ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE FAHS ANJRA

APPEL D’OFFRE OUVERT SUR OFFRE DE PRIX

N° DCT/TRAVAUX- CONSTRUCTION –PISTE-ACCES-DOUARS-BOULAICHICH-ZAOUIYA-BNI ATTAB-
RR401-ANJRA /FA/40-25

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PISTE D'ACCES AU DOUARS BOULAICHICH,

ZAOUIYA ET BNI ATTAB A PARTIR DE LA RR401 A LA COMMUNE D'ANJRA -
PROVINCE FAHS ANJRA

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Signature numérique de AMEZIAN

HASSAN
DN : c=MA, o=APDN, ou=APDN,
cn=AMEZIAN HASSAN,
0.9.2342.19200300.100.1.1=L138725,
serialNumber=3-60914
Date : 2025.01.08
12:06:04 Z
 MARCHE N° DCT/TRAVAUX- CONSTRUCTION –PISTE-ACCES-DOUARS-
BOULAICHICH-ZAOUIYA-BNI ATTAB-RR401-ANJRA /FA/40-25

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PISTE D'ACCES AU DOUARS BOULAICHICH, ZAOUIYA ET

BNI ATTAB A PARTIR DE LA RR401 A LA COMMUNE D'ANJRA
PROVINCE FAHS ANJRA

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions
des articles 16,19, 20 et 21 du décret N° 2-22-431 relatif aux marches publics du 15 chaabane 1444 (8
MARS 2023) relatif aux marchés publics.

ENTRE

L’Agence pour la Promotion et de Développement Economique et Social des Préfectures et

Provinces du Nord du Royaume en tant que Maître d’Ouvrage et dénommée, dans ce qui suit : «
Agence ou APDN » ;
Monsieur le Gouverneur de la Province de Fahs Anjra agissant au nom et pour le compte de la
préfecture de Fahs Anjra, désignée ci-après par « Maître d’Ouvrage Délégué ».
D'une part :
ET :

Monsieur …………………………………………………………………………………………....
Agissant au nom et pour le compte de……………………………………………………
Au capital social..................................................................................................................... Patente n°
………………………………………………………………………………………….
Registre de commerce de …………………………Sous le n°……………………………
Identifiant fiscale......................................................................................................................Affilié à la CNSS sous n°
…...............................................................................Patente n° :
…....................................................................................................Faisant élection de domicile au
…...................................................................Compte bancaire n° (RIB)
…………………………………………………………………….
Ouvert auprès de …………………………………………………………………………………
Désigné ci-après par le terme « Entrepreneur »

D’autre part
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Page 2 sur 41
 C H A P I T R E I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PISTE D'ACCES
AU DOUARS BOULAICHICH, ZAOUIYA ET BNI ATTAB A PARTIR DE LA RR401 A
LA COMMUNE D'ANJRA - PROVINCE FAHS ANJRA.
MODE DEPASSATION DU MARCHE
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix séance publique conformément aux dispositions
des articles 16,19, 20 et 21 du décret N° 2-22-431 relatif aux marches publics du 15 chaabane 1444 (8
MARS 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter au titre dudite marche issu consistent en ce établit dans la fiche technique,
à savoir :
Travaux des Terrassements et corps de chaussée :
- - Décaissement des couches existantes.
- - Préparation des emprises des déblais et emprunts et la préparation initiale des terrains
(y compris décapage de la terre végétale et enlèvement des arbres, désherbage,
dessouchage des racines, démolition des ouvrages existants de toute nature…).
- - Exécution des déblais et remblais conformément aux plans.
- Exécution des différentes couches du corps de chaussée.
Travaux de traitement de l’environnement :
- Fossés bétonnés ;
- Reprise des seguias
- Ouvrages Hydrauliques type buses ;
- Soutènement par des murs en poids ;
- Des buses seront projetées afin d’assurer l’accessibilité aux habitations avoisinantes la
piste en question et assurer la collecte des eaux des bassins versants.
Il sera procédé à l'aménagement d'exutoires aux emplacements désignés par le Maitre
d’ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué.
Ces travaux sont indiqués à titre indicatif et non limitatif.
La longueur approximative de cette liaison est de 4,2 KM.

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après :
1. L’acte d’engagement ;
2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;
3. Le bordereau des prix détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ;
4. Le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicable aux travaux auxquels il
est faitréférence dans le CPS ;
5. Le C.C.A.G.T, Cahier des Clauses Administratives Générales Applicables Aux marchés
deTravaux exécutés pour le compte de l’Etat, approuvé par le décret n° 2-13-393 du 6 Chaabane
1337 (13 Mai 2016).
6. Le Règlement de Consultation (RC).
En cas contradiction entre les pièces ci-dessus, les pièces prévalent dans l’ordre ou elles sont
énumérées.
Il est à signaler que le présent CPS est soumis d’une façon générale, aux normes marocaines et à la
version actualisée du Cahier des Clauses Techniques Générales de l’APDN qui comporte :

Page 3 sur 41
  Tome 1 - Généralités : textes de références, obligations des parties, organisation,
sécurité et hygiène des chantiers, consistance des études d’exécution, dispositions relatives à
l’exécution des travaux, aux matériaux, équipements et fournitures et la réglementation
environnementale en vigueur, L'Etude d'Impacts Environnementale et Sociale (EIES) ainsi que le
Plan de Gestion Environnemental et Social, documents réalisés à partir des études techniques et
de missions sur le terrain, ont identifiés les impacts tant positifs que négatifsqui découleront
des travaux du projet.
 Tome 2 - Terrassements : qualité, mise en place, essais et contrôles relatifs aux
terrassements et aux matériaux de remblai.
 Tome 3 - Canalisations et ouvrages annexes : qualité, mise en place, essais et
contrôles relatifs aux canalisations, aux branchements particuliers et aux ouvrages annexes.
 Tome 4 - Génie civil : qualité, mise en place, essais et contrôles des travaux du génie
civil
 Tome 5 – Equipements électromécaniques et hydrauliques : qualité, mise en place,
essais et contrôles relatifs aux équipements électromécaniques et hydrauliques.
 Tome 6 - Equipements électriques : qualité, mise en place, essais et contrôles
relatifs auxéquipements électriques.
L’entreprise adjudicataire est censée être en possession de tous les tomes ci-dessus du CCTG
relatif aux marchés de travaux de voirie.
Ainsi et par le fait même de la signature de l’acte d’engagement, l'Entrepreneur est réputé avoir lu
et accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres
pièces rendues contractuelles par ce même document.

ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE

L’Entrepreneur reste soumis aux textes généraux suivants :

5.1. Textes généraux :

 Le Décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 MARS 2023) relatif aux marchés publics ;

 Le Dahir N° 1.15.05 du 19/02/2015 portant promulgation de La loi n 112.13 relative au

nantissement des marchés publics.

 Le Décret n° 2-07-1235 du 4 Novembre 2008 relatif au Contrôle des Dépensesde l'Etat.

 Le Décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général
de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;

 Le Décret n ° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) relatif aux délaisde paiement et
aux intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques telqu’il a été modifié et complété
par le décret N° 2-19-184 du 25/04/2019 ;
 Le Décret n° 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés publics ;

 L’arrêté du chef du gouvernement n° 3-302-15 (27 Novembre 2015) fixant lesrègles et les
conditions de révision des prix des marchés publics ;
 Le Décret n° 2.19.424, du 26 juin 2019 portant fixation du salaire minimum légal dans
l'industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture ;

Page 4 sur 41
  La loi 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation ;

 La Circulaire n°19-2020 du 09 Rabii II 1442 relative aux avances dans les marchés publics ;

 Arrêté de la ministre de l’économie et des finances n° 1982-21 du 9 joumada I 1443 (14

décembre 2021) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés
publics.

 Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, la sécurité du personnel, les
salaires de la main d’œuvre particulièrement.
5.2. Textes spéciaux :
 La loi n° 12-90 du 12 juillet 1991 relative à l’urbanisme ;
 Le Décret n° 2.94.223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du
ministre des Travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres
un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux
publics, tel qu’il a été modifié et complété ;
 Arrêté du Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau n° 3289-17 du
15 rabii I 1439 (4 décembre 2017) fixant le nombre de catégories des entreprises de
bâtiment et de travaux publics correspondant à chaque secteur d’activités, les seuils de
classification à l’intérieur de chaque catégories ainsi que le montant maximum annuel d’un
marché pour lequel une entreprise d’une catégorie donnée peut être admise à
soumissionner;
 Arrêté du Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau n° 3290-17 du
15 rabii I 1439 (4 décembre 2017) abrogeant et remplaçant le tableau annexé au décret n°2-
94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du ministère des
travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres un système de
qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics ;
 Décret n° 2-12-682 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013) modifiant le décret n° 2- 02-177 du 9
hija 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S
2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant le Comité
national du génie parasismique ;
 Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par la
décision du ministre de l’Habitat et de l’urbanisme du 27 février 1956 et rendu applicable
par le décret royal n° 406- 67 du 17 juillet 1967.
 L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en
aucun cas exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont
contenues.

ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE ET MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

Le Maître d’Ouvrage : Monsieur le Directeur Général de l’Agence pour la Promotion et le
Développement des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume ;
Le Maître d’Ouvrage Délégué : Monsieur le Gouverneur de la Province de Fahs Anjra

Page 5 sur 41
ARTICLE 6 : APPROBATION ET VALIDITE DU MARCHE
Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente.
L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette
approbation sera notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date
d’ouverture des plis. Ce délai pourra être prorogé conformément à l’article 36 du décret n°2-22-
431.

ARTICLE 7 : MEMOIRE TECHNIQUE

Dans un délai de 15 jours, à partir de la notification du Marché, l'Entrepreneur remettra au
Maître d’Ouvrage un Mémoire Technique, décrivant le mode de réalisation des ouvrages et les
moyens utilisés, accompagné de renseignements d'ordre général ainsi que les notes de calcul.

ARTICLE 8 : PENALITES POUR RETARD

En cas de retard dans l’exécution des travaux il sera appliqué à l’encontre de l’entrepreneur
une pénalité journalière de 1‰ (Un pour mille) du montant initial du marché modifié ou
complété lecas échéant des montants des avenants.
Le montant total de ces pénalités est plafonné à 8% (Huit pour cent) du montant initial du
marché modifié ou complété le cas échéant des montants des avenants.

ARTICLE 9 : DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour terminer les travaux objet du
présent marché dans de HUIT mois (08 mois). Ce délai commence à courir du lendemain de la
date de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

ARTICLE 10 : CAUTIONNEMENTS ET RETENUE DE GARANTIE

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à : Cent Cinquante Mille Dirhams
(150 000,00 DH)

Le cautionnement provisoire reste acquis à l’Etat dans les cas cités à l’article 18 du CCAG-T.
Le cautionnement provisoire est restitué à l’entrepreneur du marché selon les dispositions de
l’article 19 du CCAG-T.
Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du
marché arrondi au dirham supérieur.
Le cautionnement définitif doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification
de l'approbation du marché, conformément à l’article 15 du CCAG-T.
En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif doivent être
constitué dans les conditions prévues par le paragraphe C de l’article 150 du décret n°2-22-431.

Le cautionnement définitif sera restitué, sauf les cas d’application de l’article 79 du CCAG-Travaux,
ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître
d’Ouvrage, dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des travaux conformément
aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2 du CCAG-Travaux.

Page 6 sur 41
ARTICLE 11 : PRIX DU MARCHE
Les prix du marché sont établis par le titulaire tel que définis à l’article 53 du CCAG-T. Le
présentmarché est à prix unitaires.
Les prix unitaires sont libellés en Dirhams, hors TVA, droits de douane inclus. La "Fourniture"
couvretous les risques jusqu'à la livraison aux chantiers.
Les prix unitaires sont regroupés par séries de même nature de travaux comprenant notamment,
larémunération des prestations ou éléments suivants :
 Les matériaux, matières consommables et fournitures diverses ;
 Le transport de tous les matériaux, matières consommables et fournitures à pied
d’œuvre ettoutes les manutentions ;
 La main d’œuvre, y compris primes, indemnités de toutes sortes et toutes
charges sursalaires ;
 Le fonctionnement, l’entretien, l’amortissement et la réparation de tout le matériel et
installations générales de chantier ;
 Tous les frais d’implantation, de tracé et de mesure des ouvrages ;
 Tous les frais nécessaires à la réalisation des essais, or les essais qui sont
spécifiquement prévus être réalisés par Le maitre d’ouvrage dans le CPS-T ;
 Les sujétions résultant du maintien du trafic routier, sa déviation et la mise en place
de mesure de sécurité pendant toute la durée des travaux ainsi que toutes les
mesures générales de signalisation et balisage des travaux qui peuvent être
applicables en vertu des textes légaux ou réglementaires ou prescrites pour le
chantier en cause par les Autorités désignées par Le maitre d’ouvrage et en tenant
compte des sujétions normales d’exploitation du maitre d’ouvrage ;
 Toutes les mesures particulières de sécurité qui sont nécessaires eu égard à la nature
de ses propres travaux et des matières qu’il emploie et aux dangers que celles-ci
comportent, notamment en ce qui concerne les dangers provenant de l’utilisation des
matières dangereuses tels que : explosifs, carburants, les risques d’incendie, les
dangers d’origine électrique ;
 Toutes les mesures communes de sécurité concernant l’hygiène, la prévention des
accidents, la médecine du travail, les premiers secours ou soins aux accidentés et
malades ;
 Toutes sujétions de toute natures relatifs à la livraison d’ouvrages complètement
terminés, tous impôts divers, taxes fiscales, droits de douanes, droits
d’enregistrement du contrat, assurances de toute nature, droits de brevets, tous frais,
frais généraux et bénéfices de l’Entrepreneur ;
 Les frais des études complémentaires ;
 Les frais d’un topographe agrée ;
 Les frais de contrôle par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ouvrage délégué ;
 Tous les frais d’installation de chantier conformément aux directives de la maitrise
d’œuvre.
Les prix unitaires sont réputés couvrir la totalité des dépenses nécessaires pour l’exécution des
ouvrages sans exception, ni réserve. Ils s’entendent pour des travaux complets et parfaitement
exécutés et de convention expresse, les précisions données dans les articles du présent Cahier de
Définition des Prix Unitaires ne sont pas limitatives.
Tous les prix unitaires s’appliquent aux ouvrages complètement terminés en conformité avec
lesdispositions du Marché.

Page 7 sur 41
L’Entrepreneur reconnaît que l’ensemble des prix unitaires du bordereau des prix permet de
lerémunérer intégralement pour l’ensemble des travaux prévus au Marché.
ARTICLE 12 : REVISION DES PRIX
Les prix du présent marché sont révisables, en application de la formule de révision des prix
suivante conformément à l’arrêté du premier Ministre n°3-13-08 du 02 Rabii I 1329
(10/03/2008) :
P/P0 = [0,15 + 0,85(TR5Bis / TR5Bis0)]
P = Montant des travaux révisés
P0 = Montant des travaux initial fourni par l’entreprise le jour limite de la remise des plisTR5Bis0
= Valeur de l’index global à la date de réception de l’offre
TR5Bis = Valeur de l’index global à la date de l’exigibilité de la révision
Après expiration du délai contractuel, il sera tenu compte uniquement des baisses des index, par
contre en cas de hausse, les index d’application seront bloqués aux dernières valeurs calculées
dansle cours du délai d’exécution.

ARTICLE 13 : PROTECTION DES EMPLOYES DE L’ENTREPRENEUR

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions
de l’article 23 du CCAG-T.

ARTICLE 14 : MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

Les mesures de sécurités et d’hygiène sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions
prévues à ce sujet à l’article 33 du CCAG-T doivent être strictement observées.

ARTICLE 15 : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE

Conformément à l’article 25 du C.C.A.G.T modifié par le décret n° 2-05-1333 du 26 Kaâda 1326
(28 décembre 2005) L’Entrepreneur doit souscrire les contrats d’assurance suivants :
Avant tout commencement de l'exécution du marché, le titulaire doit adresser au maître
d'ouvrage,une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet
effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques
inhérents à l'exécution du marché et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux se rapportant :
aux véhicules automobiles et engins utilisés pour les besoins de l'exécution du marché qui doivent
être assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; Aux accidents de
travail pouvant survenir au personnel de titulaire du marché qui doivent être couverts par une
assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le maître d'ouvrage ne
peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d'accidents
survenus aux ouvriers ou employés du titulaire ou de ses sous-traitants. A ce titre, le titulaire du
marché garantira le maître d'ouvrage contre toute demande de dommages-intérêts ou indemnités
et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute natures relatifs à
ces accidents. L’Entrepreneur est tenu d'informer par écrit le maître d'ouvrage de tout accident
survenu pendant l'exécution du marché et le consigner sur le document du suivi prévu par le
cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales.
à la responsabilité civile incombant : à L'Entrepreneur en raison des dommages causés aux tiers
par les ouvrages, objet du présent marché, avant leur réception définitive notamment, par les
matériaux, le matériel, les installations et le personnel de L'Entrepreneur, quand il est démontré
que ces dommages résultent d’un fait de l’entrepreneur, de ses agents ou d’un défaut de ses

Page 8 sur 41
installations ou de ses matériels ; à L'Entrepreneur en raison des dommages causés sur le
chantier et des dépendances, aux agents du Maître de l’ouvrage et ses représentants ainsi qu’aux
tiers autorisés par le maître d’ouvrage à accéder aux chantiers, jusqu’à la réception définitive
;au Maître d’Ouvrage ou ses représentants, en raison des dommages causés aux tiers sur le
chantier et ses dépendances notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses matériaux, ses
installations, ses agents. Le contrat d’assurance correspondant doit contenir une clause de
renonciation à recours contre le Maître d’Ouvrage ou ses représentants.
Au Maître d’Ouvrage ou ses représentants, en raison des dommages causés au personnel de
L'Entrepreneur, et provenant soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait
responsable, et qui entraîneraient un recours des victimes ou de l’assurance “ accident du travail
”.
Aux dommages à l’ouvrage, à ce titre doivent être garantis par l’entrepreneur, pendant la durée
des travaux et jusqu’à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les
ouvrages et installations fixés ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et
approvisionnements divers contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause
que ce soit, sauf cataclysmes naturels.
L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article
de manière à ce que la période d'exécution du marché soit constamment couverte par les
assurances prévues par le marché. L’entrepreneur est tenu de présenter au maître d'ouvrage la
justification du renouvellement des assurances prévues ci-dessus.
Aucun ordonnancement ne sera effectué si le titulaire n'a pas respecté les dispositions du
paragraphe 1 et 2 du présent article. Les attestations de souscription des polices d'assurances
doivent être conservées par le maître d'ouvrage.
L'entrepreneur est tenu de présenter, à ses frais et au plus tard à la réception définitive du
marché, la police d'assurance couvrant la responsabilité décennale de l'entrepreneur telle que
cette responsabilité est définie à l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913)
formant code des obligations et contrats.
La période de validité de cette assurance court depuis la date de réception définitive jusqu'à la
finde la dixième année qui suit cette réception.
Le prononcé de la réception définitive du marché est conditionné par l'accord du maître
d'ouvrage sur les termes et l'étendue de cette police d'assurance.
En outre, le titulaire devra garantir le maître d'ouvrage contre les conséquences de tout autre
dommage ou préjudice causé par lui à l'occasion de l'exécution du marché à toute personne et/ou
àtoute propriété.
Le titulaire du marché doit informer le maître d'ouvrage de toute modification ou résiliation
concernant les polices d'assurances prévues par le présent article sous peine de l'application des
mesures coercitives prévues à l'article 69 du CCAG-T. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus
s'appliquent également aux sous-traitants. "

ARTICLE 16 : RECEPTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 73 du C.C.A.G.T, la réception provisoire aura lieu à la
date fixée par le Maître de l’ouvrage celui-ci doit être avisé par l’entrepreneur par lettre
recommandée postée dix jours (10j) avant la date prévue.
Auparavant l’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes :
1. Avoir terminé l’ensemble des travaux et nettoyé les locaux.
2. Avoir effectué tous les essais et mesures prescrits par le présent C.P.S

Page 9 sur 41
 3. Avoir remis les plans de recollement.
4. Tous les travaux sont conformes aux plans et prescriptions techniques générales
etparticulières, ainsi qu’à tous les normes et règlements en vigueur.
La date à laquelle la réception provisoire sera prononcée servira à :
- Fixer la date où les délais d’exécution s’arrêteront de courir.
- Fixer la date à partir de laquelle le délai de garantie commencera à courir.
Dans le cas où la réception provisoire est prononcée sous réserves motivées par des omissions ou
des imperfections, l’entrepreneur disposera d’un délai de quinze jours, à compter de la date
d’établissement du procès-verbal de la réception, pour procéder aux réparations et à
l’exécutiondes travaux omis. Passé ce délai le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de les faire
exécuter au frais et au risque et péril de l’entrepreneur défaillant.
Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de procéder à une réception provisoire partielle en cours
des travaux en usant du droit de prendre possession anticipée de certains ouvrages.

ARTICLE 17 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à une année à partir de la date de la réception provisoire.
Pendant la durée du délai de garantie, l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est
tenu de les entretenir à ses frais, il reste de même responsable des actions ou indemnités
formuléespar les tiers pour dommages résultant de l’exécution des travaux.

ARTICLE 18 : RECEPTION DEFINITIVE

Il est procédé à la réception définitive dans les mêmes conditions que pour la réception provisoire,
après l’expiration du délai de garantie qui est fixé à un (1) an.
Pendant la durée de ce délai, l’entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu deles
entretenir à ses frais.
Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état,
le délai de garantie est prolongé jusqu’à ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par
l’entrepreneur. A défaut, le Maître d’Ouvrage peut faire elle-même ces travaux aux frais de celui-ci
(Cf. article 76 du C.C.A.G- T).

ARTICLE 19 : CAS DE FORCE MAJEURE

Il sera fait application des prescriptions de l’article47 du CCAG-Travaux

ARTICLE 20 : FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT

Les droits auxquels peuvent donner lieu timbre et l’enregistrement du marché tels qu’ils résultent
des lois et règlements en vigueur, sont à la charge de l’entrepreneur.

ARTICLE 21 : ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut par l’entrepreneur d’avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par le document
contractuel, toutes les modifications lui seront valablement faites à l’adresse indiquée au présent
marché.

Page 10 sur 41
ARTICLE 22 : SOUS–TRAITANCE
Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues à l’article 151 du décret N° 2-22-431 relatif
aux marches publics

ARTICLE 23 : RESILIATION DU MARCHE

En cas de résiliation, il sera fait application de toutes les dispositions nécessaires du CCAGT et du
décret N° 2-22-431 relatif aux marches publics.

ARTICLE 24 : MODE DEREGLEMENT DES TRAVAUX

Les règlements se feront par application des prix du bordereau aux quantités d’ouvrage
réellement effectuées et constatées contradictoirement en cours d’exécution et dans la mesure ou
les ouvrages réalisés seront conformes aux prescriptions du marché.
L’entrepreneur soumettra à l’approbation de l’administration avant le dixième jour de chaque
mois, un projet de décompte provisoire de tous les métrés, attachements et pièces justificatives
nécessaires à la vérification.
- Chaque décompte doit être absolument déposé avec un plan d’attachement où
figurent lesemplacements des prestations exécutés objet du décompte.
Conformément aux dispositions de l’article 68 du C.C.A.G.T, à la fin des travaux et après
réceptionprovisoire conformément au présent marché, le décompte définitif sera établi à la base :
- Des quantités réellement exécutées conformément aux métrés d’exécution signés
contradictoirement par le maître de l’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, et l’entrepreneur.
- Eventuellement, et lorsque le Maître de l’ouvrage l’a demandé par écrit, des travaux
supplémentaires.
Le décompte définitif sera établi conformément au présent marché et aux textes réglementaires.
Il demeure entendu qu’en cas de désaccord, les travaux ne pourront pas être interrompus par
l’Entrepreneur.

ARTICLE 25 : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositionsde la
loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 du
29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que :

- La liquidation des sommes dues par le M.O en exécution du présent marché sera opérée
par les soins de l’Agence pour la Promotion et le Développement du Nord.

- Le fonctionnaire, chargé de fournir à l’Entrepreneur du marché ainsi qu’au bénéficiaire

des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus par les
dispositions du dahir n° 1-15-05 du 19 février 2015, est le Directeur de l’Agence pour la
Promotion et le Développement du Nord.
- Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112- 13
peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.

- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement

Page 11 sur 41
 avec communication d’une copie à l’Entrepreneur du marché, dans lesconditions prévues par
l’article 8 de la loi n° 112-13.

- Le maître d’ouvrage remet à l’Entrepreneur du marché une copie du marché portant la

mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en
exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 26 : PROMOTION DE L’EMPLOI LOCAL

L’entrepreneur s’engage conformément à l’article 149 du décret Décret n° 2-22-431 du (8 mars
2023) relatif aux marchés publics à recourir à la main-d’œuvre locale pour l’exécution des
prestations objet du marché. Le taux de recours à la main–d’œuvre locale dans la limite de 20%
de l’effectif requis pour la réalisation de ces prestations.
ARTICLE 27 : CONTROLE TECHNIQUE
L’Entrepreneur sera soumis éventuellement au contrôle technique des travaux par le comité de suivi
composé des services techniques du Maître d’Ouvrage, Maître d’Ouvrage Délégué et du BET pour
l’ensemble des travaux de son marché.
Pendant toute la durée des travaux, les membres du comité de suivi auront libre accès au chantier
et pourront prélever, aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et
matériel à mettre en œuvre : ils vérifient les travaux réalisés conformément aux plans revêtus de
leur visa, ils assisteront à la réception provisoire et définitive des travaux.
L’Entrepreneur sera tenu de fournir à ses frais, la main d’œuvre, les échafaudages, les charges,
etc.… nécessaires aux essais, prévus soit par le C.P.S soit par le DGA.

ARTICLE 28 : CONTESTATIONS -LITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l’Entrepreneur et le Maître d’Ouvrage seront réglés
conformément aux dispositions des articles 81, 82,83 et 83 du C.C.A.G.T ou soumis aux tribunaux
deRabat, compétentes en la matière pour trancher ces litiges.

ARTICLE 29 : PRIX UNITAIRES EXCESSIFS OU ANORMALEMENT BAS

Tous les prix du présent CPS sont importants pour le maître d'ouvrage.
Lorsqu'il est constaté qu’un ou plusieurs prix unitaire(s) parmi les prix figurant dans le bordereau
des prix et/ou le détail estimatif de l’offre la plus avantageuse, est (sont) anormalement bas ou
excessif (s), la commission se réserve le droit d'inviter le soumissionnaire concerné à justifier
ce(s) prix, conformément aux dispositions de l’article 44 du décret 2-22-431 du 8 Mars 2023.

Page 12 sur 41
 C H A P I T R E II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ARTICLE 30 : REUNION DE CHANTIER :

Les réunions de chantier dont la périodicité et la cadence seront déterminées par le maître de
l’ouvrage ou la maîtrise de l’œuvre. Elles réuniront outre le Maître de l'ouvrage, les intervenants, les
cadres de l’entreprise, les chefs de chantier, les sous-traitants agréés et tous autres mandataires du
Maître de l'ouvrage habiletés à contrôler les travaux.
A chaque réunion un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les décisions
prises, les anomalies constatées et les instructions données par le Maître de l'ouvrage et les autres
intervenants.
L’Entrepreneur devra l’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant les
travaux.

ARTICLE 31 : PLANS DE RECOLLEMENT

En fin d’exécution l’entrepreneur remettra au maître de l’ouvrage et au maitre d’ouvrage délégué 10
tirages pliés format A3,A1 et A0 (selon l’échelle des plan) des dessins suivants :
- Plan de masse de la piste ;
- Profils en travers type de tous les ouvrages ;
- Dessins côtés des ouvrages visibles ou non visibles comme les fondations, les conduites
d’évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut être différente des dessins
primitifs, tels que ces ouvrages ont été exécutés ;
- Dessins des conduites, canalisations, collecteurs visibles ou non visibles tels qu’ils ont été posés,
repérés par des symboles et teintes conventionnelles avec indication des sections et autres
caractéristiques.

ARTICLE 32 : INTERVENTION DU LABORATOIRE

Tous les essais de contrôle externe seront effectués par un laboratoire agréé par le Maître d’Ouvrages
et le Maitre d’Ouvrage Délégué et ces essais seront à la charge de l’entrepreneur.
Le contrôle d’un laboratoire externe a pour objet d’améliorer la qualité des travaux et
augmentée le taux d’encadrement au chantier, pour cela les dispositions du contrat doivent être
homogènes avec celles du présent cahier des charges. Une copie du contrat passé entre l’Entreprise et
le laboratoire de contrôle externe doit être transmise au Maître d’Ouvrage pour avis et validation au
plus tard dans les 21 jours suivant la date de l’ordre de service de commencer les travaux.

ARTICLE 33 : DOCUMENTS À FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-
après et définis dans les prescriptions techniques.

Désignations des documents Délai à partir de la

Notification de l’ordre de service
Mémoire technique 15 jours après la notification de l’ordre
de service de commencement des
travaux
Cahier de chantier Dès commencement travaux
Plan de recollement 15 après la réception provisoire

ARTICLE 34 : CONTROLE DES TRAVAUX:

1. La nature et la fréquence des essais de contrôle des travaux de terrassement sont celles définies
par le fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par les
dispositions du présent CPS.
2. La nature et la périodicité des essais préliminaires d'information (catégorie A), des contrôles de
qualité (catégorie B) et des contrôles de réception (catégorie C) sont fixées par le fascicule n°4
ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants.

Page 13 sur 41
 Ces dispositions sont aussi applicables au contrôle d'exécution des accotements qui sont assimilés à
des assises non traitées.
3. Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises non
traitées pour chaussées et accotements. Si un contrôle d'épaisseur fait apparaître une insuffisance
de matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, l'Entrepreneur sera tenu de faire
l'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la
finition de la couche.
La réception du fond de forme et de chaque couche de chaussée ne sera prononcée que si la réception
topographique est réalisée contradictoirement par le maitre d’ouvrage.
Cette réception portera sur la vérification de réglage du fond de forme, les pentes du fond de forme, les
pentes de talus, les dévers et les cotes finales du projet. Ces contrôles seront consignés dans le cahier de
réception topographique.

ARTICLE 35 : DIRECTION ET COORDINATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de façon suivie et devra maintenir en
permanence sur le chantier, un conducteur des travaux qui sera soumis à l'agrément du Maître
d'Ouvrage.
Le Conducteur de travaux, désigné par lettre de l’entrepreneur, sera habilité à recevoir valablement tous
les ordres de services ou instructions, accepter les constats, et d'une manière générale, assurer les
relations avec le Maître d'Ouvrage comme s'il s'agissait de l'Entrepreneur lui-même.

Page 14 sur 41
 C H A P I T R E III : MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE VOIRIE
ARTICLE 36 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET CORPS DE CHAUSSÉE
Les terrassements généraux des voies carrossables et des chemins piétons seront exécutés
conformément aux prescriptions du Cahier des Charges Générales pour les Travaux dépendant de
l'Administration des Travaux Publics du Maroc.

1. Piquetage général :

Avant tout commencement des travaux de terrassement, l’Administration devra procéder à la

vérification des axes des rues et du nivellement implanté sur le terrain par l'entrepreneur ; cette
vérification fera l'objet d'un procès-verbal.
Les travaux topographiques d'implantations, de nivellement et profils en long, des collecteurs et axes
des différentes voies à réaliser sont à la charge de l'entrepreneur.
L'entrepreneur restera seul responsable du piquetage.

2. Encaissement du corps de chaussée :

Après la réalisation de la plateforme, l'entrepreneur procédera à l'ouverture de l'encaissement sur

une profondeur équivalente du corps de chaussée projeté. L'encaissement sera réalisé sur la partie du
corps de chaussée situé en déblais. Les produits provenant de l'ouverture de l'encaissement seront
mis en dépôt ou évacués aux emplacements prescrits par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ouvrage délégué.

3. Préparation du terrain :
Avant de commencer les travaux de terrassement, l’entreprise doit procéder d’une part au levé des
côtes TN des profils en travers des différentes voies et plates formes, et établir le dossier d’exécution.
Les côtes relevées serviront à l’établissement des métrés définitifs des travaux du marché objet de
présent appel d’offres.
Ces travaux topographiques doivent être effectués de manière contradictoire entre l’Entrepreneur et le
Maitre d’ouvrage et cet avant démarrage des travaux. Tout levé topographique non validé par la M.O
sera rejeté.
Les travaux de débroussaillage, d’arrachage ou d’abattage des arbres et des végétations de toutes
natures, donneront lieu à des travaux tels que dessouchage, rebouchage et compactage éventuel sont
inclus dans les travaux de préparation du terrain avant les travaux de décapage.
Dans le cadre des travaux de préparation, l’Entrepreneur doit également remblayer toutes les
dépressions.
Les travaux prix en compte seront ceux situés dans l’emprise des voies à réaliser ainsi que dans la zone
des terrassements généraux.
Les débris seront transportés brûlés ou stockés aux frais de l’Entrepreneur à la convenance, et en des
lieux acceptés par la Maîtrise d’œuvre.
Les travaux de terrassement doivent être munis avec plus de précautions au niveau des emprises des
conduites existantes à protéger.

4. Déblais :

Les déblais en excès ne devront pas être déposés en cavalier au-dessus des talus, mais seront
transportés en élargissement des remblais suivant les indications qui seront données à l’Entrepreneur
sur sa demande par la maitrise d’œuvre ou dans des zones de décharge qui lui seront précisées par la
Maîtrise du chantier.

Page 15 sur 41
Les plateformes ainsi déblayées seront nettoyées, réglées, arrosées et compactées jusqu‘à l’obtention
d’un taux de compactage de 95 % de l’OPM. Au cas où le sol en place ne permet pas d’obtenir un tel
taux de compactage ou dans le cas d’un terrain instable, l’Entrepreneur soumettra à l’approbation de la
Maîtrise d’œuvre une proposition appuyée d’une note technique pour remédier à cette situation. En
cas d’acceptation de la proposition de l’Entrepreneur, le mode de rémunération sera arrêté d’un
commun accord et sur justificatif de l’Entrepreneur.

5. Remblais :
5.1. Décapage et compactage de l’assiette du remblai :
Les entreprises de la zone destinée à recevoir des remblais seront décapées sur une épaisseur
minimale de 20 cm. Cette épaisseur pourra varier selon la nature et l’importance de la couche végétale
existence.
L’assiette ainsi décapée et déracinée devra être compactée à 95% de l’OPM avant la mise en œuvre de
remblais.
Préalablement à cette opération de décapage, l’Entrepreneur exécutera à ses frais des sondages sur les
emprises des voies et des plates formes pour reconnaître l’épaisseur de la terre végétale dans les
différentes zones du chantier ; il invitera alors la Maîtrise de chantier et le laboratoire à un constat
contradictoire pour arrêter l’épaisseur de terre végétale à décaper par voie, tronçon de voie ou plate
forme.

5.2. Emprunt et dépôt :

Les matériaux utilisés en remblais proviendront des déblais ou à défaut de matériaux d’apport.
Les déblais non réutilisables en remblais seront mis en dépôt définitif ou transportés et stockés au lieu
accepté par le Maître d’Ouvrage.

5.3. Matériaux pour remblai :

Les matériaux de remblais à employer pour les terrassements de voirie et des plates formes seront
parmi les sols énumérés au paragraphe (6.2.1.3).
Dans le cas où le remblai proviendra d’une réutilisation des déblais excédentaires les dispositions
suivantes devront être observés scrupuleusement :
- Mise en place par couche d’épaisseur de 20 cm
- Compactage de chaque couche suivant les paramètres de références du matériau.
- Exécution rapide des opérations déblai-remblai pour profiter de la teneur en eau du sol.
- Scarification de la surface du remblai pour permettre un contact intime entre les couches
successives.
- Respecter la relation teneur en eau –compactage de manière à obtenir les valeurs optimales.
Le contrôle du compactage des remblais sera effectué en se référant principalement aux résultats
d’essais de compacité par densimètre et par essais de plaque pour l dernière couche.
Les essais porteront sur :
- Teneur en eau.
- Densité en place.

5.4. Compactage des remblais :

Avant tout début de travaux, l’entrepreneur devra soumettre à l’agrément du Maître d’Ouvrage les
moyens de compactage qu’il compte utiliser.
Le compactage sera utilisé avec des engins appropriés au matériau, et les travaux ne peuvent
commencer que lorsque l’Entrepreneur aura amené sur le chantier les engins et matériel de nature
agréée et en nombre suffisant.
Tous les remblais prévenant de matériaux d’apport et/ou de matériaux excavés devront être
méthodiquement compactés par couches de 20 cm jusqu’à obtention d’une compacité d’eau mos 95%
de l’OPM en profondeur et 98% pour la couche superficielle (H50cm).
Si les résultats de contrôle de compacité d’une couche étaient inférieurs aux normes imposées,
l’Entrepreneur devrait reprendre, à ses frais, le compactage pour obtenir le seuil minimum fixé. Si cela
Page 16 sur 41
s’avérait impossible, l’Entrepreneur aurait à sa charge la démolition de la section considérée et sa
reconstruction, jusqu’à obtention de résultat satisfaisant aux essais de contrôle.

Si par suite de circonstances atmosphériques ou pour toute autre cause, le degré d’humidité s’avérait
supérieur au degré optimum les opérations de compactage seront suspendues jusqu’à ce que les
matériaux aient retrouvé le degré d’humidité requis.
Dans tous les cas, en particulier lorsque la compacité imposée n’est pas atteinte, le M.O pourra imposer
une diminution de l’épaisseur des couches, sans que l’Entrepreneur puisse prétendre à une quelconque
indemnité ou à une prolongation de délai.

6. Fond de forme :
Le fond de forme devra être parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau à pneu et au cylindre
vibrant jusqu’à disparition des traces de passage des engins de compactage avec contrôle permanent à
la cerce, à la règle, au niveau. Le compactage doit être réalisé jusqu’à l’obtention d’un OPM de 95%
minimum.
La tolérance devra être dans les marges prescrites par le GMTR (Guide Marocain des Terrassements
Routiers).

ARTICLE 37 : CONSTRUCTION DU CORPS DE LA CHAUSSÉE

1. Couches autres que celle constituant le revêtement :
Les prescriptions de ce paragraphe sont relatives aux couches en grave non traitée ; Il s’agirait, selon
la constitution du corps de chaussée définie par le profil en travers type de chaque voie :
- De la couche anti- contaminante,
- De la couche de forme (le cas échéant),
- De la couche de fondation,
- De la couche de base
Prescriptions communes à toutes les couches :
Aucune couche ne serait entamée sans que l’Entrepreneur ne soit obtenu la réception par la Maîtrise
du chantier de la couche inférieure sous-jacente ; pour ce qui est la première couche, il s’agirait du fond
de forme qui doit faire l’objet de la réception sus visée.
Après cette réception, l’Entrepreneur procédera à l’approvisionnement en tas du matériau de la couche
à réaliser.
Ce matériau sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à réaliser un
brassage des matériaux permettant d’obtenir une couche homogène.
L’épaisseur de la couche de matériau étalé doit être telle qu’après compactage au taux requis,
l’épaisseur finale soit conforme à celle indiquée dans le profil en travers type avec la marge de
tolérance relative à chaque couche (voir ci-après).
Pendant le répandage on procédera à un arrosage adéquat de telle manière à ce qu’au moment du
réglage et du compactage, l teneur en eau devra être maintenue à celle correspondante à l’OPM.
L’atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir le taux de compactage requis pour chaque
couche (voir ci-après).

Prescriptions particulières à chaque couche :

- Compacité :
- Couche anti-contaminante : cette couche généralement en matériau sablonneux en 10 cm
d’épaisseur n’est pas compactable, elle doit simplement être réglée et arrosée,
- Couche de forme et couche de fondation : 96% de l’OPM
- Couche de base : 98% de l’OPM

- Réglage :
Page 17 sur 41
 - Couche anti-contaminante : les écarts par rapport aux profils en long et profils en travers
théoriques ne devront pas dépasser 2cm.
- Couche de forme et couche de fondation : les écarts par rapports aux profils en long et profils
en travers théoriques ne devront pas dépasser 2cm
- Couche de base les écarts par rapport aux profils en long et profils en travers théoriques ne
devront pas dépasser 1cm

2. Mise en œuvre de la couche de fondation :

a) Approvisionnement :
Après réception de l’encaissement, l’entrepreneur procédera à l'approvisionnement de la grave non
traitée de type GNf2 suivant les caractéristiques issues.
b) Répandage :
Le matériau sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à réaliser un
brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogène. Les épaisseurs de couches de
fondation et leurs largeurs seront conformes à celles portées aux profils en travers types.
Pendant le répandage on procédera à un arrosage des matériaux de telle sorte que la teneur en eau soit
portée à une valeur supérieure de deux points à celle correspondant à l'Optimum de l'essai Proctor
Modifié (O.P.M.).
c) Compactage :
Au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra être maintenue à celle correspondant à
l'O.P.M.
L'atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir une densité sèche égale à 95 % de densité sèche
maximale du Proctor modifié mesurée au Laboratoire.
Après achèvement de la fondation, le profil en long ne devra pas présenter des écarts supérieurs à 2 cm
avec le profil théorique. De même, les profils en travers devront être conformes aux profils types avec
une tolérance maximum de 2 cm sous la règle ou la cerce.

3. Mise en œuvre de la couche de base :

a) Approvisionnement :
Après réception de la couche de fondation par le maître d’ouvrage, l'entrepreneur procédera à
l'approvisionnement des matériaux pour couche de base en tas.
b) Répandage :
Le matériau sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à réaliser un
brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogène.
c) Compactage :
Au moment du réglage et du compactage de la couche de base, la teneur en eau devra être maintenue à
celle correspondant à l'O.P.M.
L'atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir une densité sèche égale 98 % par rapport à la
densité sèche maximale du Proctor modifié mesurée au Laboratoire.
d) Réglage en nivellement :
Le réglage en nivellement sera tel que n'apparaissent pas sous la règle de 3 m des flaches supérieurs à 15
mm.

4. Mise en œuvre des revêtements gravillonne :

a) Imprégnation :
Après la réception des couches des fondations par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ouvrage délégué
celle-ci sera balayée puis recevra une couche d'imprégnation à l'émulsion acide 65 % à raison de 1,2
kg/m2.
b) Approvisionnements des liants :
Les liants proviendront d'usines productrices des centres de stockage et de réchauffage fixes ou mobiles.

Page 18 sur 41
Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et même dans certains cas leur
dénaturation, il faudra tenir compte des résultats ci-dessous :
LIANTS TEMPERATURE EN °C
Nature Catégorie Maximale de Maximale de Minimale de
stockage réchauffage répandage
Bitumes fluidifiés 400/600 70 à 80 150 125
courants
Émulsion 60 à 65 % 50 à 70 léger
réchauffage

En cas de changement de nature du liant, il faudra vidanger et nettoyer complètement les citernes de
stockage et de répandage.
c) Préparation des matériaux - dosages - moyens :
Les dosages exigés seront de :
ENDUITS MONOCOUCHES
Granularité Liants et granulats
Emulsion (kg/m2) Granulats (l/m2)
65%
6,3/10 1,200 10
ENDUITS BICOUCHES - TRICOUCHES
Liants et granulats Granulats
Couche E.B.A (65 %) kg/m2 (l/m2)
1 ère couche 1,200 (10/14) =10 à 12
2 ème couche 0,900 (6/10) = 9
3 ème couche 0,400 ( 2,5) = 4
TOTAL 2,500
- Une première couche en gravillon 10/14 suivie d'une imprégnation en E.B.A à raison de 1,2
kg/m2.
- Une deuxième couche en gravillon 6/10 imprégnée en E.B.A à raison de 0,9 kg-m2.
- Une troisième couche en gravillon 2/5 ou en grain de riz, imprégnée en E.B.A à raison de 0,4
kg/m2.
d) Répandage :
Pendant l'exécution des travaux, la température ambiante ne devra jamais être inférieure à 10 degrés
centigrades.
L'arrêt des répandages est impératif en cas de pluie ou de chaussée très mouillée.
Le répandage du liant sera effectué à la rampe doseuse dont le débit réglable devra être asservi à la
vitesse de déplacement de la répondante de façon à assurer la régularité des dosages. Lors d'une
reprise après un arrêt de chantier et afin d'assurer l'homogénéité longitudinale du dosage, il est
nécessaire que la répondeuse roule à sa vitesse au moment de la commande de l'ouverture de la
rampe.
Elle devra donc démarrer quelques mètres avant. A cet effet, on recouvrira l'extrémité de la bande
répandue de papier Kraft sur lequel tombera le débit des rejets pendant l'ouverture.
Lors de l'exécution d'un revêtement bicouche on évitera de superposer les joints longitudinaux des
couches successives.
Pour assurer l'uniformité de la teneur en liant, deux passes jointives de répandage doivent se
recouvrir d'une valeur à déterminer sur chaque matériel en fonction du type de la rampe de
répandage.
Les granulats de rejet du bord de la bande précédente doivent être éliminés avant enduisage de la
bande suivante.

Page 19 sur 41
Les répandages de gravillons, dont la granulométrie et le dosage sont fixés au présent C.P.S., seront
effectués à l'équipement gravillonneur mécanique, le débit devant également être réglable et asservi à
la vitesse de déplacement des camions, de façon à assurer la régularité des dosages au mètre carré.
Ils devront être exécutés à une distance n'excédant pas de 20 à 40
m. Le balayage manuel des joints transversaux sera obligatoire.
e) Cylindrage :
Les compactages seront assurés au compacteur à pneus lisses (9 roues), seule méthode véritablement
valable pour ce type de revêtement, la pression de gonflage étant adaptée à la dureté des gravillons
employés et aussi forte que possible.
Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte, la vitesse des
compacteurs est aussi réduite que possible, au maximum de 8 km/h.
Le «M.O.» se réserve toutefois le droit d'exiger des passes supplémentaires en cas de besoin. Le temps
écoulé entre le gravillonnage d'une bande et le premier passage du compacteur ne doit pas dépasser
deux minutes.
Le chantier doit impérativement être arrêté en cas de panne du compacteur.
Dans le cas d'un enduit bicouche, le compactage de la 1ère couche est nécessaire mais le nombre de
passages doit être réduit (maximum 3). Par contre, la 2ème couche doit être compactée normalement,
la circulation doit être prescrite sur la 1ère couche de l'enduit.

5. Matériaux sélectionnés

Les principales caractéristiques des matériaux pour accotements sont résumées ci après :

Type Granularité Dureté

MS % Passant au tamis de (mm) LA
50 40 10 5 0,08
MS1 50 15 4
100 à - à à 50
100 70 20
MS2 50 35 15 2
100 à à à à 60
100 100 75 50
MS3 100 - - - - -

Type Critères Zone Climatique

MS H,h a d
MS1 Roulé 225 250 300
6IP20 IC30 200 225 275
Et f x IP IC100 175 200 250
MS2 IP 12 15 20
MS3 IP 15 20 25

f : pourcentage d’éléments inférieurs à 0.08 mm

Matériaux carbonatés :
Si CaCo370%, pas de critère de dureté et propreté pour MS1 et MS2.

ARTICLE 38 : MODE D'ÉVALUATION DES TERRASSEMENTS

Les volumes de terrassements (déblais, remblais, encaissements) à prendre en compte sont le résultat
d'un métré dressé après exécution ; ils résultent du calcul de cubature réalisé à partir des profils en
travers levés par l'entrepreneur après exécution des travaux.
Cette méthode dite des "Profils en travers" sera appliqué comme suit :
 Profils en déblais

Page 20 sur 41
Pour les profils en déblais, la surface du déblai à calculer est délimitée par la ligne du terrain naturel et
le profil en travers type de la plateforme (trottoir + fond de forme y compris les talus).
"Le volume d'encaissement sera compté en déblais d’encaissement".
 Profils en remblais
La surface du remblai à calculer est délimitée par la ligne du terrain naturel et le profil en travers type
de la plate-forme suivant le fond de forme (trottoir - fond de forme y compris talus).
Il n'existera pas d'encaissement à réaliser.

ARTICLE 39 : OUVRAGES EN BETON

N.B : Au cas où l’Entrepreneur optera pour une fabrication du béton sur place, il devra se plier avec
rigueur à tous les contrôles d’usage et en cas de défaillances répétées, le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ouvrage délégué exigerait le recours au béton prêt à l’emploi sans plus-value d’aucune sorte.
Il doit présenter au Maître d’Ouvrage dans les délais impartis, une étude de formulation des bétons qui
seront utilisés pour la confection des ouvrages en béton.

1. Programme :
Les différentes opérations de bétonnage devront être réalisées conformément au programme
général établi par l’Entrepreneur et soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage, dans un délai
maximum de 15 jours après la notification du marché.
En outre, des programmes partiels seront établis par l’Entrepreneur en cours de travaux et présentés à
l’agrément du Maître d’Ouvrage, 15 jours avant tout début des travaux correspondants.

2. Composition des bétons et mortiers :

2.1. BETON :
La composition des bétons sera conforme aux prescriptions de la norme NM 10.03.F.009.
Désignation Résistance Dosage minimum Désignation dans le
De la classe Nominale à 28 en Kg/m3 Cadre du projet
Du béton Jours (bars) en CPJ 45
B30 300 400 Résistance mécanique élevée
B25 270 350 Résistance mécanique assez élevée.
Eléments des ouvrages en béton
courant
B20 230 300 Résistance mécanique moyen
B15 180 250 Résistance mécanique peut élevée
B10 130 150 Résistance mécanique faible béton de
propreté

2.2. MORTIER SEC :

Ce mortier se compose d’un mélange d’une partie de ciment CPJ 45 pour 2,5 parties de sable
(volume sec).
La quantité d’eau utilisée sera juste suffisante pour la production d’un mortier formulant une boule
cohérente au malaxage dans la main. Le matériau ne devra pas présenter de retrait excessif.
Le mortier sec sera mis en place par couches de faible épaisseur, chacune étant compactée solidement
au moyen d’une baguette de bois dur et d’un marteau.
Les surfaces destinées à recevoir un enduit sont soigneusement nettoyées et, au besoin, jours à partir
de leur exécution. Par temps chaud, elles sont maintenues humides par arrosages continuels pendant
la même durée.
Les enduits fissurés ou cloqués doivent être repris aux frais de l’Entrepreneur. Pour un même ouvrage,
les enduits doivent être faits avec des agrégats de même provenance, de même préparation et de
même granulométrie et avec des ciments provenance, de la même livraison.
Ceci afin que l’aspect des enduits soit rigoureusement uniforme.

Page 21 sur 41
Les reprises ou raccords, d’enduits doivent être faits suivant les règles de l’art en prenant toutes les
précautions, afin qu’ils ne demeurent pas apparents.
Les enduits appliqués à la jonction de matériaux de natures différentes (béton- brique, béton-
agglomérés, etc.) doivent être localement consolidés par un grillage servant d’armature à la sous-
couche.

3. Fabrication et mise en œuvre des bétons armés :

Les spécifications ci-après concernent les ouvrages tels que regards, canalisations coulées en place,
et d’une manière plus générale tous les ouvrages en béton armé que l’Entrepreneur doit exécuter.

4. Fabrication des bétons :

Tous les bétons sont fabriqués mécaniquement et mis en œuvre par vibration ou pervibration. Il
doit être possible de faire varier leur composition à volonté, dans d’exactes proportions. Les appareils
de fabrication doivent donc permettre de doser le granulat, le liant et l’eau à 1% près.
L’eau de malaxage n’est que le complément de l’eau éventuellement contenue dans le sable, A cet effet,
la teneur en eau du sable est déterminée chaque fois qu’un changement de l’humidité du matériau peut
intervenir et au maximum deux fois par jour en période de bétonnage important. La quantité d’eau à
rajouter dans la bétonnière est alors fixée immuablement jusqu’au constat de l’effective modification
de teneur en eau du stock.
Les dosseurs volumétriques sont absolument interdits pour les éléments solides. Leurs proportions
sont fixées en poids. Elles doivent pouvoir être modifiées en cours d’exécution par réglage des
bascules.
Les matériaux entrant dans la composition des bétons sont malaxés à la centrale à béton ou à la
bétonnière. Le malaxage doit commencer immédiatement après que tous les ingrédients aient été
versés (à l’exception de l’eau). Elle se poursuit ensuite pendant trois minutes.
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’augmenter le temps de malaxage lorsque les opérations de
dosage et de malaxage produisent une gâchée de béton :
Dans laquelle les composants ne sont pas uniformément répartis,
Dont l’uniformité de consistance d’une gâchée à l’autre n’est pas constante.

5. Transport des bétons :

Le béton doit être transportés dans les conditions qui ne donnent lieu ni à la ségrégation des
éléments, ni à un commencement de prise avant sa mise en œuvre. Toutes les précautions sont prises
en cours de transport pour éviter une évaporation excessive ou l’intrusion de matières étrangères.
Dans les cas exceptionnels où le délai de transport excède vingt minutes par temps chaud, ou trente
minutes pour les températures inférieures à 20°C, il convient de s’assurer par des essais de laboratoire
que le béton peut être admis.
Le béton ne peut être transporté à la pompe qu’avec l’accord du Maître d’Ouvrage. Dans ce cas les
canalisations exposées au soleil sont convenablement protégées, par exemple par des paillets ou
branchages périodiquement arrosés.

6. Mise en œuvre des bétons :

Le béton ne doit pas tomber d’une hauteur supérieure à 1,50m, sauf autorisation écrite du Maître
d’Ouvrage.
Toute surface devant être reprise est décoffrée dès que possible et soigneusement nettoyée par des
moyens mécaniques. Elle est arrosée pendant un temps suffisant pour la saturer d’eau et elle est
maintenue dans cet état de saturation jusqu’au bétonnage.
S’il y a un commencement de prise, la surface doit être repiquée de manière :
A faire disparaître tout glacis de laitance et toutes parties friables pouvant nuire à la soudure du
nouveau béton et de l’ancien,
A faire apparaître les gros agrégats. Les parois intérieures des coffrages sont mouillées immédiatement
avant le bétonnage.
Page 22 sur 41
Tout béton ancien est recouvert sur dix centimètres d’épaisseur, par un béton au dosage prévu, mais
dont la catégorie supérieure d’éléments pierreux a été supprimée.
Tous les bétons, qui doivent être étanches sans nécessiter d’enduit, sont vibrés ou pervibrés au moyen
d’appareils agréés par le Maître d’Ouvrage.
En aucun cas le béton armé ne doit être vibré au moyen de ses armatures.
Les ligatures et assemblages de coffrages doivent être renforcés pour tenir compte des contraintes
provoquées par la vibration.
On place aussi des cales entre les armatures et les parois de coffrage afin d’assurer une séparation
suffisante entre ces dernières.

7. Coffrages :

Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur doit soumettre à l’agrément du Maître

d’ouvrage, les dispositions détaillées concernant les coffrages.
Les études des moules retenues doivent être conformes aux règles de Sécurité de Travail et être agrées
par le Maître d’Ouvrage. Cet agrément ne diminue en rien la responsabilité civile de l’Entrepreneur.
Les coffrages doivent être conçus de manière à résister, sans déformation sensible, aux efforts de toute
nature qu’ils sont exposés à subir pendant l’exécution du travail (charges, chocs, déformation) et
jusqu’au décoffrage. Ils ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de
durcissement.
Le coffrage est réceptionné avant bétonnage par le Maître d’Ouvrage (aucun bétonnage ne peut être
effectué sans cette réception).
Immédiatement avant la mise en place du béton, l’intérieur des coffrages doit être nettoyé avec soin, de
façon à être débarrassé des poussières et débris de toute nature.
Des fenêtres à obturation mobile sont réservées en cas de besoin pour faciliter le nettoyage et
l’inspection des parties difficilement accessibles, telles que fonds et angles.
L’Entrepreneur peut être tenu d’exécuter la finition de nettoyage à l’air comprimé.
L’Utilisation de produits destinés à régulariser la surface ou à faciliter le décoffrage doit être soumis à
l’approbation du Maître d’Ouvrage.
Ces produits ne doivent ni teinter, ni tâcher les parements. Ils doivent être compatibles avec les
peintures qui seront appliquées.
Pour chaque ouvrage ou partie d’Ouvrage, le décoffrage s’effectue après accord écrit du Maître
d’Ouvrage.
L’Opération est effectuée avec soin pour éviter toute détérioration.
Lorsque les coffrages comportent un dispositif de fixation à l’intérieur du béton, ce dispositif doit être
conçu de telle sorte qu’après décoffrage, aucun élément de fixation n’apparaisse en surface.
Les trous qui peuvent subsister sont obturés avec une pastille au mortier de même teinte que le béton
voisin. L’emploi d’attaches comportant des fils assemblés par torsion ou autrement est interdit pour
les bétons en contact avec l’eau.
Les coffrages doivent présenter des faces intérieures bien dressées, sans irrégularités localisées. Après
décoffrages, les écarts au-delà des tolérances indiquées ci-dessus doivent être corrigés.
Dans le cas où les coffrages auraient fléchi, ou si après décoffrage les parements ne présentent pas les
qualités requises, la démolition des parties défectueuses et leur remise en état, peuvent être ordonnées
par le Maître d’Ouvrage aux frais de l’Entrepreneur. Aucun ragréage ne peut être entrepris sans
l’autorisation du Maître d’Ouvrage.
Ces ragréages doivent être exécutés selon ses indications et avec un mortier de même couleur que les
bétons voisins. Appliqué en couche mince, le mortier est ensuite bouchardé et lissé à la brosse douce.
Toutes les reprises, tâches ragréages, etc. Doivent être meulés après séchage, de manière à livrer une
surface régulière de teinte et l’aspect uniforme.

8. Armatures pour bétons armés :

Les armatures sont façonnées à froid. Les aciers longitudinaux sont autant que possible, d’une seule
longueur.

Page 23 sur 41
Le soudage des barres par étincelage est autorisé pour les aciers lisses. Le soudage des barres à
adhérence améliorée n’est autorisé qu’après production d’une fiche technique assurant la nature
soudable de l’acier employé.
Les barres ployées ne doivent pas être redressées. Leur utilisation n’est autorisée qu’après découpage
de la partie ployée qui doit être mise au rebut.
Il est bien spécifié que les fers d’armatures en acier mi-dur doivent être cintrés en respectant
rigoureusement les normes de cintrage qui leur sont applicables.
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter aux fers en attente toutes torsions pouvant
modifier les caractéristiques du métal.
Sauf disposition contraire particulière, la distance minimale des armatures aux parois des coffrages est
de l’ordre de 3 cm. La valeur de l’enrobage figure sur les plans de ferraillage établis par l’Entrepreneur.
Les armatures sont arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité convenable et
en nombre suffisant. Elles ne doivent pas se déplacer par rapport au coffrage pendant la mise en place
du béton et pendant sa pervibration.
Au moment de la mise en œuvre du béton, les armatures en place doivent être propres, sans souillures
de graisse, d’huile ou de terre.
Les chutes ne sont pas prises en compte dans les attachements. Seules les quantités figurant dans les
nomenclatures des plans de ferraillage sont prises en compte.
Avant toute mise en place de béton et concurremment avec la réception des coffrages, les armatures
doivent faire l’objet d’une réception par le Maître d’ouvrage.

ARTICLE 40 : CONTRÔLE DE CONFORMITE :

La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3 et 5
du CPC relatifs aux chaussées complétées par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98
et la note circulaire n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004.
La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et 5
du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note
circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98
Les essais de béton seront effectués conformément aux articles 15 et 33 du D.G.T.A. aux frais de
l'entrepreneur.
L’entrepreneur sera chargé de réaliser les essais et contrôles suivants :
1/ LES ÉPREUVES D'ÉTUDES (formulation de béton)
Destinées à connaître les qualités intrinsèques des bétons d'études fabriquées en laboratoire.
2/ LES ÉPREUVES DE CONVENANCE
Destinées à vérifier, à l'aide d'un béton témoin réalisé sur le site de l’ouvrage dans les conditions et
avec les moyens du chantier, et avant le démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du
béton fabriqué sur le chantier à celle du béton d'étude.
3/ LES ESSAIS DE CONTRÔLE
Destinés à vérifier la régularité de la fabrication du béton et à contrôler si la résistance nominale
contractuelle est atteinte.
- Conformité du projet
Les contrôles seront exécutés aux différents stades de l’exécution et notamment :
* Au piquetage : contrôle de l'implantation
* A l'achèvement des fouilles : contrôle de la cote de la file d'eau
* A la pose de la canalisation : contrôle des lits de pose, des diamètres et de la correction des
emboîtements.
- Contrôle des ouvrages maçonnés
Le contrôle portera sur :
* L'état des surfaces
* Absence de tuyauterie pénétrante dans les regards borgnes.
- Contrôle hydraulique

Page 24 sur 41
 Les essais seront exécutés avant remblaiement des fouilles, la stabilité des collecteurs sera
assurée par des cavaliers laissant les joints découverts. Les tests d'étanchéité seront réalisés après
accord entre le maître d’œuvre et l'entrepreneur par tronçon.
La totalité du réseau y compris les branchements sera approuvée.
Dans le cas de fuite d’eau l'entrepreneur effectuera à sa charge, les réparations nécessaires
ainsi qu'un nouvel essai d’étanchéité contradictoire, après en avoir avisé le maître d’œuvre. Aucune
réception ne sera prononcée en l'absence de résultats satisfaisants.

ESSAI FREQUENCE
- Caractéristiques des matériaux etUn essai par chaque catégorie de matériau et par
formulation de béton provenance avant de commencer le bétonnage
Avant la pause, pour chaque diamètre et par lot
- Ecrasement des buses de 500 ml

6 Eprouvettes par lot de 20 regards ou 25 m3

- Ecrasement des éprouvettes de béton de béton

Après remblaiement à raison d’un essai tous

- Compactage des tranchées les 100 ml

Tous les résultats commentés doivent être fournis à temps sur rapport dactylographié au maître
d’ouvrage.
Les couches de fondations et de base seront soumises à des contrôles de qualité et de réception dont la
nature et la fréquence sont données dans le tableau ci-après :

QUALITE A NATURE CONTROLE FREQUENCE DES

CONTROLER QUALITE RECEPTION CONTROLE
DE L'ESSAIS
Forme: trois par nature
De sol de forme avec un
minimum de 2 essais par
rue
ESSAIS PROCTOR x Assise: trois par
Matériaux de nature ou
De provenance
Différentes avec un
minimum de 2 essais par Rue

Forme: une tous les

COMPACITE Densité in-situ x 1000 m²
GNF2 et G.N.B : une tous
Les 500 m² avec un minimum
de deux essais par rue

Une par densité in-situ

Teneur en eau x
Un tous les 100 ml au
SURFACAGE Contrôle à la règle de
x x Niveau de la forme, des
3 mètres Couches de fondation
Et de base

Page 25 sur 41
ARTICLE 41 : LIANTS
Les liants hydrocarbonés seront de l'une des classes suivantes :
Pour les enduits superficiels
- bitume fluidifié : 400/600 . 800/1400
- Émulsion cationique à 65 % ou 69 % de bitume
Pour les imprégnations
- Bitume fluidifié 0/1 .10/15
Pour les enduits d'accrochage et de scellement
- Émulsion cationique à 55,65 ou 69 % de bitume
- La classe à employer est fixée au CPS.

Page 26 sur 41
 C H A P I T R E IV : CONSISTANCE DES PRIX :

PRIX N° 1 : DEBLAI EN TOUT TERRAIN DE TOUTE NATURE Y/C COMPACTAGE DE FOND DE

FOUILLE ET EVACUATION

Ce prix rémunère au mètre cube, le déblai réalisé conformément aux prescriptions des prix n° B-4-1 et
n° D-1.1 du fascicule n°2 du CPC, ainsi que le déblai en tranchée et en puits en terrain de toute
nature y compris le rocher, toute profondeur, y/c scarification, réglage et compactage de la couche
fondation existante ou du fond de fouilles, transport des déblais réutilisables à l’endroit indiqué par le
maitre d’ouvrage et évacuation des excédents à la décharge. Le prix comprend également l’abattage, le
dessouchage et le débitage des arbres y/c toutes les sujétions de transport à la décharge. Les déblais
seront exécutés en terrain de toute nature y compris décaissement des couches de structure
existantes.
Ce prix comprend le décapage, déblais à redans, déblai pour décaissement en terrain de toute nature et
quels que soient les obstacles rencontrés (chaussée existante, canalisation, pierre, buses, têtes
d’ouvrages, éléments en béton, éléments en acier, …), et décaissement des couches existantes.
Les quantités à prendre en compte seront déduites des levés topographiques avant et après réaliser par
un topographe agrée et à la charge de l’entreprise.
Il s’applique au mètre cube de déblai, les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des
dimensions théoriques, portées aux profils.

PRIX N° 2 : REMBLAIS COMPACTES

Ce prix rémunère au mètre cube l’exécution de remblais conformément aux prescriptions du prix
n° B-4-3 du fascicule n°2 du CPC, ainsi que le remblaiement des fouilles d’ouvrages conformément aux
prix n°C.1.3.2. du fascicule n°2 du CPC, y/c l’exécution des remblais à redans.
Il comprend la fourniture, le transport (et la mise en œuvre) depuis le lieu d’emprunt de matériaux
d’apport nobles pour remblai pour plate-forme, y compris arrosage et compactage suivant les règles
de l’art (selon type de remblai) ainsi que toutes sujétions tels les frais de laboratoire etc….
Les quantités à prendre en compte sont calculées d’après leur volume en place dans la limite du
volume théorique défini par les dessins visés ‘’Bon pour exécution’’.

PRIX N° 3 : COUCHE ANTI-CONTAMINANTE

Ce prix est rémunéré au mètre cube suivant les prescriptions du prix E.10 de la note D.R.C.R du
11/12/98. Les matériaux AC épaisseur 10cm seront mis en œuvre aussi sous la chaussée. Il comprend
 La fourniture de l’eau de compactage
 L’arrosage de l’assise
 Le réglage et le compactage de l’assise.
Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

PRIX N° 4 : COUCHE DE FORME TYPE F2

Ce prix rémunère au mètre cube mis en œuvre la fourniture, le transport et la mise en œuvre
respectivement des matériaux du type F2 , pour couches de fondation des voiries, selon les
prescriptions techniques et selon les épaisseurs précisées dans les profils en travers types.
Il comprend notamment :
• Les frais d’extraction, de préparation et d’essais sur les matériaux ;
• La fourniture des matériaux à pied d’œuvre y compris le chargement, le transport, quelle que
soit la distance, le déchargement, et le stockage ;

Page 27 sur 41
• Le répandage mécanique des matériaux par couches compatibles avec les moyens de
compactage et la nature des matériaux ;
• L’arrosage ou l'aération nécessaire pour obtenir la teneur en eau requise ;
• Le compactage à 95% de l’OPM ;
• Le réglage en pleine largeur à l'auto grade et la finition de la couche à la côte définitive et au
dévers requis, ainsi que les opérations topographiques ;
• Toutes sujétions de mise en œuvre, de faibles quantités ou en faible largeur ;
• Toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis aux plans.
• Tous les frais de contrôle de fabrication et de mise en œuvre à la charge de
l'entrepreneur et qui sont définis selon les prescriptions techniques.
• Tous les frais de réalisation des planches d'essai en vue d’arrêter les paramètres de mise en
place (Type de compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre de passes, teneur
en eau, etc.)
Prix payé au mètre cube de F2, mis en œuvre y compris fourniture, transport, essais, compactage
et toute sujétion de mise en œuvre.

PRIX N° 5 : FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE COUCHE DE FONDATION EN GNF2

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en place d’une couche de fondation en
tout-venant type GNF2, 0/40, conforme aux prescriptions techniques ci-dessus.
Y Compris dans le prix :
 Le transport, répandage mécanique à la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu'au refus et
profilage.
 Le compactage à 96 % de l'O.P.M ;
 Les essais de compactage in situ ;
 Le surfaçage de la couche ;
 Les essais de contrôle de qualité ;
 La correction granulométrique éventuelle de la couche, étalée ou non, après contrôle du
laboratoire ;
 Toutes sujétions de mise en œuvre.
Les quantités à prendre en compte sont calculées à partir des épaisseurs, largeurs définies par le
profil en travers type et longueur réalisées sans que celles-ci puissent excéder la valeur théorique
prescrites par le CPS.

PRIX N° 6 : FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE COUCHE DE BASE EN GNB

Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et mise en place d’une couche de base en GNB, dont
les caractéristiques seront telles que prévu aux LCP et GTR
Y Compris dans le prix :
 Le transport, le répandage mécanique à la niveleuse, arrosage, cylindrage jusqu'au refus et
profilage.
 Le compactage à 98 % de l'O.P.M. ;
 Les essais de compactage in situ ;
 Le surfaçage de la couche ;
 Les essais de contrôle de qualité ;
 La correction granulométrique éventuelle de la couche, étalée ou non, après contrôle du
laboratoire ;
 Et toutes sujétions de mise en œuvre.

Page 28 sur 41
 L’Entreprise ne peut commencer l’étalage de la couche de base en GNB qu’après la réception de la
couche de fondation GNF2 par la maîtrise de l’œuvre, avec l’établissement des essais de compactage
de cette dernière.
vre, avec l’établissement des essais de compactage de cette dernière.
PRIX N° 7 : MATERIAU SELECTIONNE POUR ACCOTEMENT EN MS1
Ce prix rémunère au mètre cube l'exécution des remblais en matériaux sélectionnés de type MS1
épaisseur 20 cm, compacté à 98 % de l'O.P.M., y compris :
 La fourniture, transport et mise en œuvre des matériaux en provenance de zones d'emprunt ;
 Les essais d'agrément ;
 Le criblage, arrosage, compactage mécanique couche par couche de 15 cm ;
 Remblais secondaires d'apport éventuel ;
 Les essais de contrôle.
Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels pour une parfaite exécution.

PRIX N° 8 : COUCHE D'IMPREGNATION

Ce prix rémunère au mètre carré, l’exécution d’une couche d’imprégnation en émulsion de
bitume acide (55), y/c fourniture du liant.
Sont compris dans le prix :
 La fourniture, le transport et stockage du liant sur chantier ;
 Le nettoyage de la couche de base avant enduisage ;
 Les essais d’agrément ;
 Les essais ou justifications permettant de contrôler le liant approvisionné ;
 Le répandage du liant ;
 La protection des bordures de trottoir ;
 Le sablage éventuel de l’imprégnation à raison de 5l/m2 de sable 0/5 ;
 Les essais du dosage ;
 Toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre.

PRIX N° 9 : REVÊTEMENT SUPERFICIEL BICOUCHE

Ce prix rémunère au mètre carré, l’exécution d’un revêtement superficiel en bicouche à l’émulsion de
bitume (compris les prescriptions du prix n° D.3.6 du fascicule n°2 du CPC) y/c la fourniture du liant,
et conformément aux prescriptions techniques ci-dessus, y compris :
 Le transport et stockage du liant sur chantier ;
 Le nettoyage de la couche d’imprégnation avant enduisage ;
 La fourniture du liant à pied d’œuvre ;
 La mise en œuvre du liant ;
 Le transport et stockage des granulats sur chantier ;
 Les essais d’agrément ;
 L’enduisage, gravillonnage en 6/10 +10/14, compactage a pneus lisse et élimination des rejets ;
 Les dopes d’adhésivité éventuelles en fonctions des résultats des essais ;
 Toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

PRIX N° 10 : ACCOTEMENT BETONNE

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose d’un dallage en béton de 15 cm d’épaisseur
comprenant :
 L’exécution d’une couche de forme en béton B25 y compris treillis soudé de 20 X 20 cm en
acier TOR diamètre 6.
 Réalisation des joints tous les 4ml, conformément au plan détail de BET.

Page 29 sur 41
 L'ensemble sera exécuté conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur, y compris toutes
sujétions de mise en œuvre et de finition.
Les dimensions horizontales seront celles réellement exécutées sur instructions, sanctionnées par un PV
de réception et constatées par prise d'attachements contradictoires par la Maîtrise d'œuvre et
l'entreprise.
Ouvrage payé au mètre carré de la projection horizontale de la surface dallée, tout vide déduit, réglé,
compris béton, acier, pilonnage et refluage éventuel et réservations.

PRIX N° 11 : DALLAGE EN BETON POUR CHAUSSEE

Ce rémunère au mètre carré ce qui suit :
La mise en œuvre du béton de classe B2 dosé à 350kg/m 3 d’épaisseur 15 cm (y/c surépaisseurs dues au
réglage des pentes), y compris la mise en place des tellis soudés ø 6, ainsi que toutes les sujétions de
fourniture et de mise en œuvre. En plus des prescriptions des prix n° C-2-5 et C-2-6 du fascicule n°2
du CPC, ce prix rémunère également ce qui suit :
- Fournitures des matériaux ;
- Joints conformément aux plans visés bon pour exécution ;
- Système de remblaiement et traitement des joints ;
- Coffrages soignés des parements vus ;
- Vibration du béton ;
- Mise en œuvre du béton et des adjuvants ;
- La vibration du béton
- Traitement des zones autour des ouvrages divers et des points singuliers (seuils,
raccordements, fortes dénivelées…) conformément aux recommandations du Maitre de
l’Ouvrage ;
- Finition brute ou striée selon le choix du maitre d’ouvrage ;
Y compris les essais de formulation, de convenances, de recettes et tous les essais nécessaires.

PRIX N° 12 : GABIONS
Ce prix rémunère au mètre cube l'exécution des gabions y compris la fourniture et la mise en œuvre
des grillages métalliques, fils de ligature et des moellons de remplissage. Il est compris dans le prix :
- La mise en œuvre des différents éléments constituant les ouvrages en gabions.
- Les terrassements en terrains de toutes natures.
- Les cages de forme parallélépipède rectangle en grillage galvanisé à mailles double torsion de
forme hexagonale 100/120 mm
- Le remplissage des cages avec des matériaux durs (calcaires) non poreux ni friables et propres.
- Les matériaux de grandeur minimale 1,5 fois la grosseur de la maille.
- La fixation des cages entre elles.
- La fourniture et la mise en œuvre de géotextile sur toute la surface de contact entre le terrain
naturel et le gabion.

Ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels

PRIX N° 13 : BUSE DN 600 TYPE CAO SERIE 135A

Ce prix rémunère au mètre linéaire, suivant les prescriptions des prix n° C.4.1.2.b, la fourniture et la
pose de buses en béton armé de diamètre 600 mm de type 135A. Il comprend :
 Le déblai pour fouilles en tranchée ou puits en terrain de toute nature et de toute profondeur ;
 L’évacuation des déblais en excédent ;
 Le lit de sable ;
 L’exécution des remblais primaire et secondaire pour fouilles en matériaux à faire agréer par la
maitrise d’œuvre ;
 L’exécution des puisards ou têtes des ouvrages y/c enrochements ;
Page 30 sur 41
  L’ouverture de l’exutoire du fil d’eau ;
 La démolition éventuelle des buses existantes ;
 Toutes sujétions de transport et de pose de damage et de mise en œuvre.

PRIX N° 14 : BUSE DN 1000 TYPE CAO SERIE 135A

Ce prix rémunère au mètre linéaire, suivant les prescriptions des prix n° C.4.1.2.d, la fourniture et
la pose de buses en béton armé de diamètre 1000 mm de type 135A. Il comprend :
 Le déblai pour fouilles en tranchée ou puits en terrain de toute nature et de toute profondeur ;
 L’évacuation des déblais en excédent ;
 Le lit de sable ;
 L’exécution des remblais primaire et secondaire pour fouilles en matériaux à faire agréer par la
maitrise d’œuvre ;
 L’exécution des puisards ou têtes des ouvrages y/c enrochements ;
 L’ouverture de l’exutoire du fil d’eau ;
 La démolition éventuelle des buses existantes ;
 Toutes sujétions de transport et de pose de damage et de mise en œuvre.

PRIX N° 15 : BUSE DN 1200 TYPE CAO SERIE 135A

Ce prix rémunère au mètre linéaire, suivant les prescriptions des prix n° C.4.1.2.d, la fourniture et
la pose de buses en béton armé de diamètre 1200 mm de type 135A. Il comprend :
 Le déblai pour fouilles en tranchée ou puits en terrain de toute nature et de toute profondeur ;
 L’évacuation des déblais en excédent ;
 Le lit de sable ;
 L’exécution des remblais primaire et secondaire pour fouilles en matériaux à faire agréer par la
maitrise d’œuvre ;
 L’exécution des puisards ou têtes des ouvrages y/c enrochements ;
 L’ouverture de l’exutoire du fil d’eau ;
 La démolition éventuelle des buses existantes ;
 Toutes sujétions de transport et de pose de damage et de mise en œuvre.

PRIX N° 16 : BETON DE CLASSE B10 DOSE A 200 KG/M3

Ce prix rémunère au mètre cube, la mise en œuvre de béton B10 dosé à 200kg de CPJ/M3.
Il comprend toutes sujétions de fourniture des matériaux, vibration du béton ainsi que la fourniture et
la mise en place des coffrages et échafaudages nécessaires et leur enlèvement.
Il s’applique au mètre cube de béton en place, les quantités à prendre en compte étant calculées
d’après leur volume en place dans la limite de volume théorique défini par les dessins

PRIX N° 17 : BETON DE CLASSE B25 DOSE A 350 KG/M3

Ce prix rémunère au mètre cube, la mise en œuvre de béton B25 dosé à 350kg CPJ/M3 pour les
murs de soutènements.
Il comprend toutes sujétions de fourniture des matériaux, vibration du béton ainsi que la fourniture et
la mise en place des coffrages et échafaudages nécessaires et leur enlèvement.
Il s’applique au mètre cube de béton en place, les quantités à prendre en compte étant calculées
d’après leur volume en place dans la limite de volume théorique défini par les dessins

PRIX N° 18 : BETON HYDROFUGE DOSE A 350 KG/M3

Ce prix rémunère au mètre cube le béton B25 (dosé à 350 kg de ciment CPJ45 au mètre cube)
obligatoirement vibré avec incorporation d’un adjuvant hydrofuge type sika ou similaire

Page 31 sur 41
conformément à la notice technique du produit, pour la réalisation des radiers, pieds droits, dalles,
ailes, semelles de fondation et voiles des murs de soutènement.
Ce prix comprend les travaux de démolition de perrés maçonnés existant, des ailes du dalot existants
et tout ouvrage nécessaire pour assurer la continuité du dalot existant.
Il comprend le coffrage soigné de des faces vue avec ragréage éventuel, le décoffrage, les étais et
toutes sujétions de mise en œuvre à toute profondeur, ainsi que le levage et la mise en œuvre à toutes
hauteurs, les essais de granulométrie et de résistance, les protections solaires et thermiques.
Le béton sera d’un fini parfait coulé dans des moules métalliques modulable, rigides et présentant une
surface très lisse, le béton doit avoir même aspect, tonalité, planimétrie et teinte.
Le prix de règlement comprend également l’épuisement et le pompage permanent des eaux de la
nappe pour éviter le soulèvement du béton de propreté, tant que le béton des semelles n’est pas
encore coulé, toute fois, l’Entreprise est seule responsable de toute dégradation du béton causée par
la remontée du niveau de la nappe.
Tous ces bétons devront répondre aux prescriptions techniques. Les huiles de décoffrage seront à
soumettre à l'agrément du Maître d’ouvrage.
Ce prix comprend aussi :
- Les frais de formulation des bétons ;
- Toutes les fournitures à pied d'œuvre, des matériaux nécessaires à la fabrication : granulats,
ciment, eau, adjuvants, produits de cure, etc. y compris transport et lavage du sable si
nécessaire ;
- La fabrication du béton selon les prescriptions du CPS, y compris toutes les sujétions de
fabrication au rythme du chantier ;
- Le transport et l'amenée à pied d'œuvre du matériel nécessaire à la mise en œuvre du béton
dans les coffrages ;
- Le transport et l'amenée à pied d'œuvre du béton ;
- La mise en œuvre du béton, la vibration, la cure ;
- Les sujétions de bétonnage par temps froid et chaud ou sous l'eau ;
- La fourniture des moules, la confection des éprouvettes utilisées pour les essais et leur
transport aux laboratoires ;
Conventionnellement, le volume occupé par les armatures noyées dans le béton n’est pas déduit du
volume du béton.

PRIX N° 19 : ACIER A HAUTE ADHERENCE FE500

Ce prix rémunère au Kilogramme conformément au prix n°C.2.9 du fascicule n°2 du CPC et

conformément aux dispositions du présent CPS, la fourniture, le transport, le façonnage et la mise en
place des aciers à haute adhérence y compris toutes sujétions de pose.

PRIX N° 20 : BADIGEONNAGE
Ce prix rémunère au mètre carré le badigeonnage des parements béton des ouvrages en contact
avec la terre, conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’Art.
Ce prix comprend notamment :
- La fourniture à pied d'œuvre du produit d'application : goudron désacidifié, bitume à chaud ou
émulsion non acide de bitume ;
- L'application en deux couches sur les parements au contact des terres avant remblaiement et
toutes sujétions de mise en œuvre soignée ;
- Toutes sujétions.
Le badigeon est constitué de goudron désacidifié, de bitume à chaud ou d’une émulsion non acide de
bitume. La composition ainsi que le mode opératoire pour l’exécution de ce badigeon seront soumis à
l’acceptation préalable de la MOE. Son épaisseur minimale est de 1mm.

Page 32 sur 41
La livraison, le transport et la manutention sont effectués en respectant les indications des articles
153.2 et 153.3 du fascicule 65 du C.C.T.G. Les produits sont préparés et mis en œuvre conformément
aux indications de la fiche technique du fabricant.
Ce prix s’applique au mètre carré de surface effective de parements badigeonnés, au contact des
terres.

PRIX N° 21 : DRAIN PERFORE DIAMETRE 160

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre de drain perforé en PEHD de
diamètre 160mm conformément aux spécifications techniques et aux règles de l'art.
Ce prix comprend notamment :
- L’implantation des drains ;
- La fourniture, le transport et l'amenée à pied d'œuvre quelle que soit la distance et la mise en
place du drain
- L'amené à pied d'œuvre, quelles que soient les difficultés d'accès au chantier de pose ;
Les sujétions de raccordement éventuel entre les drains et l’assainissement longitudinal.

PRIX N° 22 : BARBACANES EN PEHD DE DIAMETRE 60MM

Ce prix rémunère à l’unité , l'exécution de barbacanes en PEHD au droit des murs de soutènement,
dans le béton projeté.
Ce prix comprend :
- L'implantation de la barbacane ;
- La fourniture et la mise en place de la barbacane PEHD de première fonte ;
- Le forage dans le béton projeté, quelle que soit son épaisseur.
Les sujétions de raccordement éventuel entre la barbacane et l'assainissement longitudinal.

PRIX N° 23 : GEOTEXTILE
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture le transport et la mise en œuvre du géotextile non
tissé thermo-lié. Le filtre sera disposé entre la paroi extérieure de la fouille et le remblai contigu
assurant ainsi la fonction de filtration.
Il s'agira d'un filtre ayant les caractéristiques suivantes :
- Résistance au poinçonnement dynamique (NF EN 918) < 40 mm
- Ouverture de filtration (NF EN ISO 12956) ≤ d85 • du sol adjacent (généralement < 150 m)
Ce prix s'applique au mètre carré de géotextile mis en place mesuré contradictoirement sans prise en
compte des surfaces de recouvrement.

PRIX N° 24 : GRAVIER DRAINANT

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en place de matériau drainant au contact des
voiles (face intérieure des murs) conformément aux plans d’exécution.
Les matériaux sont soumis avant emploi à l’acceptation de la Maitrise d’Œuvre.
Ces remblais seront très soigneusement compactés avec le matériel approprié, dont la marque et le
type proposés par l'Entrepreneur seront agréés par le MOE. Ils devront être exécutés de manière à ne
causer ni déformation des voiles (autres que les flèches élastiques), ni dommages de ceux-ci. A cet
effet, les engins de compactage lourds (dont le poids par centimètre de génératrice est supérieur à 80
N) ne seront pas autorisés.

Page 33 sur 41
 PRIX N° 25 : JOINT WATER STOP

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en place de joints water stop de la série
D ou la série AD selon les exigences techniques et les recommandations du BET.
Les joints WATER STOP doivent être fabriqués à partir d'élastomères de différentes qualités. Soit en
nitrile ou en PVC souple.
Le support doit être exempt de poussière, d’huile et de graisse. Tous les éléments mobiles doivent
être éliminés.
Pour appliquer la colle de pose, il est nécessaire de veiller à ce que la température ambiante et du
support soient supérieures à + 5°C. L’eau stagnante (eaux mortes) doit être éliminée avant la pose des
joints hydro-gonflants.
Habituellement, les joints hydro-gonflants se posent au milieu des éléments de construction, dont
l’épaisseur maximale doit être de 400mm, sinon il faut poser deux joints.
Idéalement il faut encoller les joints hydro-gonflants avec le mastic hydro-gonflant.
Une fixation mécanique est également possible. Le mastic doit être très facile à utiliser, il sera
appliqué au pistolet comme un silicone classique.
On l'utilise pour : les joints de reprise de bétonnage, le collage de joints-hydro gonflants pour reprise
de bétonnage, l'étanchéité à l’eau autour de profils en acier, plastique, au passage de voile, etc…,
l'étanchéité des réseaux et comme couche d’adhérence et de nivellement pour les joints hydro
expansifs...
Le prix comprend le joint hydro-gonflant, le mastic, et toutes sujétions conformément aux règles de
l’art et aux instructions de BET et MO.
Fiche technique à faire valider par le BET avant approvisionnement.

PRIX N° 26 : ENROCHEMENT

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la mise en place d’enrochements de 40 à 60 kg

pour protection conformément aux spécifications du marché. Ce prix comprend en outre l’exécution
des fouilles en terrain de toute nature pour la mise en place des enrochements (déblais et
remblaiement nécessaires) ainsi que la fourniture et la mise en place de géotextile et toutes sujétions.
Les quantités à prendre en compte étant calculées d'après leur volume en place dans la limite du
volume théorique défini par les plans d’exécution.

PRIX N° 27 : DALLETTES D’ACCES

Ce prix rémunère au mètre carré l’exécution des dallettes d’épaisseur 0.15men béton B2 y compris
aciers TOR diamètre de 6 espacements 20*20. Elles devront être encastrées de chaque côté de 15 cm
au minimum dans les parois.
Le prix comprend toutes sujétions de mise en œuvre, coffrage, aciers, balisage…

PRIX N° 28 : FOSSE BETONNE

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation de fossés bétonnés en pied de talus y compris le
béton B25 suivant les plans visés ‘’Bon pour exécution’’, ayant une forme trapézoïdale de dimensions :
petite base : 0,50 m – grande base : 1,50 m – hauteur : 0,50 m – épaisseur des parois : 0,15 m.
Ce prix comprend également :
-Terrassement dans tout terrain dans toutes natures y compris le rocher.
Page 34 sur 41
-L’exécution des fouilles ainsi que l’évacuation des matériaux issus des fouilles.
-La mise en place de la pierre cassée sur une épaisseur de0,15 m.
-La fourniture et la mise en œuvre des Barbacanes D100mm Espacés de 2 mètres.
- La mise en œuvre des joints avec une équidistance d’une 2 mètres.
-La mise en place du béton B25 sur une épaisseur de 0.15 m.
-L’exécution d’une nappe des treillis soudé (T6 e.20x20).
-Le réglage des talus aux abords, ainsi que toutes sujétions.
-La protection des abords en béton des fossés.

PRIX N° 29 : CUNNETTE EN BETON

Ce prix rémunère au mètre linéaire l’exécution d’une cunette en béton suivant plan d’exécution avec
des éléments préfabriqués, conformément aux spécifications techniques.
La nature et la provenance de ce produit seront soumises à l'agrément du Maitre d’Ouvrage et du
bureau d’étude.
Ce prix s'applique au mètre linéaire de cunette en béton mise en œuvre.

PRIX N° 30 : PROTECTION DE LA CONDUITE DE L’EAU POTABLE EN BETON

Ce prix se rémunère au mètre linéaire l’exécution d’une protection de la conduite de l’eau potable en
béton B25 dosé à 350kg/m3 suivant détail du BET.
Dans tous les cas, ces travaux seront soumis à l’accord préalable du Maître d'Œuvre et la résistance de
la conduite avec l’enrobage en béton devra être vérifiée et justifiée par l’Entrepreneur qui remettra à
cet effet au Maître d'Œuvre pour approbation une note de calcul justificative.
La prestation comprend :
• Les travaux de terrassements et/ou de démolitions nécessaires y/c évacuation des gravats ;
• L’enrobage pour la protection avec du béton B25 dosé à 350kg/m3 conformément au détail
de BET
• Toutes sujétions de mise en œuvre de coffrage de toutes dimensions et formes, décoffrage,
vibration, etc…, conformément aux plans, aux règles de l’art et aux instructions de la Maîtrise
d’œuvre.

PRIX N° 31 : DEPLACEMENT DES POTEAUX ELECTRIQUE EXISTANTS

Ce prix rémunère à l’unité les travaux de déplacement des poteaux d’électricité existant.
Les travaux doivent être réalisés en partenariat et en collaboration avec ONEE branche électricité.
L’ouvrage sera payé pour l’ensemble à l’unité y compris étude, participation, travaux d’exécution, mise
en œuvre, terrassement, dépose, pose, socle en BA, fixation et toutes autres sujétions. L’entreprise est
tenue de se présenter sur les lieux pour le constat des travaux objet de ces déviations, L’entrepreneur
ne pourra faire valoir une incompréhension ou mauvaise interprétation pour la réalisation des
travaux objet de cet article, il effectuera toutes les relations avec le distributeur concernant l’exécution
du présent prix (les frais, les peins et soins, collecte d’informations, demandes de réception…) et
toutes autres prestation nécessaire au déviation des poteaux d’électricité existant.

PRIX N° 32 : MUR DE SOUTENEMENT EN MACONNERIE DE MOELLONS

Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation de murs de soutènement en maçonnerie de moellons

comprenant les travaux de terrassement de 1,00 x 0,60m, le béton de propreté, la maçonnerie de
moellons en fondation, la maçonnerie de moellons en élévation avec joint de dilatation nécessaires
depuis les fonds de fouilles, et hourdis au mortier N°1, les parements dressés de façon à ne présenter
ni creux ni saillis, les joints remplis soigneusement au mortier,
Chainages inférieur, supérieur 40x20 et raidisseurs en béton armé 40x20 type B2 (dosé à 350kg) y
Page 35 sur 41
compris aciers, suivant détails et plans BA.. Y compris barbacanes en PVC  60mm (tous les 1m en

Page 36 sur 41
quinconce), et toutes sujétions de mise en œuvre de coffrage de toutes dimensions et formes,
décoffrage, vibration, polystyrène de 4 cm pour joint de dilatation et enduit de faces si nécessaire,…
etc ; conformément aux plans, aux règles de l’art et aux instructions du Maître d’œuvre.
Ce prix comprend la réalisation également d’un couronnement en béton armé suivant détail du BET,
enduit et peinture vinylique en 3 couches (au choix de l’Architecte) suivant les normes en vigueurs.

PRIX N° 33 : GARDE CORPS TYPE S8

Ce prix se rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en œuvre du garde-corps métallique

type S8 en acier galvanisé avec bande lumineuse et finition en peinture époxy, avec dimension détaillé
dans le plan d’exécution du BET.

PRIX N° 31 : MISE A LA COTE DES REGARDS EXISTANTS

Ce prix rémunère à l’unité, comprend la mise à niveau des regards, de vannes d’eau potable, chambre
de tirage, cheminé de visite ou tout ouvrage similaire existant.

Le prix comprend :

- La dépose des tampons et couvercles existants en tout matériau.

- La surélévation des parois en béton armé ayant tout épaisseur, dimensions ou hauteur y
compris la démolition dans les parois existantes pour recouvrement des aciers, ou la
démolition des parois pour abaisser leur niveau suivant profil de la voie.
- Les enduits intérieurs et les protections extérieurs.
- Le couronnement des regards en béton armé.
- La fourniture et pose des tampons en fonte ductile série lourde quand le regard ou la
chambre se trouve sous la chaussée ou en béton armé de 15cm d’épaisseur quand le regard
se trouve sous le trottoir. Le prix comprend également en fourniture et pose la protection
du tampon en béton armé par un cadre en cornière galvanisé 5mm et du couronnement par
un cadre en cornière galvanisé de 6mm. L’anneau de levage doit être robuste en acier
galvanisé, l’ensemble du tampon et à faire agréer par le BET et le maître d’ouvrage.

PRIX N° 31 : TRANSFORMATION DES REGARDS

Ce prix rémunère à l’unité la réalisation de travaux de transformation pour l’adaptation des ouvrages
hors chaussée en ouvrages sous chaussée. Il s’agit donc d’adapter les regards divers conformément
aux exigences des distributeurs locaux.

Ce prix comprend en particulier :

- Les démolitions et reconstruction en béton armé B2 pour renforcement et mise à la cote

des ouvrages, y compris évacuation des éléments démolis à la décharge publique ;
- Le remplacement des cadres et tampons non adaptés par ceux de type D400 ou ceux exigés
par les distributeurs locaux ;
- La remise contre décharge des tampons déposés ;
- Toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux exigences des distributeurs locaux
(ONEE branche Eau).

Ouvrage payé pour l’ensemble à l’unité d’ouvrage à transformer y compris démolition, reconstruction,
fourniture et pose de cadre et tampons pour utilisation sous chaussée, et toutes sujétions de
fourniture, de transport, et de mise en œuvre.

Page 37 sur 41
 C H A P I T R E V : BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°
DES DESIGNATIONS U Q P.U/H.T P.T/H.T
PRIX
DEBLAI EN TOUT TERRAIN DE TOUTE NATURE Y/C COMPACTAGE DE FOND
1 M3 31 000
DE FORME ET EVACUATION
2 REMBLAIS COMPACTES M3 900

3 COUCHE ANTI-CONTAMINANTE M3 858

4 COUCHE DE FORME TYPE F2 M3 2 310

5 FOURNITURE ET MISE EN OUEVRE DE COUCHE DE FONDATION EN GNF2 M3 4 906

6 FOURNITURE ET MISE EN OUEVRE DE COUCHE DE BASE EN GNB M3 3 113

7 MATERIAU SELECTIONNE POUR ACCOTEMENT EN MS1 M3 600

8 COUCHE D'IMPREGNATION M2 14 180

9 REVETEMENT SUPERFICIEL EN BICOUCHE M2 14 180

10 ACCOTEMENT BETONNE M2 3 200

11 DALLAGE EN BETON POUR CHAUSSEE M2 3 050

12 GABIONS M3 2 120

13 BUSE Ø 600 TYPE CAO SERIE 135A ML 105

14 BUSE Ø 1000 TYPE CAO SERIE 135A ML 91

Page 38 sur 41
15 BUSE Ø 1200 TYPE CAO SERIE 135A ML 150

16 BETON DE CLASSE B10 DOSE A 200 KG/M3 M3 7

17 BETON DE CLASSE B25 DOSE A 350 KG/M3 M3 96

18 BETON HYDROFUGE DOSE A 350 KG/M3 M3 25

19 ACIER A HAUTE ADHERENCE FE500 KG 13 760

20 BADIGEONNAGE M2 93

21 DRAIN PERFORE DIAMETRE 160 ML 18

22 BARBACANES EN PEHD DE DIAMETRE 60MM U 650

23 GEOTEXTILE M2 736

24 GRAVIER DRAINANT M3 380

25 JOINT WATER STOP ML 18

26 ENROCHEMENT M3 72

27 DALLETTES D’ACCES M2 90

28 FOSSE BETONNE ML 1 000

29 CUNNETTE EN BETON ML 400

30 PROTECTION DE LA CONDUITE DE L'EAU POTABLE EN BETON ML 300

Page 39 sur 41
31 DEPLACEMENT DES POTEAUX ELECTRIQUE EXISTANTS U 8

32 MUR DE SOUTENEMENT EN MACONNERIE DE MOELLON M3 165

33 GARDE CORPS TYPE S8 ML 6

34 MISE A LA COTE DES REGARDS EXISTANTS U 5

35 TRANSFORMATION DES REGARDS U 4

TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C

Page 40 sur 41
 MARCHE N° DCT/TRAVAUX- CONSTRUCTION –PISTE-ACCES-DOUARS-BOULAICHICH-
ZAOUIYA-BNI ATTAB-RR401-ANJRA /FA/40-25
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PISTE D'ACCES AU DOUARS BOULAICHICH,
ZAOUIYA ET BNI ATTAB A PARTIR DE LA RR401 A LA COMMUNE D'ANJRA
PROVINCE FAHS ANJRA

Le montant du présent marché est arrêté à la somme de :

En chiffres : …………………………………………………………………………..…….………
En lettres : ………………………………….………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………………

DRESSE PAR LU ET ACCEPTE PAR L’ENTREPRENEUR

VISE PAR LA PROVINCE FAHS ANJRA VISE PAR LA DIRECTION DE LA

COORDINATION TERRITORIALE
(APDN)

APPROUVÉ PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE

POUR LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL DES PREFECTURES ET PROVINCES DU NORD DU ROYAUME

Page 40 sur 40