Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Más Inversión para El Agua V "Miagua V": Aprobado Mediante Decreto Supremo 0831

Descargar como doc, pdf o txt
Descargar como doc, pdf o txt
Está en la página 1de 43

OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S.

0831

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN


PRODUCTIVA Y SOCIAL

MÁS INVERSIÓN PARA EL AGUA V


“MIAGUA V”
Aprobado Mediante Decreto Supremo 0831
DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA

OBRAS

Método de Selección y Adjudicación: Precio Evaluado Más Bajo

Nº de Convocatoria: 08193101-0016401

FEBRERO de 2019

Trinidad - Bolivia

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 1


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

1° CONVOCATORIA

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL

Se convoca públicamente a presentar propuestas para el proceso detallado a continuación:


Nombre de la Entidad : FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL
Gerencia Departamental de: BENI
Programa:
MIAGUA
(Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0831)
Modalidad de Contratación: Directa
(Establecida en el parágrafo II, Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 0831)
Componente: Obras

Proyecto: CÓDIGO DE PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

CONST. SIST. AGUA POTABLE SAN


FPS-08-00004522
CALIXTO (BAURES)
Forma de adjudicación : Total
Método de Selección y Adjudicación : Precio Evaluado Más Bajo
Bs. 566,346.27 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
Precio Referencial :
SEIS CON 27/100 BOLIVIANOS)

Localización de la Obra : Municipio de BAURES: (Longitud: -63.648788; Latitud: -13.643758 Coordenadas


decimales)

Plazo de Entrega de la Obra (días


: 150 DIAS CALENDARIO
calendario)
Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad
convocante, de acuerdo con los siguientes datos:
Horario de atención en la Entidad : 08:30 -12:30 y 14:30-18:30
Nombre Completo Cargo Dependencia
GERENCIA
Encargado de atender consultas : Ing. RONALD GUALY NOE ASISTENTE TECNICO
DEPARTAMENTAL BENI
Teléfono : 346-24276
Fax : 346-24276
Correo Electrónico para consultas : adquisicionesBNI@fps.gob.bo
Los Plazos son los siguientes:
Día Mes Año Hora Min Dirección
EDIFICIO FPS-BENI UBICADO EN LA
Presentación de Propuestas hasta el : 08 03 2019 10 00
AV. COMUNIDAD EUROPEA
EDIFICIO FPS-BENI UBICADO EN LA
Acto de Apertura de Propuestas : 08 03 2019 10 30
AV. COMUNIDAD EUROPEA

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 2


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1.1 Programa: MÁS INVERSIÓN PARA EL AGUA “MIAGUA”


1.2 Aprobación del Decreto Supremo Nº 0831
Programa:
1.3 Fase del MIAGUA V
Programa:
1.4 Convocante: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Gerencia Departamental de BENI
1.5 Modalidad de Directa
Contratación: (Establecida en el parágrafo II, Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 0831)
1.6 Proponentes a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas.
elegibles: b) Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas.
c) Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de
constitución establezca su capacidad de ejecutar obras)
1.7 Componente: Obras
1.8 Objeto CÓDIGO DE PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO
FPS-08-00004522 CONST. SIST. AGUA POTABLE SAN CALIXTO (BAURES)
1.9 Método de Precio Evaluado Más Bajo
Selección y
Adjudicación:
1.10 Precio Bs. 566,346.27 (QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 27/100
Referencial: BOLIVIANOS)
1.11 Plazo de 150 días calendario.
Ejecución de La presentación de la propuesta implica que el proponente acepta ejecutar la obra en este plazo o uno
la(s) Obra(s) menor.
1.12 Responsable del Responsable del Proceso: ALVARO CHAVEZ ARTEAGA – Gerente Departamental BENI
proceso:
1.13 Domicilio del FPS – Oficina Departamental de BENI:
Convocante:
 Horario de atención: 08:30-12:30 y 14:30-18:30
 Encargado de atender consultas: ING. RONALD GUALY NOE
 Correo electrónico para consultas: adquisicionesBNI@fps.gob.bo
 Dirección: EDIFICIO FPS-BENI UBICADO EN LA AV. COMUNIDAD EUROPEA S/N
(CIRCUNVALACION) ENTRE C/NATANIEL GARCIA Y RAUL MONJE Z/ EL CARMEN
 Teléfono: 346-24276
 Fax: 346-24276
Toda actividad relacionada con este proceso incluyendo posibles aclaraciones, deberán ser efectuadas
en esta dirección.
1.14 Presentación de Los interesados deberán presentar su propuesta en la dirección indicada en el numeral 1.13 con la
propuestas: siguiente información detallada en la Parte II del presente DBC:

(i) Carta de Presentación y Declaración Jurada firmada, según formato de Formulario 1.


(obligatorio).
(ii) Fotocopia simple del Testimonio de Constitución, si corresponde.
(iii) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal, si corresponde
(iv) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal o del Propietario en caso
de Empresas Unipersonales
(v) Presupuesto por Actividades y General de la Obra, para todas las actividades a ejecutar,
describiendo unidades y cantidades requeridas por el FPS, según formato de Formulario 2.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 3


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

(obligatorio)
(vi) Análisis de Precios Unitarios, según formato de Formulario 3, conteniendo todas las actividades
del Formulario 2 de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la
entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. (obligatorio)

No se devolverá la documentación recibida.

Los Formularios de la propuesta son declaraciones juradas de los proponentes.

Además, deberá presentar el Formulario 2 en medio digital. La falta de este requisito no inhabilitará la
propuesta. En caso de discrepancia entre el original impreso y la copia digital, prevalecerá el primero
1.15 Plazo límite para  Lugar: FPS - BENI
entrega de  Dirección: EDIFICIO FPS-BENI UBICADO EN LA AV. COMUNIDAD EUROPEA S/N
propuestas (CIRCUNVALACION) ENTRE C/NATANIEL GARCIA Y RAUL MONJE Z/ EL CARMEN
 Fecha: 08/03/2019
 Horas: 10:00 A.M.
1.16 Entrega de La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante, citando el Código
propuestas: Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y/o Código(s) del Proyecto(s), así como el objeto de la
Convocatoria.
1.17 Validez de la La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha de
propuesta: apertura establecida en el cronograma del proceso. La presentación de la propuesta implica la
aceptación de este plazo. Eventualmente, el Convocante podrá solicitar por escrito la extensión del
período de validez de la propuesta; el proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del
proceso. Los proponentes que accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.
1.18 Información Las Condiciones Técnicas, se detallan en la Parte III del presente DBC.
técnica:
1.19 Rechazos y i. Se procederá al rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y
Descalificación: hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.
ii. Las causales de descalificación son:
a. Cuando el proponente no hubiese firmado su Carta de Presentación y Declaración Jurada
del Formulario 1 ó este hubiese presentado en fotocopia simple.
b. Cuando el proponente omita alguno de los formularios solicitados en el presente DBC
c. Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial
d. Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo establecido en
el numeral 1.17 del presente DBC.
e. Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras
f. Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que prevé el
Artículo 43 de las NB-SABS.
g. Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta
h. Cuando el proponente presente dos o más propuestas en el mismo proceso de
contratación
i. Si para la suscripción del Contrato, la documentación original y fotocopia legalizada de los
documentos señalados en el presente DBC y en el Formulario 1, no fueran presentadas
dentro del plazo establecido; salvo que el proponente hubiese justificado oportunamente el
retraso mediante nota y aceptación del Responsable del Proceso de Contratación
j. Si para la suscripción del Contrato, la documentación presentada por el proponente
adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta
(Formulario 1)
k. Cuando los Formularios (Form. 1, 2 y 3) solicitados no son presentados en las condiciones
e información requeridas en el presente DBC.
1.20 Declaratoria El Responsable del Proceso de Contratación declarará desierta cuando:
Desierta: a. No se hubiera recibido ninguna propuesta;
b. Todas las propuestas económicas hubieran superado al Precio Referencial;
c. Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBC;

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 4


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

d. Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos o desista de formalizar la


contratación y no existan otras propuestas calificadas.

En forma previa a la publicación de la siguiente convocatoria, la Unidad Solicitante, analizará las causas
por las que se hubiera declarado desierta la convocatoria, a fin de ajustar las especificaciones técnicas,
los plazos de ejecución del Contrato, el Precio Referencial u otros aspectos que permitan viabilizar la
contratación.
1.21 Evaluación de Una vez abiertas las propuestas, el Contratante por medio de la Comisión de Calificación, eventualmente
las Propuestas solicitará por escrito información o aclaraciones necesarias para evaluar sus propuestas (de tipo histórico
o aquellos que inciden sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma),
información que no altere ni afecte la legalidad de la propuesta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la corrección de errores aritméticos. Todas las comunicaciones al respecto, deberán realizarse
de manera escrita o a través de correos electrónicos, con el respectivo acuse de recepción.
1.22 Errores Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario 2 de cada propuesta,
Aritméticos: considerando lo siguiente:

a. Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el
literal.
b. Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario 2 y el total de
un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerá el precio unitario cotizado.
c. Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario 2 y el precio
unitario señalado en el Formulario 3, prevalecerá el precio unitario del Formulario 3.
1.23 Resultados de la El Responsable del Proceso de Contratación, en base al Informe de Recomendación de la Comisión o del
evaluación: Responsable de Evaluación, emitirá la Nota de Resultados de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
1.24 Cancelación,
suspensión y El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del
anulación del Contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado, la misma que no podrá ser
proceso de objeto de impugnaciones.
contratación:
1.25 Concertación de Una vez adjudicada la contratación, el Responsable del Proceso de Contratación, la Comisión de
Mejores Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si
Condiciones la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta
Técnicas de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.
La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto
adjudicado.
En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la
entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.
1.26 Documentación i) La empresa y el personal técnico, imprescindiblemente deberán cumplir con las Condiciones
para la firma de Técnicas, detalladas en la Parte III del presente DBC.
Contrato ii) Si el personal clave ofertado por el adjudicado, en primera instancia no cumple con los requisitos
solicitados en la Parte III del presente DBC, el proponente adjudicado podrá presentar otro personal
alternativo en el plazo indicado por el Convocante; si el incumplimiento persiste, se rechazará la
oferta y se adjudicará el Contrato al siguiente proponente que tenga el siguiente precio menor
evaluado.
iii) Documentación técnica, legal y administrativa original o fotocopia legalizada:
a) Certificado de RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.
b) Fotocopia simple del Carnet de Identidad del Representante Legal o del propietario en caso de
Empresas Unipersonales.
c) Testimonio de Constitución y sus modificaciones (este último si corresponde), registrado en
FUNDEMPRESA.
d) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a
su constitución así lo prevea.
e) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 5


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

presentar propuestas y suscribir contratos registrado en FUNDEMPRESA, esta inscripción


podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así
lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no
deberán presentar este Poder.
f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.
g) Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al
Sistema Integral de Pensiones emitidos por las AFP´s Previsión y Futuro.
h) Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
Contrato, a nombre del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, que cumpla con las
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata y con vigencia de hasta la
recepción definitiva de la obra.

El Proponente adjudicado decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía,


Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

En contrataciones hasta Bs.500.000 (Quinientos Mil 00/100 Bolivianos), en sustitución de la


Garantía de Cumplimiento de Contrato, el proponente adjudicado podrá solicitar una retención
del siete por ciento (7%) de cada pago.

En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más
empresas que conforman la Asociación y será considerado como válida siempre y cuando
cumplan con condiciones establecidas en el inciso h) y que los documentos presentados
preferentemente sean emitidos por la misma entidad bancaria o aseguradora.

i) Si la propuesta económica se encuentra por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del
Precio Referencial, presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato,
equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el
valor de su propuesta económica con las mismas condiciones de la Garantía de Cumplimiento
de Contrato.
j) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al 100 % del monto del anticipo, mismo
que no podrá exceder el 20% del monto del Contrato, a nombre del Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de
ejecución inmediata y con vigencia de hasta la recepción provisional de la obra. El Proponente
adjudicado decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Garantía a Primer Requerimiento o
Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. (cuando el proponente adjudicado
requiera anticipo)
k) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).
l) Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental con facultades para presentar
propuestas y suscribir contratos (cuando corresponda).
m) Documentación que respalde el cumplimiento de la Experiencia de la Empresa solicitada en la
Parte III del DBC (Originales y/o fotocopias legalizadas más un juego de fotocopias simples).
n) Documentación que respalde el cumplimiento de la Experiencia y Formación del Personal Clave
solicitada la Parte III del DBC (Originales y/o fotocopias legalizadas más un juego de fotocopias
simples). El personal clave con formación en Ingeniería, en cumplimiento a la Ley Nº 1449 y
D.S. Nº 26582, debe estar acreditado para el ejercicio de su profesión con el Certificado emitido
por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) actualizado
o) Cronograma de Ejecución detallado por frentes con un plazo no mayor al solicitado
p) Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco emitida por la Contraloría General del
Estado (CGE). En caso que dicho documento reporte procesos coactivos y penales en curso, la
Empresa o Asociación, deberá adjuntar en original las respectivas certificaciones actualizadas
que establezcan el estado de dichos procesos, emitidas por el Juzgado o por la entidad
demandante.
q) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas de la última
gestión excepto las empresas de reciente creación.
r) Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad
competente (para obras mayores a Bs8.000.000.- (Ocho millones 00/100 Bolivianos).

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 6


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

s) Registro de Beneficiario – SIGEP.

 En contrataciones por proyecto, lote o paquete, la Entidad y el adjudicado suscribirán Contratos


individuales por proyectos debiendo a este efecto presentar garantías individuales por proyecto.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 7


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

PARTE II

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Formulario 1 Carta de Presentación y Declaración Jurada.


Formulario 2 Presupuesto por Actividades y General de la Obra
Formulario 3 Análisis de Precios Unitarios

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 8


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

FORMULARIO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA

Para procesos por lote o paquetes, se debe detallar los precios de cada lote o paquete al que se presente el proponente y el plazo de
validez de su propuesta
CODIGO DEL PLAZO VALIDEZ
PROYECTO MONTO NUMERAL MONTO DE LA
NOMBRE DEL PROYECTO
(Bs.) LITERAL PROPUESTA
(en días calendario)
1
n
TOTAL

De mi consideración:
Remito la presente postulación, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los
siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso


a) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta,
aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del Contrato.
b) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales y el
presente DBC.
c) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
d) Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las
NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por la entidad convocante al proceso de
contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter
público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la
presentación de propuestas.
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser
adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante,
toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en
la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.
g) Declaro conocer el lugar donde se realizarán las obras.
h) Acepto a sola firma de este documento, que todos los formularios presentados se tienen por suscritos.
i) Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
j) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el
Contrato, de acuerdo con el Modelo de Contrato del DBC.
k) Declaro que acepto y ejecutaré la obra en el plazo máximo establecido en la Parte III del DBC.
l) Declaro que acepto y ejecutaré la obra con los números de frentes señalados en la Parte III del DBC.
m) Declaro que cumplo con la Experiencia de la Empresa exigida en la Parte III del DBC, documentación que respaldaré
para el Contrato.
n) Declaro que cuento con el Personal Técnico Clave en cuanto a Formación, Experiencia requerida exigida en la Parte III
del DBC, documentación que respaldaré para el contrato.
o) Declaro que el personal clave con formación en Ingeniería, en cumplimiento a la Ley Nº 1449 y D.S. Nº 26582, se
encuentra acreditado para el ejercicio de su profesión con el Certificado emitido por la Sociedad de Ingenieros de
Bolivia (SIB) actualizado.
p) Declaro que cuento con la maquinaria y equipo exigida en la Parte III del DBC, para encarar las obras, mismas que se
encontrarán durante la ejecución de las mismas.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 9


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de Contrato, se presentará la siguiente documentación, en original o fotocopia
legalizada aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:

a) Certificado de RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.


b) Fotocopia simple del Carnet de Identidad del Representante Legal o del propietario en caso de Empresas
Unipersonales.
c) Testimonio de Constitución y sus modificaciones (este último si corresponde), registrado en FUNDEMPRESA.
d) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo
prevea.
e) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y
suscribir contratos registrado en FUNDEMPRESA, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya
normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un
Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.
g) Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de
Pensiones emitidos por las AFP´s Previsión y Futuro.
h) Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto del Contrato, a nombre del
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de
ejecución inmediata y con vigencia de hasta la recepción definitiva de la obra.

El Proponente adjudicado decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer
Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

En contrataciones hasta Bs.500.000 (Quinientos Mil 00/100 Bolivianos), en sustitución de la Garantía de Cumplimiento
de Contrato, el proponente adjudicado podrá solicitar una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman
la Asociación y será considerado como válida siempre y cuando cumplan con condiciones establecidas en el inciso h) y
que los documentos presentados preferentemente sean emitidos por la misma entidad bancaria o aseguradora.

i) Si la propuesta económica se encuentra por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial,
presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco
por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica con las mismas condiciones de la
Garantía de Cumplimiento de Contrato.
j) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, consistente en Garantía a Primer Requerimiento, equivalente al 100 % del
monto del anticipo, mismo que no podrá exceder el 20% del monto del contrato, a nombre del Fondo Nacional de
Inversión Productiva y Social, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata y
con vigencia de hasta la recepción provisional de la obra. El Proponente adjudicado decidirá el tipo de garantía a
presentar entre: Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. (cuando el
proponente adjudicado requiera anticipo).
k) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).
l) Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental proponente con facultades para presentar propuestas y
suscribir contratos (cuando corresponda).
m) Documentación que respalde el cumplimiento de la Experiencia de la Empresa solicitada en la Parte III del DBC
(Originales y/o fotocopias legalizadas más un juego de fotocopias simples).
n) Documentación que respalde el cumplimiento de la Experiencia y Formación del Personal Clave solicitada la Parte III
del DBC (Originales y/o fotocopias legalizadas más un juego de fotocopias simples). El personal clave con formación
en Ingeniería, en cumplimiento a la Ley Nº 1449 y D.S. Nº 26582, debe estar acreditado para el ejercicio de su
profesión con el Certificado emitido por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) actualizado.
o) Cronograma de Ejecución detallado por frentes con un plazo no mayor al solicitado
p) Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco emitida por la Contraloría General del Estado (CGE) en
original. En caso que dicho documento reporte procesos coactivos y penales en curso, la Empresa o Asociación,
deberá adjuntar en original las respectivas certificaciones actualizadas que establezcan el estado de dichos procesos.
emitidas por la entidad demandante o juzgado correspondiente.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 10


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

q) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas de la última gestión, excepto las
empresas de reciente creación.
r) Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente (para obras
mayores a Bs8.000.000.- (Ocho Millones 00/100 Bolivianos).
s) Registro de Beneficiario – SIGEP.

 En contrataciones por proyecto, lote o paquete, la Entidad y el adjudicado suscribirán Contratos individuales por
proyectos debiendo a este efecto presentar garantías individuales por proyecto.

III.- De la Identificación del Proponente:

PARA EMPRESAS
Nombre del proponente
o Razón Social
País Ciudad Dirección
Domicilio Principal

Teléfono Número de Identificación Tributaria


Fecha de Registro
Número de Matricula Día Mes Año
Matrícula de Comercio

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL CUANDO CORRESPONDA


Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Nombre del Representante Legal

Número de Cédula de Identidad del Representante Legal


Fecha de Registro
Número de Testimonio Lugar de Emisión Día Mes Año
Poder del Representante Legal

Solicito que las notificaciones me sean Fax


remitidas vía: Correo Electrónico

PARA ASOCIACIÓNES ACCIDENTALES

Denominación de la
Asociación Accidental
% de
Nombre del Asociado
Participación
Asociados

Fecha de Inscripción
Número de Testimonio Lugar Día Mes Año
Testimonio de contrato
Nombre de la Empresa
Líder

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

Nombre del Apellido Paterno Apellido Materno Nombres


Representante Legal
Cédula de Identidad Teléfono Fax
Fecha de Inscripción
Poder del Número de Testimonio Lugar
Día Mes Año
Representante Legal

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 11


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

Dirección del
Representante Legal
Correo Electrónico

1. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES

Solicito que las notificaciones me Fax


sean remitidas vía Correo Electrónico

Firma del Representante Legal del Proponente

Nota: La falta de firma del presente formulario de declaración jurada por el Representante Legal, será causal de descalificación.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 12


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

FORMULARIO 2
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

LISTA DE CANTIDADES
(Formato FPS)

FORMULARIO OFICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

Código del proyecto:____________________________________________Fecha:______________________


Nombre del proyecto:_______________________________________________________________________
Código del Módulo:________________
Descripción del módulo:_____________________________________________________________________
Dimensión: __________Unidad: ____________Componente:______________

PRECIO
CODIGO ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO EN PRECIO UNITARIO EN BS. Y PRECIO PARCIAL EN
Bs. Y CIFRAS LITERAL Bs. Y CIFRAS

Costo Total del Módulo Bs.


Costo total del proyecto Bs.

NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los
señalados en el Formulario 3.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS:


1. El presupuesto deberá ser llenado en el formato del Formulario Oficial Únicamente.
2. Los precios unitarios deben cotizarse en BOLIVIANOS en cifras y en letras.
3. Debe cotizarse todas las actividades mostradas en el formulario. No deben adicionarse otras actividades, ni modificarse las cantidades
requeridas.
4. No se aceptarán borrones, correcciones o alteraciones en los valores presentados.
5. Cada una de las actividades desarrolladas, de manera obligatoria deberá estar acompañado de un análisis de precios unitarios, de
acuerdo a formulario correspondiente, respetando la estructura y porcentajes señalados.
6. El presupuesto deberá ser llenado de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en el presente DBC.

(Nota: Este formulario deberá ser llenado en base a los datos proporcionados por el FPS o ser reemplazado por el formulario a ser entregado
por el FPS).

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 13


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

FORMULARIO 3
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES
Proyecto :
Actividad :
Cantidad :
Unidad :
Moneda :
1. MATERIALES
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO TOTAL
1
2

N
TOTAL MATERIALES
2. MANO DE OBRA
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO TOTAL
1
2

N
SUBTOTAL MANO DE OBRA
CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)
IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS
SOCIALES)
TOTAL MANO DE OBRA
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
PRECIO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRODUCTIVO TOTAL
1
2

N
* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
COSTO
TOTAL
* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
5. UTILIDAD
COSTO
TOTAL
* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4
TOTAL UTILIDAD
6. IMPUESTOS
COSTO
TOTAL
* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro
NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las
leyes sociales y tributarias vigentes.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 14


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

PARTE III
CONDICIONES TÉCNICAS

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se encuentran en archivo adjunto.

3.2 PLANOS

Se encuentran en archivo adjunto.

3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA


El plazo de ejecución de la obra es de 150 días calendario, el mismo que deberá estar desarrollado en el Cronograma de
Ejecución de la Obra a presentarse para la firma de Contrato. El cronograma debe ser elaborado en un diagrama de barras
Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del
proyecto.

3.4 NÚMERO DE FRENTES

La obra deberá ser ejecutada con 4 frentes de trabajo.

3.5 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

a) Experiencia General del Proponente. 1 vez en precio referencial. Se consideran todas las “Construcciones civiles en
general”.
b) Experiencia Específica del Proponente: 0.5 veces el precio referencial de las siguientes obras similares.

 Proyectos de Riego Tradicional o Tecnificado


 Proyectos de Agua o Saneamiento Básico

3.6 PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO (PARA FIRMA DE CONTRATO AL PROPONENTE ADJUDICADO)

El Proponente Adjudicado, como condición para la firma de contrato, deberá presentar los antecedentes del personal clave
mínimo que se indica a continuación y que imprescindiblemente deberá cumplir los requisitos mínimos que se indican:

CARGO A EXPERIENCIA REQUERIDA (*)


CANTIDAD FORMACIÓN
DESEMPEÑAR GENERAL ESPECÍFICA
Experiencia Específica de 1
años como:

 Residente y/o
 Director de Obra y/o
 Superintendente y/o
 Supervisor y/o
1 Ingeniero Civil Residente de Obra 2 años
 Fiscal y/ o
 Técnico de Seguimiento

En ejecución de obras de
agua potable, saneamiento
básico y/o riego tradicional o
tecnificado.
1 año de Experiencia de al menos 1
1 Topógrafo (**) Topógrafo experiencia levantamiento topográfico de
general obras similares

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 15


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

(*) La experiencia se computará a partir de la emisión del Título en Provisión Nacional.


(**) Personal requerido, pero no calificable, sin embargo el proponente adjudicado deberá presentar su hoja de vida.

Este personal deberá permanecer durante la ejecución de la obra o sus prórrogas, de ser necesario. En caso de requerir su
reemplazo, el personal de reemplazo deberá tener el perfil mínimo requerido.

El personal clave con formación en Ingeniería, en cumplimiento a la Ley Nº 1449 y D.S. 26582, debe estar acreditado para
el ejercicio de su profesión con el Certificado emitido por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) actualizado,
documento a ser presentado para firma de Contrato.

3.7 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE OBRA

La presentación de la propuesta implica que el proponente, garantiza la disponibilidad de los siguientes equipos–entre
otros- en la ejecución de la obra:

PERMANENTE

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

1 Camioneta 4x4 Pza 1 -

2 Volqueta Pza 1 4 m3.

3 Equipo topográfico (Teodolito y/o Estación Total) Pza 1 -

4 Vibradora Pza 2 3 Hp

5 Mezcladora Pza 2 250 lts.

6 Compactador saltarín Pza 2 2 Hp.

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y
disponibilidad permanente en la obra.

3.8 HITOS VERIFICABLES

Se define que el “hitos verificable” es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de
actividades o ítems que forman parte de la ruta crítica de la ejecución física, respecto a lo programado en el Cronograma de
Ejecución de Obra, a fin de comprobar que los volúmenes o parámetros comprometidos por el CONTRATISTA se cumplan
durante el plazo de ejecución del Contrato.

Los hitos verificables en el presente proyecto a fin de aplicarse la Cláusula Trigésima Segunda (Morosidad y Penalidades) del
modelo de contrato, son:

CONST. SIST. AGUA POTABLE SAN CALIXTO (BAURES):

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 16


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

HITOS DESCRIPCIÓN

HITO 1 EXCAVACION DE NORIA, LINEA DE IMPULSION


HITO 2 ESTUDIO GEOTECNICO, TANQUE DE H°A° 10M3
HITO 3 RED DE DISTRIBUCION Y CONEX. DOMICILIARIAS.
HITO 4 CERRAMIENTO PERIMETRAL, CASETA DE BOMBEO.

3.9 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y GENERAL DE LA OBRA

Se adjuntan las Actividades a ser requeridas en la Obra, las cuales los proponentes deberán incluir los precios
correspondientes en el Formulario 2, para la determinación del Presupuesto por Actividades y General de la Obra.

3.10 ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS, LOTES O PAQUETES

Debido que se realizan las convocatorias, aperturas y calificación de manera paralela en varios departamentos para el
mismo programa, los proponentes podrán presentar su oferta a más de dos proyectos, lotes o paquetes del Programa.

3.11 DISPOSICIONES GENERALES AMBIENTALES

La implementación de Actividades, Obras o Proyectos puede causar impactos positivos y negativos


en los factores ambientales: aire, agua, suelo, ecología y socio-económico, por lo que las
Disposiciones Generales Ambientales permitirán prevenir y mitigar los impactos ambientales
negativos e impulsar los positivos, para de esta forma mantener, mejorar y/o restituir la calidad
del ambiente y la calidad de vida de la población.

En ese sentido, el contratista está obligado a acatar los requerimientos ambientales exigidos por la
Licencia Ambiental del Proyecto, en las Matrices – Plan de Manejo Ambiental IA FPS-04 de cada
proyecto y en el presupuesto de medidas de mitigación incluidas en el presupuesto de
infraestructura de cada obra.

GESTIÓN AMBIENTAL.

La Gestión Ambiental es un conjunto de decisiones y actividades, orientadas a los fines del


desarrollo sostenible, la cual comprende los siguientes aspectos principales:

a) La formulación y establecimiento de políticas ambientales


b) Los procesos e instrumentos de planificación ambiental
c) El establecimiento de normas y regulaciones jurídico – administrativas
d) La definición de competencias de la autoridad ambiental y la participación de las autoridades
sectoriales en la gestión ambiental
e) Las instancias de participación ciudadana
f) La administración de recursos económicos y financieros
g) El fomento a la investigación científica y tecnológica
h) El establecimiento de instrumentos e incentivos

Para este efecto, tal como define el Art. 2º de la Ley del Medio Ambiente, el “Desarrollo Sostenible
es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en
riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”, es así que el Desarrollo
Sostenible integra los aspectos: Económico, Social, Político y Ambiental.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL CONTRATISTA.

La Empresa Contratista cumplirá con la implementación de las medidas de prevención y mitigación


definidas en la Matriz de Plan de Manejo Ambiental; así como, de aquellas medidas que surgieran
durante la ejecución de la obra. De igual forma, se deben implementar las medidas de protección
del recurso hídrico (si corresponde) y todas sus intervenciones deberán estar sujetas a las Buenas

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 17


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

Prácticas Ambientales y las guías respectivas, toda vez que éstas corresponden a los lineamientos
básicos de gestión ambiental que se espera cumplan las empresas contratistas.

En caso de producirse algún impacto ambiental negativo durante la etapa de ejecución, ocasionado
por negligencia o incumplimiento de las medidas indicadas por parte de la Empresa Contratista, la
misma se hará responsable y cubrirá con los costos de remediación con sus recursos propios y sin
derecho a reembolso.

Adicionalmente, la Empresa deberá cumplir con los siguientes aspectos:

 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización


adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la obra, que prevenga a
terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a
la terminación de la obra.
 El CONTRATISTA precautelará de daños de cañerías, arboles, conductores, torres, y cables
de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su
propia cuenta y riesgo.
 El personal del CONTRATISTA deberá contar con un seguro contra accidentes; asimismo, los
frentes de trabajo deberán ser dotados de botiquín de primeros auxilios con los
implementos necesarios para atender contingencias relacionadas a los trabajos que allí se
desarrollen.
 El CONTRATISTA deberá informar a los propietarios de los predios por donde circulen los
vehículos, maquinaria y personal de la Empresa de los trabajos que se realizarán a fin de
evitar actitudes de rechazo hacia el Proyecto.
 El CONTRATISTA deberá implementar un sistema de gestión de Residuos sólidos y líquidos
que deberá ser aprobado por la Supervisión.
 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la
terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en
estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y del CONTRATANTE.
 El CONTRATISTA deberá regirse a la legislación laboral vigente y de acuerdo a las normas
establecidas en la Seguridad Ocupacional bajo su exclusiva responsabilidad.
 El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a todas las medidas ambientales y
detalladas en los documentos de las licencias ambientales de los proyectos, matrices IA
FPS-04 así como las Salvaguardas Ambientales y Sociales establecidas por el Organismo
Financiador para las operaciones que financia según corresponda, sin ser estos aspectos
restrictivos, pudiendo el CONTRATISTA proponer y ejecutar medidas de mitigación
ambiental adicionales a las pre establecidas.
 El CONTRATISTA considerará las recomendaciones sobre los ítemes relativos a Gestión
Ambiental en campamentos, gestión de bancos de préstamo, seguridad ocupacional, buenas
prácticas ambientales y cualquier otro ítem de índole ambiental o social que no se halle
explícito en la Matriz (IA-FPS 04) y el presupuesto del proyecto, los cuales serán cubiertos
con cargo a los Gastos Generales del CONTRATISTA.
 El Contratista deberá desarrollar actividades de inducción a todo el personal al inicio de la
construcción de la obra y reforzar con charlas breves al inicio de jornada en cada uno de los
frentes de trabajo acerca de: seguridad en la construcción, uso de EPP, primeros auxilios,
plan de contingencias, trabajos en altura, etc.
 El Contratista deberá desarrollar la inducción respectiva sobre las buenas prácticas
ambientales, gestión de residuos sólidos, conservación de la biodiversidad, etc. Los
trabajadores deben comprender la importancia de la conservación de los recursos agua,
aire, suelo, vegetación y fauna. Reforzar periódicamente con charlas cortas. No es permitida
la tala, caza y pesca de animales silvestres en las áreas de intervención del proyecto.
 El Contratista está en la obligación de realizar las inducciones respectivas y de proporcionar
los equipos de protección personal cuando se realicen trabajos en altura (alto riesgo)
consistente en: arnés, cola de mono, mosquetón con triple seguro, línea de vida, sistema de
anclajes estructurales, cincha de anclaje de doble anilla en las columnas.
 Antes y durante la ejecución del proyecto, el Contratista deberá evaluar, conjuntamente el
Fiscal del GAM, Fiscal FPS, Profesional Ambiental del FPS y Supervisor, la ubicación y el
trazo del acceso considerando los siguientes aspectos: evitar las tierras de los pueblos

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 18


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

indígenas, los terrenos silvestres críticos, los potenciales peligros naturales, los hábitats de
la fauna, corredores biológicos, etc.
 El Contratista deberá gestionar la disposición final segura para residuos no aprovechables
en relleno sanitario o botadero municipal. En caso de no existir este, implementar fosa de
residuos según criterios ambientales, con la respectiva aprobación del Supervisor y Fiscal de
Obra.
 El Contratista deberá gestionar la disposición final segura para cada tipo de residuo:
residuos no aprovechables a botaderos municipales, entrega de residuos aprovechables a
empresas recicladoras o acopiadoras, residuos peligrosos a empresas legalmente
establecidas.
 En caso de que la Empresa Constructora no cumpla oportunamente con la implementación
de las medidas de mitigación establecidas, la Supervisión se regirá a las disposiciones
establecidas en las Especificaciones Técnicas Ambientales de cada proyecto.

A fin de lograr el enfoque de integralidad en la ejecución del proyecto, el CONTRATISTA deberá


coordinar con el ejecutor y supervisor DESCOM-FI las actividades referidas a:
 reuniones de coordinación para compatibilizar cronogramas de ejecución entre obras y
DESCOM-FI y otros referidos en temas específicos descritos abajo;
 definición del número de beneficiarios de conexiones y ubicación de acometidas
domiciliarias (el levantamiento de la lista de beneficiarios en base a lo ya definidos en el
proyecto o en su rediseño debe ser entregados por el DESCOM-FI, así como la realización
de la demarcación de las acometidas domiciliarias, por cuanto cualquier modificación debe
coordinar y comunicar al componente DESCOM-FI);
 disposición de áreas para la construcción de los diferentes componentes de la obra (a fin de
evitar conflictos sociales con los propietarios), participación en el taller de arranque,
organización e involucramiento al componente social en las inspecciones a la obra, en las
recepciones provisional y definitiva de la obra, elaboración del manual de operación y
mantenimiento;
 En caso de que el CONTRATISTA no lograra ubicar a los responsables del componente
DESCOM-FI deberá dejar los comunicados escritos en el libro de la comunidad, material que
estará disponible en la comunidad bajo la responsabilidad del CRP (Comité Responsable del
Proyecto).

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 19


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

PARTE IV
MODELO DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE ____________ DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______


(Registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato)

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato
de Obras, para ________________ (Registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el lugar), sujeto
a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)


Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:__________ (Registrar el nombre o razón social
de la ENTIDAD), representado por______________ (registrar el nombre completo y el cargo de
los servidores públicos competentes y responsables de la suscripción del Contrato de Obra)
designado(s) por _____________ (Registrar la Resolución de designación por autoridad
competente), que en adelante se denominará la ENTIDAD y la _________(registrar la Razón
Social del proponente adjudicado que ejecutará la obra), legalmente representada por
__________ (Registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del
representante legal habilitado para la suscripción del Contrato en representación de la
empresa contratista), en virtud del Testimonio de Poder Nº _______ (Registrar el número)
otorgado ante__________________ (Registrar el N° de Notaria de Fe Pública ante la cual fue
otorgado el Poder), el __________ (Registrar la fecha, día, mes, año) en la __________
(Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder), que en adelante se denominará el
CONTRATISTA, quienes suscriben el presente Contrato de Obra.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO).

Dirá usted que la ENTIDAD, en fecha ________________, convocó a proponentes interesados a que
presenten documentos y propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución
Administrativa de Dirección General Ejecutiva N° 020/2018 de 30 de agosto de 2018.

La Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas


realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Calificación y
Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación en fecha _____________, el mismo que
fue aprobado y en base al cual se pronunció con Nota de Adjudicación Nº ___________(Registrar el
número y la fecha), resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a
________________________(Registrar la razón social del proponente adjudicado de la
provisión de obra), al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más
conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO).

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos
necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra que será
ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en el
objeto del Contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones,
precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y
características técnicas establecidas en el presente Contrato y en los documentos que forman parte del
presente instrumento legal, que en adelante se denominará la OBRA, para ________________
(señalar la causa de la contratación).

A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del Contrato, el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así
como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y
propuesta adjudicada.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 20


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA).

El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con


los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las
especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de __________
(Registrar en forma literal y numeral el plazo de ejecución de la obra) días calendario, que
serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el
SUPERVISOR por orden de la ENTIDAD, misma que constará en el Libro de Órdenes

El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas,
facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de _________________ (Registrar en forma
literal y numeral el plazo previsto para el efecto) días calendario, forma parte del plazo total de
ejecución de la obra.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los
siguientes casos:

a) Cuando la ENTIDAD así lo determine;


b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra o;
c) Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

En los casos señalados precedentemente se aplicara el procedimiento establecido en la Cláusula


Trigésima, dando lugar a una modificación del Contrato por Orden de Cambio y/o Contrato
Modificatorio.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO).

El monto total para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de __________
(Registrar en forma literal y numeral el monto del Contrato, en bolivianos establecido en la
Resolución de Adjudicación).

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta
adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta
Económica.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la
provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos
los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de
la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones
técnicas y especificaciones técnicas ambientales. Este precio también comprende todos los costos
referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos
defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte
y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el
precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del
precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen
exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los
instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO).

Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá
otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, el
cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta
Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del
anticipo será descontado en ___________ (indicar el número de planillas o certificados de pago)
planillas, hasta cubrir el monto total del anticipo.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 21


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no
haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el plazo
previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días calendario o en caso de que no
cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el Contrato,
una vez iniciado éste.

Esta garantía podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia
entre el monto otorgado y el monto ejecutado, dicha sustitución procederá con las planillas de avance
de obra aprobadas por el SUPERVISOR y FISCAL que establezcan el uso del anticipo, sin necesidad
de que las planillas hayan sido pagadas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en
forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto
y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía


de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de __________ (la
entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día siguiente de la
suscripción del Contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS).

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes
con la __________ (Registrar el tipo de garantía presentada) Nº ___________ emitida por
__________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el _______ de
___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ 20 _____, a la orden de
___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la que fue girada
la garantía), por________ (registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal)
equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del
Precio Referencial, deberá adicionarse además un texto que haga referencia a la Garantía
Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta
económica).

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la garantía citada anteriormente será ejecutada


en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún
trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta
correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha garantía será devuelta.
EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía prevista en la presente
Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control
directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El SUPERVISOR llevará el control directo de
la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al
CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de


Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento
de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la
solicitud:

a) Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%); y


b) Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del Contrato, hayan sido ejecutadas sin
retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 22


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de
sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al FISCAL
quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, aceptará o rechazará la solicitud realizada por el
CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL remitirá a la
Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se
realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

Las garantías establecidas en el presente Contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa
de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén
referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:
_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA
especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)
_____________________ (registrar la ciudad, Asimismo, la dirección de correo
electrónico)

A la ENTIDAD:
_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando calle y
número del inmueble donde funcionan sus oficinas)
_____________________ (registrar la ciudad)

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO).

El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas
partes, hasta la terminación del Contrato.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO).

Forman parte del presente Contrato los siguientes documentos:

10.1. Documento Base de Contratación, sus aclaraciones y/o sus enmiendas si estas existiesen.
10.2. Especificaciones Técnicas y especificaciones técnicas ambientales
10.3. Nota de Resultados.
10.4. Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.
10.5. Estudio Técnico de Pre inversión.
10.6. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de
Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra,
Cronograma y Método de Ejecución.
10.7. Garantía de Cumplimiento de Contrato.
10.8. Garantía de Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuando corresponda.
10.9. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.
10.10. Manual de Operaciones y Procedimientos del FPS.

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA).

El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la


obra, debe ser elaborado en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO).

El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las


siguientes disposiciones:

a) Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 23


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

b) Ley del Presupuesto General del Estado.


c) Ley de Medio Ambiente, Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, Ley 545
– Convenio sobre Seguridad y Salud en la Construcción, Decreto Supremo 2936 y el Decreto
Supremo 3549.
d) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA Y EVENTOS COMPENSABLES).

13.1 Derechos del Contratista

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier
omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro aspecto
consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de
OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el
reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El
SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo,
analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez (10)
días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera escrita al
CONTRATISTA. Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles,
solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera
o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo


correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita al
CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR procederá
a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el Contrato de
SUPERVISIÓN.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables
desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé respuesta dentro del
plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del CONTRATISTA
considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

13.2 Eventos compensables de plazo

Los siguientes eventos, serán eventos compensables de plazo en días calendario cuando:

a) La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la zona donde se ejecutará la obra,


una vez emitida la Orden de Proceder.
b) El SUPERVISOR de OBRA no entregue los planos, especificaciones o instrucciones
requeridas para la ejecución de la Obra.
c) El SUPERVISOR de OBRA ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar
pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.
d) El SUPERVISOR de OBRA niegue sin razón la aprobación para efectuar una
subcontratación, prevista en la propuesta.
e) Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría
supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información
proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de
Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular
de la Zona de Obras.
f) El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situación imprevista
causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 24


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

g) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajen entre las


fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras o costos
adicionales al CONTRATISTA.
h) El pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los
cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de remisión del
FISCAL al FISCAL FPS para procesar el pago.
i) Otros eventos compensables de plazo que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR
de Obra determina que son aplicables.

Si un evento compensable impide que los trabajos se concluyan en la fecha prevista, se prolongará dicha
fecha, según la evaluación y determinación del SUPERVISOR.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento
Compensable en el plazo previsto de la presente clausula, el SUPERVISOR evaluará el requerimiento y,
si corresponde, solicitará la ampliación de plazo de ejecución de obra correspondiente.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS).

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha
de suscripción del Contrato.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales,


disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el CONTRATISTA,
estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y SOCIALES).

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el


Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier


multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o
infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). NO CORRESPONDE

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO).

El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de
Ley por la ENTIDAD. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el
CONTRATISTA. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

- Contrato (Original).
- Instrumento legal de designación de la MAE o del funcionario delegado para la firma en
representación de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del CONTRATISTA
(fotocopias legalizadas).
- Garantía (s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a
los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). NO CORRESPONDE

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO).

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este
Contrato.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 25


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública,
procederá la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE,
bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.
VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la


vigencia del presente Contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza
mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva
consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como
aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las
partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no
se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o
revoluciones.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal
tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el
CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de
movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en
la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA
tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el
cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y justificada
el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia de la
existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de
los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos
necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución
de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia
del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la
solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro del plazo
referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento,
considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita se
procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la
exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio
procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).

El presente Contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:

21.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el


CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan
dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará
constar por escrito.

21.2 Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del Contrato que
procederá únicamente por las siguientes causales:

21.2.1 Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al


CONTRATISTA. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato,
en los siguientes casos:

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 26


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder


demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los
trabajos. (en caso de obra de corta duración, este plazo puede ser
reducido)
b) Disolución del CONTRATISTA.
c)Por quiebra declarada del CONTRATISTA.
d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar los
días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario,
sin autorización escrita del SUPERVISOR.
e) Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma, del
equipo y personal ofertados.
f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el
CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su
demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.
g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las
especificaciones y especificaciones técnicas ambientales, planos, o de
instrucciones escritas del SUPERVISOR.
h) Por subcontratación de una parte de la obra.
i) De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por
ciento (10%) del monto total del Contrato.
j) De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte
por ciento (20%) del monto total del Contrato.

21.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la


ENTIDAD. El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato,
en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del


SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la
ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario.
b) Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD a través del
SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades de
OBRA sin emisión de la Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el
caso de incrementos garantice el pago.
c)Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra
aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario
computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance
de obra por el FISCAL a la Entidad.

21.2.3 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera
de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante
carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo
claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran
las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias
para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la
Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de
resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna
respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA,
según quién haya requerido la resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la
otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de
Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, si ésta hubiese sido

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 27


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

solicitada, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo


si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia
de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será
ejecutada con cargo a esa liquidación.
El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos
reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de
los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la
prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna


naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra,
materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el
CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en
contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá
derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la
instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el
CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y
certificados.

21.3 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD. Si
en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del CONTRATO, la ENTIDAD
se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o
conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Estado, la ENTIDAD en cualquier
momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y
resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de
resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al
efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del


trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que
pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el
CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el


levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros
gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.
Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente
pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la
ejecución del presente Contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento
jurídico para los Contratos Administrativos.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO).

Los términos y condiciones contenidas en este Contrato podrán ser modificados, únicamente mediante
los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA).

EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional


calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo
califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 28


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la
FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la SUPERVISIÓN.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará


servicios a tiempo completo y está facultado para:

a) Dirigir la realización de la obra.


b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su
vigencia.
c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos
los aspectos relacionados con la obra.
d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del
CONTRATISTA.
e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA,
asignado a la obra.
f) Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y
ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas
correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente Contrato, u otras de
fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la
SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para
actuar en representación del CONTRATISTA.

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad
debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al
SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de
similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará en
ejercicio de la función.

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO).

Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con


páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de
Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al


CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y
la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido.

El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al


SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento
registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea
representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer a la ENTIDAD por
intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días
subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el
CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de
Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso
de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día
en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción Definitiva de
la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las
comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas
por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 29


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la


obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL.

VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISION DE LA OBRA).

26.1 FISCALIZACIÓN: Los trabajos en materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la
FISCALIZACIÓN permanente del Gobierno Autónomo Municipal de ____________, quien
nombrará como FISCAL a un ____________ (registrar la especialidad del profesional a
cargo) quien tendrá a su cargo:

a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.


b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando
seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la
Obra.
c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.
d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de
Obra aprobados por el SUPERVISOR.
e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y
SUPERVISIÓN.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado
para suplantar en el ejercicio de sus funciones específicas y responsabilidades al
SUPERVISOR.

De la misma manera la ENTIDAD nombrará un FISCAL que será denominado FISCAL FPS
que cumplirá las funciones estipuladas en el Manual de Operaciones del FPS.

26.2 Reemplazo del FISCAL : En caso de renuncia o muerte del FISCAL, o en caso de que la
ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL no está cumpliendo sus funciones
de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA será nombrado
por el Gobierno Autónomo Municipal de ___________________.

26.3 SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por


_________________(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma
Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada en
este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las
funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título
indicativo y no limitativo:

a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra.


b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta
aplicación por el CONTRATISTA.
c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo,
por el cual le comunicará la iniciación de obra y el proceso de ejecución.
d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o
certificados de pago.
e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las
características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar
modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas
justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio,
para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.
f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los
Certificados o Planillas de avance de obra.
g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de
requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para
solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.
h) Emitir el informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía para su remisión al
FISCAL.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 30


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de


Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá


prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición,
todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de la
Contratación.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los


defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del
CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto
y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En
el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de


las especificaciones del Contrato.

26.4 Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos
los casos, estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos
dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

26.5 Trabajos topográficos


Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, medición y
verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación
y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o
altimétrica del diseño de la obra.

La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales


consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la
elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del
Contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios
unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está
obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así
lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL definirá la alternativa
correcta.

26.6 Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra
deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a
inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los
lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos
para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.

26.7 Suministro de materiales, fuentes de origen. El CONTRATISTA deberá proveer todos los
materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los
materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA
deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de
trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este
costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.

26.8 Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir


con las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas ambientales del Contrato en
cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la OBRA.

26.9 Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán acopiarse en


zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación,
calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 31


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los
requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de


materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible
para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del
CONTRATISTA.

26.10 Inspección de la calidad de los trabajos

a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el


cumplimiento de las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas ambientales, en
todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.
b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las
facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y
ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el
trabajo.
c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre
cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo
trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones
verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes
que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.
d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la
SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando
aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren
listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a
realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para
verificar la calidad de la Obra cubierta sin previa autorización.
e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo
que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los
trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades
para la ejecución de la Obra de acuerdo con el Contrato.

26.11 Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la
prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del
CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento
compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá
proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

26.12 Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un
defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la
SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las
especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso.
Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de
mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra
causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La
SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de
la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de
importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta
respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa (90)
días, previos a la recepción definitiva.

26.13 Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo


especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes de
la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el
precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la
recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 32


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA).

Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste
notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para
que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.
Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán
en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los
cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de


las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas,
excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el
SUPERVISOR.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO).

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su
revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los
respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra,
documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de
acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora
serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso
que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva
el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que
se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las
correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE
OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles
subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la
dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha
dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles
computables desde su recepción.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones,
el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los
documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD,
para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que
correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y
cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia
prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso
transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la
ampliación de plazo por día de atraso.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación
en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 33


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, computables a partir de la
fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, el CONTRATISTA tiene el
derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema
bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y
multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación
económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo
corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante
nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse
hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la
ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas
para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o
civil que emerjan.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en
la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de


obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR
deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que tuvo que efectuar en forma conjunta
con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada
de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta
omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN)


El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada planilla
de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la factura
respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla.

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).

30.1 La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que no afecten
la esencia del presente Contrato.

30.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por
causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la
autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrá
efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o
el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

30.3 El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones


que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar
por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes
instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.


b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.
c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente
necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

30.4. El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a


través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o


redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño
de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 34


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en


procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de
Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo
objeto.
b) Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser
introducida implique una modificación del precio del Contrato o plazos del mismo, donde se
pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la
contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems.
Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El
incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite
el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El documento
denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión,
será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos),
por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con
su recomendación enviará a la________________ (registrar el nombre de la
dependencia responsable del seguimiento de la Obra en la Entidad), para el
procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad
que firmó el Contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el
SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como
máximo quince (15) días calendario.

En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio


de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del
presente Contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte
del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

c) Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser
complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que
determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un
decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el
SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca
las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Esta modalidad de modificación de la obra sólo es admisible hasta el diez por ciento (10%)
del monto original del Contrato e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio.
Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados
entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo
referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá
concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de


los nuevos ítems creados.

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al


FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación a
la ____________ (registrar el nombre de la dependencia responsable del
seguimiento de la obra en la Entidad), para el procesamiento de su informe técnico y
posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de
su suscripción. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir la conformación
de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación, considerando
aspectos técnicos, financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Aprobado el mismo, la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato
Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el Contrato original.

30.5 La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos
de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los
casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto
en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 35


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

30.6 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo
debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

30.7 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de
modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES).

Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la CLÁUSULA
TRIGÉSIMA, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de
acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ítems de
nueva creación.

Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de


pago por avance de obra.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES).

Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente Contrato, el
Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función a la fecha establecida de emisión
de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la
Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR.

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el


SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días calendario actualizará el Cronograma de Ejecución de
Obra en base al de la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada
por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control
mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando corresponda la
aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR


deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada
actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito verificable fenece sin que se
haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en
mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la ENTIDAD obligándose a ésta última, aplicar
una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:

Donde:

El SUPERVISOR para efectos de control contabilizará la multa acumulada sumando las multas
establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:

De establecer el SUPERVISOR que la multa acumulada por mora es del diez por ciento (10%) o
del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la
ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo
estipulado en la Cláusula Vigésima Primera.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 36


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

En todos los casos de resolución de Contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no
podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR,
bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD
ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios
por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art.
47 de la Ley 1178.

De establecer el SUPERVISOR incumplimiento por parte del CONTRATISTA también se aplicaran las
siguientes multas:

a) Multa por cambio de personal.

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en numeral y


literal, considerando que el mismo no puede superar el 0,04% del monto total del
contrato), toda vez que solicite al CONTRATANTE, a través de la SUPERVISIÓN,
autorización para sustituir a cualquier personal técnico clave, que habiendo sido evaluado en la
calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios,
sea sustituido por cualquier causa, excepto incapacidad física del profesional, caso de muerte o
rendimiento bajo por causas de salud. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá
acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

b) Multa por llamada de atención

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en numeral y


literal, considerando que el mismo sea equivalente a 0,01% del monto total del
contrato), toda vez que el CONTRATANTE, haga conocer su tercera llamada de Atención
mediante la SUPERVISIÓN o la unidad que administra el Contrato.

El SUPERVISOR podrá emitir llamada de atención al CONTRATISTA por incumplimiento en:

 Incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto.


 Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en
su propuesta.
 Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).

33.1 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente


los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y especificaciones técnicas ambientales y
demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR,


quién responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del


CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

33.2 EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores,
defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o
defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

33.3 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no


efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden
correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 37


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los
certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

33.4 Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe de las
planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos
defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del
SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las
sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total
de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de
plazo, ni intereses.

33.5 Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener
en el sitio de la misma al SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero Residente, si
corresponde por el monto del Contrato), el personal técnico y la mano de obra necesaria de
acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.

33.6 El SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del


Contrato) deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con
experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y
representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.

Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus


responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.

33.7 Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su


propuesta, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL aprobará el reemplazo
del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o
superiores a las del personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR
solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del
CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará
de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete (7) días calendario y no
tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.

33.8 Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras


con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con la ENTIDAD
en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La ENTIDAD podrá
modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al CONTRATISTA.

33.9 EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En el
letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD (registrar el nombre de la
Entidad y el origen de los recursos que financia la obra), tendrá las dimensiones y
características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD a través del
SUPERVISOR.

33.10 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la
Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

33.11 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización


adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a
terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a
la terminación de la Obra.

33.12 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) El
CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. En caso
de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo
indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de
la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 38


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

33.13 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) El
CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de
instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia
cuenta y riesgo.
33.14 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la
terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado
de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.
33.15 El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago
de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes
vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGUROS).

Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la
propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de
inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la ENTIDAD


para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el
vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles,
para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1 Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por
su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras
en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes,
vehículos, etc.

34.2 Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA,
que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo
los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo
menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la legislación vigente por
accidentes de trabajo.

34.3 Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra,


deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo,
coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser
aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto
total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su


aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada.
Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de
monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el


FISCAL DE OBRA.
b) Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES).

El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de la


ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de obras y a
todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la zona de obras. Si no se


entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará que la

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 39


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento
compensable.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS).

La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier
momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para
lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una
anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia
imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera
por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los veinte
(20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo
de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva
Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el
pago y la ampliación del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones


meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte
de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o
total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días
calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente,
el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO,
a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de


transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o


paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al
CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y
cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento
de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato,
el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para
la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN).

Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras,
designada en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los
miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada, estará conformada por personal de la entidad y según su


propósito estará integrada por:

a) El fiscal asignado a la obra.


b) Un representante del Unidad Administrativa
c) Un representante técnico de la Unidad Solicitante.
d) Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva


de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de Contratación,
debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones,
términos y condiciones del Contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA).

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 40


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta


para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas
del Contrato, planos y especificaciones técnicas y especificaciones técnicas ambientales y que, en
consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.
El CONTRATISTA en el plazo de cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de
la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la
realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos
documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención
de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días
hábiles.
La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

38.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla:

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA


deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras
temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo
de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo
será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del
Contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el presupuesto, no será
sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de
Gastos Generales.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la


ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha
Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se
levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las
deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia,
instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de
defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo


máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de ciento
ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo
final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y
observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que
dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la
facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y
sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días
calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará una
planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha
planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días
calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente
con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y
firma del Superintendente de Obra (o por el Residente, si así corresponde por el monto
de la obra).

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere
tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los
treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado
por la ENTIDAD.

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 41


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo


establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la
elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el FISCAL
DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para


establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si
corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la


ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el
CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario
computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el
CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de
garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del
Contrato.

38.2 Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:


Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva,
posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de
Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva
de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y
observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).
El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en
conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde
la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir su
solicitud directamente al FISCAL a efectos de que la Comisión de Recepción realice la
Recepción Definitiva de la obra.
La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no
surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva.
Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá
considerarse como una admisión de que el Contrato, o alguna parte del mismo, ha sido
debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el Contrato ha sido
completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la
OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD,
y entregada a esta institución.
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas,
no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en
el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que
se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula
TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente Contrato. Dicha multa deberá ser cobrada de la última
planilla de pago adeudada.
En el caso que la Comisión de Recepción no realizará el acto de Recepción de la Obra en los
treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el
silencio administrativo positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin
ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepción Definitiva a
requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la
notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida
la relación contractual.
38.3 Devolución de la garantía: Una vez que se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, la
ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s)
garantía(s) si es que el resultado de la Liquidación de Saldos fue a favor del CONTRATISTA

TRIGÉSIMA NOVENA.- (CIERRE DE CONTRATO).

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 42


OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA – MIAGUA D.S. 0831

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE


CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite
precedentemente especificado.

CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE


LIQUIDACIÓN FINAL).

Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes
conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.


b) Reposición de daños, si hubieren.
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de
treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento,
quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la
dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD).

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en


cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el _________ (registrar el nombre y cargo del
servidor público o servidores públicos competente (s) habilitado (s) para suscribir el
Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el_____________ (registrar el nombre del
apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma del Contrato) en representación
legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la
Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.
___________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

(Registrar el nombre y cargo del Funcionario (Registrar la razón social del CONTRATISTA)
habilitado para la firma del contrato)

FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL (versión noviembre/ 29/18) 43

También podría gustarte