Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Ampliacion de Plazo

Descargar como pptx, pdf o txt
Descargar como pptx, pdf o txt
Está en la página 1de 16

ESCUELA PROFECIONAL DE ING.

CIVIL

CURSO : CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS


TEMA : GESTION DE AMPLIACION DE PLAZO.
DOCENTE : Ing. MAXIMO EDILBERTO HUAYANCA HERNANDEZ
INTEGRANTES.
- FLORES RAMIREZ DARIO LUIS
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecución de obra es el tiempo


establecido por la Entidad considerado
suficiente para la correcta ejecución de la obra.
CAUSAS BASICAS QUE DAN DERECHO A LA AMPLIACION DE PLAZO

De acuerdo al artículo 200º del Reglamento las causas que dan derecho a ampliaciones de
plazo son:

a. Atrasos y/o paralizaciones por b. Atrasos en el cumplimiento de sus


prestaciones por causas atribuibles a
causas no atribuibles al Contratista. la Entidad.
Ejemplo:
Por ejemplo:
 Huelgas (de construcción civil)
 Desabastecimiento de materiales  Demora en el pago del adelanto de
materiales e insumos.
 Bloqueo de carreteras, etc.  Demora en absolución de consultas.
 Falta de disponibilidad del terreno, etc.
CURSO: SUPERVISION DE OBRAS. AMPLIACIONES DE PLAZOS

c. Caso fortuito o fuerza mayor d. Cuando se aprueba la prestación


debidamente comprobado. adicional de obra. En este caso, el
Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no contratista ampliará el plazo
de las garantías que hubiere otorgado.
imputable, consistente en un evento
extraordinario, imprevisible, que impide la Esta causal se complementa con el quinto
ejecución de la obligación o determine su y último párrafos del artículo 207º (Obras
cumplimiento parcial. En este
marco adicionales menores al 15%). Es decir,
podemos considerar hechos fortuitos o aprobada la prestación adicional con
fuerza mayor, a los hechos de la naturaleza resolución del Titular, si esta prestación
como por ejemplo: afecta la ruta crítica de la obra el
 Huaycos Contratista podrá solicitar la ampliación de
 sismos, etc. plazo que corresponda.
SUPERVISION DE OBRAS AMPLIACIONES DE PLAZOS

Condición que debe Para que cualquiera de las causas o motivos


cumplir los motivos antes mencionadas genere ampliación de
válidos para que dé plazo debe modificar la ruta crítica del
derecho a la ampliación programa de ejecución de obra vigente.
de plazo.

* La ruta crítica es la secuencia de los elementos


terminales de la red de proyectos con la mayor
duración entre ellos, determinando el tiempo más
corto en el que es posible completar el proyecto.

* Corresponde al Inspector y/o Supervisor así como


a los profesionales de la Entidad, analizar
detenidamente si la causa invocada por el
Contratista efectivamente afecta o no la ruta crítica
de la obra.
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIR UNA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE
PLAZO

Establecida la existencia de una causa válida de ampliación de plazo se debe


seguir el siguiente procedimiento:

1. El residente de obra debe registrar en el Cuaderno


de Obra, desde el inicio, durante y hasta su fin, la
ocurrencia de la causa.

Por ejemplo:

• Se iniciaron las lluvias


• Continúan las lluvias
• Concluyeron las lluvias
2. A partir del día siguiente de concluída la causa, el Contratista o su
representante legal (no el residente) tiene 15 días calendario, para
remitir al inspector o supervisor un escrito de pedido formal (solicitud)
de ampliación de plazo la cual debe tener la siguiente estructura:

 Solicitud expresa de la prolongación (causa, fecha de


inicio y término, etc.)
 Sustentación de las causas (asiento del cuaderno de obra,
fotografías, informes oficiales, recortes de diarios, etc.)
 Cuantificación de la causa (determinación analítica de la
cantidad de días de ampliación de plazo).
3. Presentado el expediente de la ampliación de
plazo por el Contratista o su representante legal,
el inspector o supervisor tiene 7 días naturales o
calendario para emitir un informe con su opinión
el cual se recomienda debe tener la siguiente
estructura:

• Antecedentes (cronología de las ocurrencias de


la causal, artículos de la Ley, etc.)
• Análisis (evaluación técnica – legal de la
solicitud)
• Conclusiones y Recomendaciones
(determinación de la prolongacion, etc.)
• Anexos (asientos Cuaderno de Obra, etc.)
4. Presentado el informe del inspector o supervisor, la Entidad a partir del día siguiente tiene 10
días calendario para emitir resolución (este plazo incluye la notificación al Contratista en su
domicilio contractual).

5. Se considera entonces que en términos conjuntos, desde que el Contratista presenta su solicitud
de ampliación de plazo, se debe emitir resolución en el plazo máximo de 17 días calendario.

6. La Entidad siempre debe emitir Resolución sea aprobando (total o parcialmente) o desaprobando
la ampliación de plazo.
7. Respecto a la Resolución pueden ocurrir los siguientes escenarios:

a. No sale la resolución en el plazo establecido.


Se considera ampliado (consentido) el plazo solicitado por el Contratista bajo responsabilidad
de la Entidad (léase de los profesionales que demoraron en su análisis, aprobación
y/o notificación).
b. Si sale la Resolución pero se notifica después del plazo establecido
Se considera ampliado (consentido) el plazo solicitado por el Contratista bajo responsabilidad
de la Entidad (léase de los profesionales que demoraron en su análisis, aprobación y/o
notificación).
c. Si sale la Resolución y se notifica dentro del plazo establecido
Se considera administrativamente bien notificada.

El Contratista puede tener dos formas de actuar:

 El plazo que reconoce la Resolución lo considera


conforme y acepta los días otorgados.
 El plazo que reconoce la Resolución lo considera
injusto y no está conforme, en cuyo caso
tiene 15 días hábiles para solicitar la conciliación y/o
arbitraje.
Otras situaciones que deben contemplarse al analizar una
solicitud de ampliación de plazo.

 La ampliación de plazo solicitada resulta necesaria para la culminación de la


obra. Esta condición está relacionada con el concepto de la obra adelantada.
Entendemos que cuando una obra está en condición de adelanto respecto a
su programa tiene como consecuencia que esta se terminará antes del plazo
vigente. Luego, de generarse una causal de ampliación de plazo aun siendo
esta valida y afecte la ruta crítica de la obra, si los días de ampliación están
inmersos en los días de adelanto, la ampliación no debería ser otorgada.
 Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo
vigente de ejecución de obra. Esta condición está referida a una causal
concluida dentro del plazo vigente o de una causal aún no concluida que
pueda superar el plazo vigente de ejecución (causal abierta).
PROCEDIMIENTOS QUE CONTINÚAN UNA VEZ APROBADA LA AMPLIACIÓN
DE PLAZO.

1. Aprobada (o consentida) la ampliación de plazo el Contratista, en un plazo de


10 días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación
de la Resolución que aprobó la ampliación de plazo, está obligado a presentar
al inspector o supervisor el nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado y la
programación PERT-CPM actualizadas a la nueva fecha de término.

Esta reprogramación de obra debe haberse formulado


considerando solo las partidas que se han visto afectadas
por la causa que generó la ampliación de plazo.

Por ejemplo si la causa fue por


desabastecimiento de cemento
para estructuras solo deberían
haberse afectado las partidas
donde se usaba cemento (las de
concreto para estructuras).
2. Dentro de los 7 días calendario de haber sido recibido el nuevo
calendario el inspector o supervisor revisará dichos documentos y con
los ajustes que fueran necesarios, concordados con el residente, los
elevará a la Entidad.

3. En 7 días calendarios a partir del día siguiente que el inspector o supervisor presentó su informe
de revisión, la Entidad deberá pronunciarse, es suficiente con una carta u oficio, aprobando o
desaprobando el nuevo calendario. De ser aprobado remplazará para todos los efectos al
calendario anterior.
Si la Entidad no se pronuncia en este plazo se tendrá por aprobado el Calendario elevado por el
inspector o supervisor.

“Este calendario nuevo es indispensable para el


control de avances y de reajustes.”
EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra


darán lugar al pago de mayores gastos generales
variables

Plazo contratado: 8 meses


Ingeniero a cargo: Residente
Tiempo de trabajo del residente: 8 meses
Sueldo mensual del residente: S/. 5,000.00 (gasto general variable)
Ejemplo Gasto general variable total: S/. 40,000.00
Ampliación de plazo: 1 mes
Tiempo de extensión del residente: 1 mes
Sueldo a pagar por ese mes: S/. 5,000.00 (mayor gasto general
variable)
RECOMENDACIONES.
1. El plazo de ejecución de obra debe estar establecido en las Bases y no es materia de oferta por los
Postores.
2. El plazo de ejecución de obra contratado puede ser ampliado si se producen causas válidas que
afecten la ruta crítica (programación de la obra).
3. El Contratista debe solicitar la ampliación de plazo a su inspector o supervisor de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Reglamento:
4. El inspector o supervisor debe analizar el expediente de ampliación de plazo tanto en su fondo
(causal válida y que afecta la ruta crítica) como forma.
5. La Entidad debe emitir Resolución sea aprobando o denegando la ampliación solicitada.
6. El plazo de 10 días calendario de la Entidad incluye la notificación al Contratista a su domicilio
contractual.
7. Si la Entidad no emite Resolución o la emite después del plazo de 10 días calendario queda
consentida la ampliación de plazo solicitada por el Contratista
GRACIAS.

También podría gustarte