional Junio-2024

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

7.-Estado Situacional Junio-2024

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

7.-Estado Situacional Junio-2024

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA

I.- DATOS GENERALES DE LA OBRA EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1.1 DATOS DEL PROYECTO

Culminación de obra : 15 de junio del 2025

Mayores Metrados N.º 04

Incidencia Acumulada : 0.730%

 Mediante la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 179-2022-GRA-SEDE CENTRAL (Primera

 Mantenimiento Vial (transito) : 50.02%

 transporte de materiales excedentes entre 120M Y 1000M : 1.68%

CAPAS VIDA ÚTIL (20 años)

Carpeta asfáltica 5.0 cm (2.0 pulg.)

Base Granular 20.0 cm (8.0 pulg.)

Sub Base Granular 20.0 cm (8.0 pulg.)

Carpeta asfáltica 7.5 cm (3.0 pulg.)

Base Granular 20.0 cm (8.0 pulg.)

Sub Base Granular 20.0 cm (8.0 pulg.)

Características de la Vía KM 42+800 – KM 56+300.

Sección típica del ancho

Ilustración N°1: Diseño a 20 años

V.- SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA:

Km. 65+000, por lo que se tiene el siguiente resultado:

Los trabajos que se vienen realizando en la obra son:

 Zona de Bofedales (Pedraplén - Enrocado de plataforma de zona de Bofedales)

Ficha de monitoreo: estación de monitoreo ambiental de aire

diferentes tramos de la vía.

Cuadro Comparativo del Cronograma Valorizado al inicio de obra vs. lo Programado.

5.1.3.- VALORIZACION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE Nº 01

5.1.4.- CUADRO DE ADELANTOS DIRECTO Y MATERIALES

5.1.5.- VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION

M onto va l ori za do en el presente peri odo 216,114.39

Rea j uste de l a s Va l ori za ci ones 16,745.29

Deducci ón del Rea j uste que no corresponde 4,871.91

Amorti za ci ón del Adel a nto Di recto 64,834.30

I. MONTO FACTURABLE ( sin I.G.V. ) 162,935.02

II. I.G.V. ( 18% de I ) 29,328.30

III. M ONTO A FACTURAR ( I + II ) 192,263.32

IV. M onto reteni do a reembol sa r

V. M ONTO EFECTIVO A PAGAR i nc. IGV S/ 192,263.32

5.1.6.- CONTROL DE VALORIZACIONES

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA VALORIZADO (MENSUALIZADO) SEGÚN PROGRAMACION

VII.- SUSTENTO DE LAS NECESIDADES DE URGENCIA PRIORIDAD Y BENEFICIO DEL

LINEAMIENTOS PARA LA OPINIÓN DE LA OPMI SOBRE INVERSIONES MATERIA DE FINANCIAMIENTO

El proyecto “Mejoramiento de la Carretera Departamental Sancos-Saccsamarca-Putaccasa-Oscconta-EMP

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

*La proyección está limitada por el PIM

ANEXO 1.2 Cronograma mensualizado de Compromiso

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

*La proyección está limitada por el PIM

ANEXO 1.3 Cronograma mensualizado de Devengo

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

*La proyección está limitada por el PIM

ANEXO 1.1 Cronograma mensualizado de Certificación

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

ANEXO 1.2 Cronograma mensualizado de Compromiso

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO

ANEXO 1.3 Cronograma mensualizado de Devengado

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL – AYACUCHO