TUO y Reglamento de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones Del Estado

Texto Único Ordenado
de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado
(Aprobado mediante D.S. N° 012-2001-PCM)
S UMILLADO , C ONCORD ADO Y CON

Í NDICE A NALÍTICO
C OONNSSEEJJOO S UUPPEERRIIOORR DDEE C OONNTTRRAATTAA CCIIOONNEESS YY
A DDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEELL E ST
STAAD
DOO - CONSUCODE
Gerencia Técnico Normativa

Sub Gerencia de Investigación y Desarrollo
Gerencia de Capacitación e Informaciones
Q
QUUIINNTTAA EE DD II CC II Ó
ÓNN,, 2003
2003
RREESSPPO
ON ABBLLEE ::
NSSA
Gerencia Técnico Normativa
D
DIISSEEÑÑO DEE P
O D POORRTTA
AD A ::
DA
Maria Eugenia Sevilla Valdivia
D
DII AA GG RR AA M
MAAC
C II Ó
ÓNN::
Hebe Aisha Olivencia Velarde
PRESENTA
PRESENTACIÓN
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -

CONSUCODE - tiene el agrado de presentar la quinta edición del Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento,
debidamente sumillado, concordado y con índice analítico.
La presente edición forma parte de la programación de tareas previstas

para el presente año y que le asisten al CONSUCODE dentro de la función asignada
por ley de velar por la difusión de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones
a nivel nacional.
Para el CONSUCODE resulta de especial importancia que todas aquellas

personas vinculadas con el tema de la contratación pública estén permanentemente
informadas sobre la normativa vigente; en esa medida, en la presente publicación
se han incorporado todas las modificaciones que se han hecho a la ley y al
Reglamento desde su entrada en vigencia, incorporando el nuevo texto asì como
algunas normas complementarias.
Asimismo, se ha considerado conveniente incorporar las concordancias

con otras normas de interés así como un índice analítico con el fin de facilitar al
usuario la búsqueda de una norma o un tema en particular.
El CONSUCODE en su afán de que la normativa sobre contrataciones

públicas sea cada vez más comprensible y mejor aplicada por sus operadores,
viene desarrollando una serie de esfuerzos paralelos a éste como el Manual
Electrónico de Contrataciones y Adquisisiones del Estado - Adjudicación de Menor
Cuantía - que sirve como una guía práctica para el usuario, entre otros.
Es interés de este Consejo Superior, establecer un vínculo permanente

con sus usuarios a fin de mantener una comunicación constante, iniciativa que
sabemos constituye un medio favorable para la integración de esfuerzos entre los
diferentes agentes que participamos en los procesos de contratación pública.
Lima, Febrero del 2003
RICARDO SALAZAR CHÁVEZ

Presidente
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA
LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISISIONES DEL ESTADO
DECRETO SUPREMO
Nº 012-2001-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 26850, de fecha 27 de julio de 1997, se promulgó la Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
Que, mediante Leyes Nº 27070, Nº 27148 y Nº 27330 se efectuaron
modificaciones a la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
Que, el Artículo 3° de la Ley Nº 27330 dispone que el Poder Ejecutivo aprobará,
mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118° de la Consti-
tución Política del Perú y el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1°.- Apruébase el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que consta de sesenta y cinco (65)
artículos, siete (7) disposiciones complementarias, tres (3) disposiciones
transitorias y tres (3) disposiciones finales.
Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a los treinta

(30) días naturales de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 4 de la Ley Nº 27330.
Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente

del Consejo de Ministros.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de febrero del
año dos mil uno.
VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

Presidente Constitucional de la República
JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR

Presidente del Consejo de Ministros
-5-
TEXTO
TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY DE
CONTRAT
CONTRATA CIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ESTADO
TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1°.- Alcances

Artículo 2°.- Ambito de Aplicación
Artículo 3°.- Principios que rigen las adquisiciones y contrataciones
Artículo 4°.- Especialidad de la norma
Artículo 5°.- Dependencia responsable de las adquisiciones y contrataciones
Artículo 6°.- Expediente
Artículo 7°.- Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones
TITULO II
DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
CAPITULO PRIMERO
D IISSPPOOSSIICCIIOONNEESS G EENNEERRAALLEESS
Artículo 8°.- De los Registros

Artículo 9°.- Impedimentos para ser postor y/o contratista
Artículo 10°.- Prohibición de prácticas restrictivas
Artículo 11°.- Requisitos del proceso
Artículo 12°.- Características de los bienes, servicios y obras a adquirir o contratar
Artículo 13°.- Requisitos de la convocatoria a Licitación Pública o Concurso Público
CAPITULO PRIMERO
D EE OSS P RRO
LLO OCCEESSO DEE S EELLEEC
OSS D CCCIIÓ
ÓNN
Artículo 14°.- Procesos de selección

Artículo 15°.- Licitación Pública
Artículo 16°.- Concurso Público
Artículo 17°.- Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía
Artículo 18°.- Prohibición de fraccionamiento
Artículo 19°.- Exoneración de Licitación Pública, Concurso Público o
Adjudicación Directa
Artículo 20°.- Formalidades de los procedimientos no sujetos a Licitación
Pública y Concurso Público o Adjudicación Directa
Artículo 21°.- Situación de urgencia
Artículo 22°.- Situación de emergencia
Artículo 23°.- Del Comité Especial
Artículo 24°.- Responsabilidad
-7-
CAPITULO TERCERO
D EE LLAASS B AASSEESS
Artículo 25°.- Condiciones mínimas de las Bases

Artículo 26°.- Valor Referencial
Artículo 27°.- Consultas
Artículo 28°.- Observación a las Bases
Artículo 29°.- Obligatoriedad
CAPITULO CU ARTO ARTO

D EE LLOOSS P RROOCCEEDDIIM
MIIEEN
NTTO
OSS
Artículo 30°.- Presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro

Artículo 31°.- Evaluación y calificación de propuestas
Artículo 32°.- Proceso de selección desierto
Artículo 33°.- Requisitos de las propuestas
Artículo 34°.- Cancelación del Proceso
TITULO III
DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRAT
CONTRATA CIONES
CAPITULO ÙNICO
D IISSPPOOSSIICCIIOONNEESS G EENNEERRAALLEESS
Artículo 35°.- Bienes, servicios y obras a adquirir o contratar

Artículo 36°.- Del contrato
Artículo 37°.- Ofertas en consorcio
Artículo 38°.- Subcontratación
Artículo 39°.- Adelantos
Artículo 40°.- Garantías
Artículo 41°.- Cláusulas obligatorias en los contratos
Artículo 42°.- Adicionales, reducciones y ampliaciones
Artículo 43°.- Liquidación
Artículo 44°.- Requisitos especiales en los contratos de obra
Artículo 45°.- Resolución de los contratos
Artículo 46°.- Registro de contratos
TITULO IV
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES
CAPITULO PRIMERO
D EE LLAE NNTTIIDDAADDEESS YY F UUNNCCIIOONNAARRIIOOSS
ASS
Artículo 47°.- De las responsabilidades y sanciones

Artículo 48°.- Supervisión
-8-
CAPITULO SEGUNDO
D EERREECCHHOOSS YY O
O BB LL II G
GAAC
CIIO
ONNEESS D
DEE LLO
OSS C
COON
NTTRRA
ATTIISSTTA
ASS
Artículo 49°.- Reconocimiento de intereses

Artículo 50°.- Cumplimiento de lo pactado
Artículo 51°.- Responsabilidad del contratista
Artículo 52°.- Sanciones
TITULO V
SOLUCION DE CONTROVERSIAS E IMPUGNACIONES
Artículo 53°.- Solución de controversias

Artículo 54°.- Recursos impugnativos
Artículo 55°.- Suspensión del proceso de contratación
Artículo 56°.- Denegatoria ficta
Artículo 57°.- Nulidad
TITULO VI
DEL CONSEJO SUPERIOR DE CONTRAT
CONTRATA CIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO
ESTADO
Artículo 58°.- Definición

Artículo 59°.- Funciones
Artículo 60°.- Presidencia del Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado
Artículo 61°.- Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Artículo 62°.- Requisitos e impedimentos
Artículo 63°.- Causales de remoción y vacancia
Artículo 64°.- Organización
Artículo 65°.- Publicidad de las Resoluciones
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES FINALES
-9-
ART . 1º
TEXTO
TEXTO ÙNICO ORDENADO DE LA LEY DE
CONTRAT
CONTRATA CIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
ESTADO
TITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1°.- Alcances.-

La presente Ley establece las normas básicas que contiene los límites mínimos
y máximos que deben observar las Entidades del Sector Público, dentro de criterios
de racionalidad y transparencia, en los procesos de adquisiciones y contrataciones
de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de
los mismos.
Dichos procesos comprenden todos los contratos que estén destinados a
obtener bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de las funciones
del Estado.( *)
cc.art.49° num.1), 53° literal b) Ley Gestión Presup.; art.59° L.O.M.;
art.1° Ley N°27470; art.1° D.S.012-99-PRES; art.1° D.U.034-2001;
arts.2° y 9° D.S.133-92-EF
Artículo 2°.- Ambito de aplicación.-

Se encuentran sujetas a la presente norma todas las entidades del Sector Público,
con personería jurídica de derecho público y las entidades reguladas por la Ley de
Gestión Presupuestaria del Estado.
Asimismo, se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente Ley:
las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de propiedad del
Gobierno Central, Regional o Local; y las empresas mixtas en las cuales el control de las
decisiones de los órganos de gestión esté en manos del Estado y en general los organismos
y dependencias del Estado a los que la Ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
Cuando la presente Ley utilice el término genérico de Entidad, se entenderá
referido a todas aquellas entidades comprendidas en el presente artículo.
Igualmente, en adelante, para efectos de esta Ley, se denomina proveedores a las
personas naturales o jurídicas que venden bienes, prestan servicios o ejecutan
obras; postores a las personas naturales o jurídicas que participan en los procesos
de selección presentando propuestas; y contratistas a quienes hayan sido
contratados conforme a las disposiciones de esta Ley. (*)
cc. art.4° Reglamento; art.76°CC.; art.2°, 49° num. 1), 22.2), 22.3),
22.4), 53° Ley Gestión Presup.; art.59° L.O.M.; art.1° Ley N°27060;
art.1° Ley N° 27470; art.1° D.S.012-99-PRES; art.4°,9° D.S.133-
92-EF; Directiva N°001-2002-FONAFE
Artículo 3°.- Principios que rigen las adquisiciones y

contrataciones.-
Los procesos de adquisición y contratación regulados por esta Ley y su
(*)
Texto modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 27330, publicada el 26 de julio del 2000
-11-
ART . 4º PRINCIPIOS GENERALES
Reglamento se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad,

eficiencia, transparencia, economía, vigencia tecnológica y trato justo e igualitario;
teniendo como finalidad garantizar que las Entidades obtengan bienes, servicios y
obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados.( *)
cc.art.3°Reglamento;art.1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10°,11°Ley
N°25565;art.6°,7°,8°,9° D.S.133-92-EF
Artículo 4°.- Especialidad de la norma.-

La presente Ley y su Reglamento prevalecen sobre las normas generales de
procedimientos administrativos y sobre aquellas de derecho común que fueran aplicables.
cc. art.9° D.S.133-92-EF
Artículo 5°.- Dependencia responsable de las adquisiciones y

co ntrataciones.-
Cada Entidad establecerá la dependencia o dependencias responsables de planificar
los procesos de adquisición o contratación, señalando en sus manuales de organización
y funciones o dispositivo equivalente las actividades que competen a cada cargo, con
la finalidad de establecer las responsabilidades que le son inherentes.
cc. art.9° D.S.133-92-EF
Artículo 6°.- Expediente.-

La Entidad llevará un expediente de todas las actuaciones del proceso de adquisición
o contratación desde la decisión para adquirir o contratar hasta su liquidación.
cc. art.11° del TUO de la Ley; art.9° D.S.133-92-EF
Artículo 7°.- Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.-

Cada Entidad elaborará un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Dicho plan debe prever los bienes, servicios y obras que se requerirán durante el
ejercicio presupuestal y el monto del presupuesto requerido. El Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones será aprobado por el Titular del Pliego o la máxima
autoridad administrativa de la Entidad. (*)
cc. art.60° del TUO de la Ley; arts.5°,6°,7°,8° Reglamento;
art.17°,20° num.1) Ley Gestión Presup.; Directiva N° 022-2001-
CONSUCODE/PRE; art.5° D.S.002-99-PROMUDEH
TITULO II
DE LOS PROCESOS DE SELECCION
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 8°.- De los Registros.-

Para ser postor se requiere no estar incluido en el Registro de Inhabilitados
(*)
-12-
Disposiciones Generales ART . 9º
para Contratar con el Estado; en procesos de selección para la ejecución o consultoría

de obras será necesaria además la inscripción en el Registro Nacional de
Contratistas.
El Reglamento establecerá la organización, funciones y procedimientos de los
Registros, así como los requisitos para la inscripción o inclusión y la periodicidad
con que se publicará en el Diario Oficial El Peruano la relación de inhabilitados.
Los Registros deberán observar los principios contenidos en la Ley de Simplificación
Administrativa.
En todos los casos para ser postor, se requiere que en la propuesta el postor
presente una Declaración Jurada de no tener sanción vigente según el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado, la misma que, en caso de ser favorecido
con la Buena Pro, deberá reemplazar por un certificado emitido por el registro
respectivo, salvo en los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía en los cuales
la verificación será efectuada por la Entidad.( *)
cc. art.212°,215°,217° Reglamento; art.1°,2° R.N.C; puntos
29.8.4,32.4 TUPA ; Art.9° D.S.133-92-EF
Artículo 9°.- Impedimentos para ser postor y/o contratista.-

Están impedidos de ser postores y/o contratistas:
a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los representantes al
Congreso de la República, los ministros de Estado, los vocales de la Corte Suprema
de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de
los organismos constitucionalmente autónomos, hasta seis meses después de
haber dejado el cargo;
b) Los titulares de instituciones o de organismos públicos descentralizados,
los alcaldes, los demás funcionarios públicos, los directores y funcionarios de las
empresas del Estado; las personas naturales de la Entidad que tengan intervención
directa en la definición de necesidades, especificaciones, evaluación de ofertas,
selección de alternativas, autorización de adquisiciones o pagos;
c) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de las personas a que se refieren los literales
precedentes;
d) Las personas jurídicas en las que las personas naturales a que se refieren los
literales a), b) y c) tengan una participación superior al cinco por ciento del capital
social, dentro de los veinticuatro meses anteriores a la convocatoria;
e) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar
con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento; y
f) La persona natural o jurídica que haya participado como tal en la elaboración
de los estudios o información técnica previa que da origen al proceso de selección
y sirve de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los contratos de
supervisión.
En los casos a que se refieren los incisos b), c) y d) el impedimento para ser
(*)
-13-
ART . 10º DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
postor se restringe al ámbito de la jurisdicción o sector al que pertenecen las

personas a que se refieren los literales a) y b). En el caso de los organismos
constitucionalmente autónomos, el impedimento se circunscribe a las adquisiciones
y contrataciones que realizan dichas entidades.
Las propuestas que contravengan a lo dispuesto en el presente artículo se
tendrán por no presentadas, bajo responsabilidad de los miembros del Comité.
Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo
son nulos sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. ( *)
cc. art.205° inc.c) Reglamento; art.1366° inc.1,2,3,4,5; num.1.2.6
Directiva 001-2002-FONAFE;art.17° inc.b), 88° L.O.M.; art.9°
DS.133-92-EF
Artículo 10°.- Prohibición de prácticas restrictivas.-

Los postores en un proceso de selección están prohibidos de celebrar acuerdos,
entre sí o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre
competencia, bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado,
sin perjuicio de las demás sanciones que establecen las disposiciones vigentes.
cc. art.205° inc.d) Reglamento; art.241° num.3); Directiva 005-2001-
CG/OATJ
Artículo 11°.- Requisitos del proceso.-

Antes de convocar a procesos de selección, la Entidad deberá contar con el
expediente debidamente aprobado para la adquisición o contratación respectiva,
el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de financiamiento.
El Reglamento precisará los requisitos necesarios para los procesos previstos en el
Artículo 17° de la presente Ley.
Pueden efectuarse adquisiciones o contrataciones cuyo desarrollo se prolongue
por más de un ejercicio presupuestario, en cuyo caso deberán adoptarse las
previsiones necesarias para garantizar el pago de las obligaciones. (*)
cc. art.6°, 17° del TUO de la Ley; art.26° num.1) Ley Gestión Presup.
Artículo 12°.- Características de los bienes, servicios y obras a

adquirir o contratar.-
La dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad
deberá definir con precisión la cantidad y las características de los bienes, servicios
y obras que se van a adquirir o contratar, los cuales deberán cumplir
obligatoriamente con las normas técnicas, metrológicas y/o sanitarias nacionales
si las hubiere.
Para tal efecto, antes de iniciar los procesos de adquisición o contratación
coordinará con las dependencias de las cuales provienen los requerimientos y
efectuará estudios de las posibilidades que ofrece el mercado, de modo que se
cuente con la información para la descripción y especificaciones de los bienes,
servicios u obras, así como para definir los valores referenciales de adquisición o
(*)
-14-
contratación, la disponibilidad de los recursos y el proceso de selección mediante

el cual se realizará.
En el caso de obras, además, se debe contar con la información técnica aprobada
y la disponibilidad del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.
En los Procesos de Selección según Relación de Ítems, se podrá convocar en un
solo proceso la adquisición y/o contratación de bienes, servicios y/u obras,
estableciéndose un valor referencial para cada ítem. El Reglamento establecerá
los procedimientos adicionales a seguir en los procesos bajo esta modalidad.( *)
cc. art.5° del TUO de la Ley; art.15°, 16° del Reglamento
Artículo 13°.- Requisitos de la convocatoria a Licitación Pública

o Concurso Público.-
En toda Licitación Pública o Concurso Público se deberá observar
obligatoriamente lo siguiente:
I. Realizar la convocatoria a través de la publicación de la misma por lo menos

en el Diario Oficial El Peruano y en uno de circulación nacional o local en que se
realiza la Licitación Pública o Concurso Público. El aviso deberá contener por lo
menos:
a) La identificación de la Entidad que convoca;

b) El tipo de proceso de selección;
c) La descripción básica de los bienes, servicios u obras a ejecutarse;
d) Las oficinas donde pueden recabarse las Bases y su costo;
e) La fecha prevista para el acto público de presentación de propuestas y para
el acto de otorgamiento de la Buena Pro; y,
f) El valor referencial, salvo en los casos a que se refiere el penúltimo párrafo
del Artículo 26°.
II. La existencia de un plazo razonable entre la convocatoria y la presentación

de ofertas. El plazo será establecido por la Entidad atendiendo a las características
propias de cada proceso. En ningún caso el plazo entre la convocatoria y la
presentación de propuestas será menor a veinte días hábiles.
III. La existencia de Bases aprobadas de acuerdo al Artículo 25° de la presente
Ley. En el caso de obras, adicionalmente, se requerirá de la existencia del expediente
técnico.
IV. La celebración de acto público para la presentación de propuestas y para el
otorgamiento de la Buena Pro. (*)
cc. art.15°,16°,26° del TUO de la Ley; art.14° Reglamento; Directiva
011-2001-CONSUCODE-PRE; art.4° Ley N° 27470; art.2° D.S.012-
99-PRES
(*)
-15-
CAPITULO SEGUNDO
De los Procesos de Selección
Artículo 14°.- Procesos de selección.-

Los procesos de selección son: Licitación Pública, Concurso Público,
Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía. El Reglamento determinará
las características, requisitos, procedimientos, sistemas y modalidades aplicables
a cada proceso de selección.(*)
cc. art.14° Reglamento
Artículo 15°.- Licitación Pública.-

La Licitación Pública se convoca para la contratación de obras y para la
adquisición de bienes y suministros dentro de los márgenes que establece la Ley
Anual de Presupuesto.
cc. art.14° Reglamento; art.76° Constitución; art. 47° num.15)
L.O.M.; art.4° Ley N°27470; art.2° D.S.012-99-PRES
Artículo 16°.- Concurso Público.-

El Concurso Público se convoca para la contratación de servicios de toda
naturaleza, incluyendo consultorías y arrendamientos, dentro de los márgenes que
establece la Ley Anual de Presupuesto.(*)
cc. art.14° Reglamento; art.76° Constitución; art.4° Ley N°27470
Artículo 17°.- Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor

Cuantía.-
La Adjudicación Directa se aplica para las adquisiciones y contrataciones que
realice la Entidad, dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de
Presupuesto.
En este caso el proceso exige la convocatoria a por lo menos tres proveedores.
El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas para el
desarrollo del presente proceso de selección, en el que se considerará a la pequeña
y microempresa.
La Adjudicación de Menor Cuantía se aplica para las adquisiciones y
contrataciones que realice la Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte
del límite mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto para la Licitación
o Concurso Público, según corresponda.
En este caso para el otorgamiento de la Buena Pro basta la evaluación favorable
del proveedor o postor seleccionado.
Si la adquisición o contratación se realiza con cargo al Fondo para Pagos en
Efectivo, al Fondo para Caja Chica o similares, conforme a las normas de tesorería
correspondientes y a las que disponga el Reglamento, sólo se requerirá cumplir
con el procedimiento y la sustentación que ordenen las indicadas normas de
tesorería.
(*)
-16-
De los procesos de Selección ART . 19º
En ambos casos, el procedimiento se regirá por los principios previstos en el

Artículo 3° de la presente Ley, en lo que le fuere aplicable. ( *)
cc. art.14° Reglamento; art.76° Constitución; art.33° RNC; art.4°
Ley N°27470; art.2° D.S.009-2000-PRES
Artículo 18°.- Prohibición de fraccionamiento.-

Queda prohibido fraccionar adquisiciones, así como la contratación de servicios
o de obras con el objeto de cambiar la modalidad del proceso de selección.
Las contrataciones y adquisiciones por etapas, tramos, paquetes o lotes sólo
serán posibles en función a la naturaleza del objeto de la contratación o adquisición.
Esta prohibición se aplica sobre el monto total de la etapa, tramo, paquete o
lote a ejecutar.
La máxima autoridad administrativa de la Entidad es la responsable del
cumplimiento de esta prohibición. ( *)
cc. art. 25° del TUO de la Ley
Artículo 19°.- Exoneración de Licitación Pública, Concurso Público

o Adjudicación Directa.-
Están exoneradas de los procesos de Licitación Pública, Concurso Público o
Adjudicación Directa, según sea el caso, las adquisiciones y contrataciones que se
realicen:
a) Entre Entidades del Sector Público, de acuerdo a los criterios de economía

que establezca el Reglamento;
b) Para contratar servicios públicos sujetos a tarifas cuando éstas sean únicas;
c) En situación de emergencia o de urgencia declaradas de conformidad con la
presente Ley;
d) Con carácter de secreto militar o de orden interno por parte de las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional, que deban mantenerse en reserva conforme a Ley,
previa opinión favorable de la Contraloría General de la República. En ningún caso
se referirán a bienes, servicios u obras de carácter administrativo u operativo de
acuerdo al Reglamento;
e) Por las Misiones del Servicio Exterior de la República, para su funcionamiento
y gestión, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento;
f) Cuando los bienes o servicios no admiten sustitutos;
g) Para prorrogar el plazo de contratos de arrendamiento de inmuebles
ocupados por la Entidad, siempre y cuando la renta no se incremente en una tasa
mayor al crecimiento del índice general de precios al por mayor; y,
h) Para servicios personalísimos, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.(*)
cc. arts.106° al 116° Reglamento; art.70° num.3) L.O.M.; Directiva
007-2001-CG/B140 numeral 10.7; art.4° Ley N°27470; art.2°
DS.012-99-PRES; art.2° D.S.009-2000-PRES; art.1° D.U.034-
2001;D.S.125-2002-PCM
(*)
-17-
Artículo 20°.- Formalidades de los procedimientos no sujetos a

Licitación Pública y Concurso Público o Adjudicación Directa.-
Las adquisiciones o contrataciones a que se refiere el artículo precedente se
realizarán mediante el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía.
Todas las exoneraciones, salvo la prevista en el literal b) del Artículo 19°, se
aprobarán mediante:
a) Resolución del Titular del Pliego de la Entidad;
b) Acuerdo del Directorio, en el caso de las Empresas del Estado y las de
Economía Mixta a que hace referencia el Artículo 2° de la presente Ley; y
c) Acuerdo del Concejo Municipal, en el caso de los Gobiernos Locales.
Las Resoluciones o Acuerdos señalados en los incisos precedentes requieren

obligatoriamente de un informe técnico-legal previo y serán publicados en el
Diario Oficial El Peruano, excepto en los casos a que se refiere el inciso d) del
Artículo 19° de la presente Ley.
Copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y el informe que los sustenta deben
remitirse a la Contraloría General de la República, bajo responsabilidad del Titular
del Pliego, dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su aprobación.
En todos los casos de exoneración, la ejecución de los contratos se regula por
esta Ley, su Reglamento y normas complementarias.( *)
cc. art. 17° del TUO de la Ley; art. 14° Reglamento; art.36° L.O.M.;
Directiva 005-2001-CG/OATJ, num 3; art.2° D.S.009-2000-PRES;
art.1° D.U.034-2001; Directiva 11-2001.
Artículo 21°.- Situación de urgencia.-

Se considera situación de urgencia cuando la ausencia extraordinaria e
imprevisible de determinado bien o servicio compromete en forma directa e
inminente la continuidad de los servicios esenciales o de las operaciones productivas
que la Entidad tiene a su cargo. Dicha situación faculta a la Entidad a la adquisición
o contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad,
según sea el caso, necesario para llevar a cabo el proceso de selección que
corresponda. (*)
cc. art. 108° Reglamento; art.1° D.S.009-2000-PRES; art.1° D.U.034-
2001
Artículo 22°.- Situación de emergencia.-

Se entiende como situación de emergencia aquella en la cual la Entidad tenga
que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de
situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten la defensa
nacional. En este caso la Entidad se exonera de la tramitación del expediente
administrativo y podrá ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario para
remediar el evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida, sin sujetarse
a los requisitos formales de esta Ley. De este acuerdo se dará cuenta inmediata al
(*)
-18-
De los Procesos de Selección ART . 24º
Consejo de Ministros para la aprobación del Decreto Supremo correspondiente y

al Ministerio de Economía y Finanzas, quien girará los recursos de acuerdo a lo que
establecen las normas presupuestales. El resto de la actividad necesaria para
completar el objetivo propuesto por la Entidad ya no tendrá el carácter de
emergencia y se adquirirá o contratará de acuerdo a lo establecido en la presente
Ley.
cc. art. 108° Reglamento; art.70° num.3) L.O.M.
Artículo 23°.- Del Comité Especial.-

Para cada proceso de selección la Entidad designará un Comité Especial que
deberá llevar adelante el proceso. Asimismo podrá designar un Comité Especial
permanente para los casos previstos en el Artículo 17° de la presente Ley.
El Comité Especial estará integrado por no menos de tres miembros y se
conformará con la participación de personas que tengan conocimiento técnico
de los bienes o servicios a adquirir. En caso de bienes sofisticados, servicios
especializados u obras, podrán participar en el Comité Especial uno o más
expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas, que no laboren
en la Entidad contratante o funcionarios que laboran en otras Entidades del
Sector Público.
El Comité Especial tendrá a cargo la organización, conducción y ejecución de la
integridad del proceso hasta antes de la suscripción del contrato.
Por convenio las Entidades podrán encargar a otras Entidades del Sector Público
la realización de los procesos de selección. ( *)
cc. art. 33° al 39° Reglamento; art.2° Ley N°27060;
art.7°,8°,9°,10°,11° D.S.002-99-PROMUDEH; art.4° Ley N°27470
Artículo 24°.- Responsabilidad.-

Todos los miembros del Comité Especial son solidariamente
responsables por que la selección realizada se encuentre arreglada a ley y
responden administrativa y/o judicialmente, en su caso, de cualquier
irregularidad cometida en la misma que les sea imputable. Son de aplicación
a los miembros del Comité Especial lo establecido en el Artículo 47° de la
presente Ley.
En caso se determine responsabilidad en los expertos independientes que
participen en el Comité, sean estos personas naturales o jurídicas, el hecho se
comunicará al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
para que se les incluya en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado.
cc. art. 33° al 39° Reglamento; art.4° Ley N°27470
(*)
-19-
CAPITULO TERCERO
De las Bases
Artículo 25°.- Condiciones mínimas de las Bases.-

Las Bases de una Licitación o Concurso Público serán aprobadas por el Titular
del Pliego que lo convoca o por el funcionario designado por este último o por el
Directorio en el caso de las empresas del Estado y deben contener obligatoriamente
cuando menos, lo siguiente:
a) Mecanismos que fomenten la mayor participación de postores en función al
objeto del proceso y la obtención de la propuesta técnica y económica más
favorable. No constituye tratamiento discriminatorio la exigencia de requisitos
técnicos y comerciales de carácter general establecidos por las Bases;
b) El detalle de las características de los bienes, servicios u obras a adquirir o
contratar; el lugar de entrega, elaboración o construcción, según el caso. Este
detalle puede constar en un Anexo de Especificaciones Técnicas o, en el caso de
obras, en un Expediente Técnico;
c) Garantía de acuerdo a lo que establezca el Reglamento;
d) Plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la efectiva posibilidad
de participación de los postores;
e) La definición del sistema y/o modalidad a seguir, el cual será uno de los
establecidos en el Reglamento;
f) El calendario del proceso de selección;
g) El método de evaluación y calificación de propuestas;
h) La proforma de contrato, en la que se señale las condiciones de la operación.
En el caso de contratos de obras figurará necesariamente como anexo el
Cronograma General de Ejecución de la obra, el Cronograma de los Desembolsos
previstos presupuestalmente y el expediente técnico;
i) Fórmulas de Reajustes de Precios, de ser el caso;
j) Las normas que se aplicarán en caso de financiamiento otorgado por Entidades
Multilaterales o Agencias Gubernamentales; y
k) Mecanismos que aseguren la confidencialidad de las propuestas.
Lo establecido en las Bases, en la presente Ley y su Reglamento obliga a todos

los postores y a la Entidad convocante. ( *)
cc. art. 40° al 48° Reglamento; Directiva 006-2000-CONSUCODE-
PRE; art.15° DS.002-99-PROMUDEH; art.9° D.S.133-92-EF
Artículo 26°.- Valor Referencial.-

La Entidad establecerá el valor referencial de la adquisición o contratación, a
fin de determinar el proceso de selección correspondiente y la asignación de
recursos necesarios.
El valor referencial será determinado sobre la base de los costos estimados
por la dependencia o dependencias responsables de la Entidad, con una antigüedad
(*)
-20-
De las Bases ART . 29º
no mayor a los dos meses anteriores a la convocatoria del proceso de selección.

El valor referencial será siempre público, salvo que la Entidad determine que
éste tenga carácter reservado, mediante decisión debidamente sustentada, cuando
el proceso de adquisición o contratación lo haga recomendable.
El Reglamento señalará los mecanismos para la determinación del valor
referencial en las convocatorias cuyo objeto sea la contratación de servicios de
cobranzas, recuperaciones o similares. (*)
cc. arts. 27° al 32° Reglamento; art.34° Ley Gestión Presup.;num.1.2
Directiva 001-2002-FONAFE; Resolución 021-2001-CG, numeral VIII
punto 15); art.16° D.S.002-99-PROMUDEH
Artículo 27°.- Consultas.-

El calendario a que se refiere el inciso f) del Artículo 25° de la presente Ley
debe contener un plazo para la presentación de consultas sobre las Bases, el que
podrá variar de acuerdo a la complejidad de la adquisición o contratación y un
plazo para su absolución.
Las respuestas a las consultas deben ser fundamentadas y sustentadas, se
harán de conocimiento oportuno y simultáneo de los adquirentes de las Bases y se
considerarán como parte integrante de las Bases del proceso.
Los plazos a que se refiere el presente artículo serán establecidos en el
Reglamento de la Ley.(*)
cc. art. 23° de la Ley; art. 2.3,2.4,2.9,3.2,3.6,3.7,3.8,33° primer
párrafo, 51°, 77°, 87° y 98° b) Reglamento
Artículo 28°.- Observación a las Bases.-

Los adquirentes de las Bases podrán formular observaciones, debidamente
fundamentadas, relativas al incumplimiento de las condiciones mínimas, mediante
escrito dirigido al Comité Especial.
El procedimiento y plazo para tramitar las observaciones se fijará en el
Reglamento.
Cuando se acoja una observación, la comunicación de la corrección a que
hubiere lugar se hará a todos los adquirentes de las Bases. (*)
cc. art. 23° de la Ley; arts.2.3,2.4,2.27,3.2,3.6,3.7,33 primer párrafo,
52°, 78°,88° Reglamento; Directiva 013-2001-CONSUCODE-PRE
Artículo 29°.- Obligatoriedad.-

La elaboración de las Bases recogerá lo establecido en esta Ley y su Reglamento
las que se aplicarán obligatoriamente. Sólo en caso de vacío de éstas se observarán
las normas generales de procedimientos administrativos y las del derecho común.
cc. art. 4° del TUO de la Ley
(*)
-21-
CAPITULO CUARTO
De los Procedimientos
Artículo 30°.- Presentación de propuestas y otorgamiento de la

Buena Pro.-
La presentación de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro en los
procesos de Licitación o Concurso Público se realizará en acto público en una o
más fechas señaladas en la convocatoria, con presencia de Notario Público o Juez
de Paz cuando en la localidad donde se efectúe no hubiera el primero. Los
procedimientos y requisitos de dicha presentación serán regulados por el
Reglamento.
Este acto público podrá ser postergado por el Comité Especial por causas
debidamente sustentadas, dando aviso a todos los adquirentes de Bases.
Del acto de presentación de propuestas y de otorgamiento se levantará un
acta que será suscrita por todos los miembros del Comité Especial y por los
postores que deseen hacerlo. En todos los procesos de selección sólo se
considerarán como ofertas válidas aquellas que cumplan con los requisitos
establecidos en las Bases.
Los resultados correspondientes en los casos de Licitación o Concurso se
publican, y en los demás se hacen de conocimiento por lo menos de los
interesados.( *)
cc. art. 55°,57°,59°,94°,96°,101° y 103° Reglamento; Directiva
011-2001-CONSUCODE-PRE; art. 17°,19° D.S.002-99-PROMUDEH
Artículo 31°.- Evaluación y calificación de propuestas.-

El método de Evaluación y Calificación de Propuestas que será establecido en
el Reglamento, debe objetivamente permitir una selección de la calidad y tecnología
requeridas dentro de los plazos más convenientes y al mejor costo total.
El método deberá exigir la presentación de los documentos estrictamente
necesarios por parte de los postores.
El Reglamento establecerá los criterios, el sistema y los factores aplicables
para cada tipo de bien, servicio u obra a adquirirse o contratarse.
cc. art. 65°,66°,67°,68°,69°,70°,80°,90°,95°,102° Reglamento;
Ley N° 27633; art.18° D.S.002-99-PROMUDEH
Artículo 32°.- Proceso de selección desierto.-

El Comité Especial declarará desierta una Licitación Pública, Concurso Público
o Adjudicación Directa cuando quede válida una única oferta, salvo que se trate de
un proceso de adquisición de bienes que por la naturaleza de su comercialización
tienen un precio fijado por cotización internacional o se trate de los casos a que se
refieren los literales a) de los incisos 1) y 2) del presente artículo.
La declaración de desierto de un proceso de selección obliga a la Entidad a
evaluar las causas que motivaron dicha declaratoria antes de convocar nuevamente.
(*)
-22-
De los Procedimientos ART . 34º
1. En el supuesto de que una Licitación Pública o un Concurso Público sean

declarados desiertos en dos oportunidades, se convoca a un proceso de
Adjudicación Directa, en cuyo caso:
a) Si quedara válida una única oferta, se le otorgará la Buena Pro.
b) Si no quedara válida oferta alguna, se procede a una Adjudicación de Menor Cuantía.
2. En el supuesto de que una Adjudicación Directa sea declarada desierta, se

procede a una segunda convocatoria, en cuyo caso:
a) Si quedara válida una única oferta, se le otorgará la Buena Pro.
b) Si no quedara válida oferta alguna, se declarará desierta y se procede a una
Adjudicación de Menor Cuantía.
Se declarará parcialmente desierto un Proceso de Selección según Relación de
Ítems cuando quede válida una única oferta en uno o más ítems identificados
particularmente. Dicha situación sólo acarrea la declaración de desierto del proceso
respecto al ítem en particular. ( *)
cc. art. 33° del TUO de la Ley; art. 14° numeral 3) literal b) 4°
párrafo y el numeral 4) literal c) Reglamento
Artículo 33°.- Requisitos de las propuestas.-

Las propuestas que excedan en más de diez por ciento el valor referencial en todos
los casos serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.
Las propuestas inferiores al setenta por ciento del valor referencial en los casos
de bienes y servicios, y al noventa por ciento en los casos de ejecución y consultoría
de obras serán devueltas por el Comité, teniéndolas por no presentadas.( **)
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta
el límite antes establecido, se deberá contar con asignación suficiente de recursos
y la aprobación del Titular del Pliego.( *)
cc. art. 32° del TUO de la Ley; arts. 55°, 59° literal d) Reglamento
Artículo 34°.- Cancelación del Proceso.-

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de
la Buena Pro, la Entidad que lo convoca puede cancelarlo por razones de fuerza
mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de adquirir o contratar, o
cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a
otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva
responsabilidad. En ese caso, la Entidad deberá reintegrar el costo de las Bases a
quienes las hayan adquirido.
La formalización de la cancelación del proceso deberá realizarse mediante
resolución o acuerdo debidamente sustentado, del mismo o superior nivel de
aquél que dio inicio al expediente de adquisición o contratación, debiéndose
publicar conforme lo disponga el Reglamento.( *)
cc. art.21° Reglamento; art.1315° CC. ; Directiva 011-2001-
CONSUCODE-PRE
(*)
(**)
Texto modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 27338, publicada el 28 de mayo del 2002
-23-
ART . 35º DE LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
TITULO III
DE LAS ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
CAPITULO UNICO
Disposiciones Generales
Artículo 35°.- Bienes, servicios y obras a adquirir o contratar.-

La compraventa, el arrendamiento de bienes, la adquisición de suministros y
la locación de servicios, considerados dentro de la denominación de bienes y
servicios en general; así como la contratación de servicios de consultoría tales
como investigaciones, proyectos, estudios, diseños, supervisiones, inspecciones,
gerencias, gestiones, auditorías distintas a las señaladas en el Decreto Legislativo
Nº 850 y asesorías; y la contratación de obras, se regulan por las disposiciones de
la presente Ley y por las normas específicas que establezca el Reglamento.
cc. art.1° del TUO de la Ley; art. 12°,14° Reglamento
Artículo 36°.- Del contrato.-

El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida
en las Bases con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el proceso
de selección. El Reglamento señala los casos en que el contrato puede formalizarse
con una orden de compra o servicio, a la misma que no se le aplicará lo dispuesto
en el Artículo 41° de la presente Ley.
El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidas
para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras modificaciones, siempre
que no impliquen variación alguna en las características técnicas, precio, objeto,
plazo, calidad y condiciones ofrecidas en el proceso de selección. (*)
cc. art. 104°, 117°, 118° Reglamento; art.1354° CC.;
art.22°,23°,24° D.S.002-99-PROMUDEH
Artículo 37°.- Ofertas en Consorcio.-

En los procesos de selección podrán participar distintos postores en consorcio,
sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello, será necesario
acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará
luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato.
Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por todas
las consecuencias derivadas de su participación individual o en conjunto dentro
del consorcio en los procesos de selección y en la ejecución del contrato derivado
de éste; deberán designar un representante o apoderado común con poderes
suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.
Las partes del consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados
(*)
-24-
para Contratar con el Estado y, en el caso de obras, deberán estar inscritas en el

Registro Nacional de Contratistas.(*)
cc. art. 2° inc.8, art.60° literal b) inc.1°, art.61° literal b) inc.1°,
art.62° literal b) inc.1°, art.63° literal b) inc.1°, art.64° literal c)
inc.1° Reglamento; art.4°,5° RNC; puntos 28.2,28.8.1,31.2,31.8.1
TUPA
Artículo 38°.- Subcontratación.-

El contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de
sus prestaciones en el contrato, salvo prohibición expresa contenida en las Bases.
El contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de su contrato
frente a la Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad que le puede corresponder
al subcontratista.
Para ser subcontratista se requiere no estar incluido en el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado. En el caso de obras y consultoría de
obras, el subcontratista deberá estar inscrito en el Registro Nacional de Contratistas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, los contratistas
extranjeros podrán subcontratar con sus similares nacionales asegurando a sus
subcontratistas capacitación y transferencia de tecnología.(*)
cc. art. 120° Reglamento; art.1772° 1° párrafo CC.; art.6° RNC;
puntos 28.3,28.8.2,31.3,31.8.2 TUPA
Artículo 39°.- Adelantos

A solicitud del contratista, y siempre que haya sido previsto en las Bases, la
Entidad podrá entregar adelantos en los casos, montos y condiciones señalados
en el Reglamento.
Para que proceda el otorgamiento del adelanto, el contratista garantizará el
monto total de éste.
El adelanto se amortizará en la forma que establece el Reglamento.( *)
cc. art. 129°, 131°, 132° Reglamento
Artículo 40°.- Garantías.-

Las garantías que deberán otorgar los contratistas son las de fiel cumplimiento
del contrato, por los adelantos y por el monto diferencial de propuesta; sus
montos y condiciones serán reguladas en el Reglamento.
Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento de la
respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las
mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia
de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.
En virtud de la realización automática a primera solicitud, las empresas no
pueden oponer excusión alguna a la ejecución de la garantía, debiendo limitarse a
(*)
-25-
honrarla de inmediato dentro del plazo máximo de tres días. Toda demora generará
responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y para el contratista y dará
lugar al pago de intereses en favor de la Entidad.
El Reglamento señalará el tratamiento a seguirse en los casos de contratos de
arrendamiento y de aquellos donde la prestación se cumpla por adelantado al pago.(*)
cc. arts.121°, 122°, 123°,124°,130° Reglamento; Directiva 006-
2000-CONSUCODE-PRE; art.7°,8° DS.133-92-EF; Directiva N° 012-
2002-CONSUCODE/PRE del 20.11.02
Artículo 41°.- Cláusulas obligatorias en los contratos.-

Los contratos de bienes, servicios u obras incluirán necesariamente y bajo
responsabilidad cláusulas referidas a:
a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que deberán

otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del mismo, sin perjuicio
de las penalidades aplicables que serán establecidas en el Reglamento de la
presente Ley. A falta de estipulación expresa en el contrato, se aplicarán las
penalidades establecidas en el Reglamento.
b) Cláusula de Solución de Controversias: Cuando en la ejecución o interpretación
del contrato surja entre las partes una discrepancia, ésta será definida mediante el
procedimiento de conciliación extrajudicial o arbitraje, según lo acuerden las partes.
c) Cláusula de Resolución de Contrato por Incumplimiento: En caso de
incumplimiento por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya
sido previamente observada por la Entidad, esta última podrá resolver el contrato,
en forma total o parcial, mediante la remisión por la vía notarial del acuerdo o
resolución en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho
acuerdo o resolución será aprobado por autoridad del mismo nivel jerárquico de
aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho
a partir de la recepción de dicha comunicación por el contratista. Igual derecho
asiste al contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones
esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante carta notarial
y ésta no haya subsanado su incumplimiento.( *)
cc. arts.117°,143° Reglamento; art.62° 2° párrafo, 63° 3° párrafo
Constitución; arts.1355°, 1357°, 1392°, 1393° CC.; art. 1° Ley
General Arbitraje; Directiva 006-2000-CONSUCODE-PRE; Resolución
152-2001-CONSUCODE-PRE; art.22°,23°,24° D.S.002-99-
PROMUDEH; art.11° D.S.133-92-EF
Artículo 42°.- Adicionales, reducciones y ampliaciones.-

La Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones
adicionales hasta por el quince por ciento de su monto, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podrá reducir
servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.
(*)
-26-
En el supuesto de que resultara indispensable la realización de obras adicionales

por errores del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la
suscripción del contrato, mayores a las establecidas en el párrafo precedente, la
Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista,
podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la autorización del
Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, debiendo
para el pago contar con la autorización previa de la Contraloría General de la
República y con la comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios;
debiendo hacerse de conocimiento, bajo responsabilidad de la más alta autoridad
de la Entidad, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de
la República y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, sin responsabilidad
para las partes. En este último caso, el contrato queda resuelto de pleno derecho
desde su comunicación al contratista y la Entidad procederá a pagar al contratista
lo efectivamente ejecutado, con lo que el contrato se entiende liquidado.
El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y/o
paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones
por causas atribuibles a la Entidad contratante, y por caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobados que modifiquen el calendario contractual.
Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del plazo se resuelven de
conformidad con el procedimiento establecido en el inciso b) del Artículo 41° de la presente Ley.(*)
cc. arts.135°,141°,236° Reglamento; art.1786° CC.; Directiva 012-
2001-CG/OATJ-PRO
Artículo 43°.- Liquidación.-

El contrato culmina con la liquidación, la misma que será elaborada y presentada
a la Entidad por el contratista según los plazos y requisitos señalados en el
Reglamento debiendo ésta pronunciarse sobre aquélla en un plazo máximo fijado
también en el Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente.
De no emitirse resolución o acuerdo, debidamente fundamentado, en el plazo
antes señalado la liquidación presentada por el contratista se tendrá por aprobada
para todos los efectos legales. La liquidación debidamente aprobada cerrará el
expediente de la adquisición o contratación.
cc. art. 139°, 149°, 164° Reglamento
Artículo 44°.- Requisitos especiales en los contratos de obra.-

Para efectos de la ejecución de los contratos de obra, el Reglamento establecerá
los requisitos que debe cumplir el ingeniero o arquitecto colegiado residente
designado por el contratista y el inspector designado por la Entidad, así como las
características, funciones y las responsabilidades que éstos asumen. Asimismo, el
Reglamento establecerá las características del cuaderno de obra y las formalidades
para la recepción de obras y liquidación del contrato.( **)
cc. arts. 147°,148°,149° Reglamento
(*)
(**)
Texto modificado por el Artículo 1º de la Ley Nº 27070, publicada el 19 de marzo de 1999
-27-
Artículo 45°.- Resolución de los contratos.-

Las partes podrán resolver el contrato de mutuo acuerdo por causas no atribuibles
a éstas o por caso fortuito o fuerza mayor, estableciendo los términos de la resolución.
Cuando se ponga término al contrato, por causas imputables a la Entidad, ésta
deberá liquidarle al contratista la parte que haya sido efectivamente ejecutada y
resarcirle los daños y perjuicios ocasionados.
En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva
la parte efectivamente ejecutada.
La Entidad deberá reconocer en el acto administrativo resolutorio los conceptos
indicados en los párrafos precedentes. Para hacer efectiva la resolución deberá
contar con la aprobación del Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa
de la Entidad, bajo responsabilidad.
La resolución del contrato por causas imputables al contratista le originará las
sanciones que le imponga el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.( *)
cc. arts. 143°, 144°, 162° Reglamento
Artículo 46°.- Registro de Contratos.-

La Entidad bajo responsabilidad, llevará un Registro Público de los procesos de
selección que convoque, de los contratos suscritos y su información básica, debiendo
remitir trimestralmente una estadística de dicha información al Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en la forma que establezca el Reglamento.
cc. art. 10° Reglamento;arts.1315°,1786° CC.; art.14° num.2)
D.Legislativo 909; Directiva 014-2001-CONSUCODE-PRE del
3.07.01; art. 7° D.S.027-2001-PCM
TITULO IV
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES
CAPITULO PRIMERO
De las Entidades y Funcionarios
Artículo 47°.- De las Responsabilidades y Sanciones.-

Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial que
participan en los procesos de adquisición o contratación de bienes, servicios y obras
son responsables del cumplimiento de las normas de la presente Ley y su Reglamento.
En los casos en que las normas establecen márgenes de discrecionalidad para la
actuación del servidor o funcionario, éste deberá ejercerla de forma que sus decisiones
estén acordes con los principios establecidos en el Artículo 3° de la presente Ley.
La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en
las decisiones discrecionales a que se refiere el párrafo precedente, es realizada
por la más alta autoridad de la Entidad a la que pertenece, a fin de medir el
(*)
-28-
De las Entidades y Funcionarios ART . 50º
desempeño de los mismos en sus cargos. Para tal efecto, la Entidad podrá disponer,
en forma periódica y selectiva, exámenes y auditorías especializadas.
En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es efectuada por el
Directorio.
En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente
Ley se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes sanciones:
a) Amonestación escrita;
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta a noventa días;
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; y,
d) Destitución.
La Entidad estará obligada a remitir dentro de los quince días siguientes
al cierre de cada trimestre a la Contraloría General de la República, una
relación de todas las convocatorias a Licitación Pública y Concurso Público
realizadas en dicho período, con la documentación que permita apreciar su
resultado.
cc. art. 126° Reglamento; art.IV num.1.4) T.P. Ley N°27444; Directiva
005-2001-CG/OATJ
Artículo 48°.- Supervisión.-

La Entidad supervisará directamente o a través de terceros todo el proceso
de ejecución, para lo cual el contratista deberá ofrecer las facilidades
necesarias.
En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad tiene la potestad de aplicar
los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste
respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.
El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime al
contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le
pueda corresponder.
cc. art.36°,148°,149°,150°,152° primer párrafo, 153° primer y
tercer párrafo, 155° segundo párrafo, 158° primer párrafo, 163°
primer párrafo del Reglamento; art.1777° primer párrafo.
CAPITULO SEGUNDO
Derechos y obligaciones de los contratistas
Artículo 49°.- Reconocimiento de intereses.-

En caso de incumplimiento del pago por parte de la Entidad, salvo que el
atraso se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá el pago de intereses
conforme a lo establecido por el Código Civil.
Igual derecho corresponde a la Entidad en el caso que ésta sea la
acreedora.
cc. art.142° Reglamento; art. 1242° segundo párrafo, 1315°CC.
-29-
Artículo 50°.- Cumplimiento de lo pactado.-

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su
propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado
adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del
contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del Artículo 1774° del
Código Civil.
Artículo 51°.- Responsabilidad del contratista.-

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un año contado a
partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato podrá establecer
excepciones para bienes fungibles o que por su naturaleza no puedan adecuarse a
este plazo.
En el caso de obras el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete
años.
cc. art. 128° Reglamento, art.1505°,1782° primer párrafo C.C.
Artículo 52°.- Sanciones.-

El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado impondrá a
los contratistas, en los casos que esta Ley o su Reglamento lo señalen, las sanciones
siguientes:
a) Suspensión: Consiste en la privación, por un período determinado, del

ejercicio de los derechos de participar en procesos de selección.
b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del
ejercicio de los derechos del contratista de participar en procesos de
selección.
c) Económicas: Son aquellas que resultan de la ejecución de las garantías
otorgadas a la presentación de recursos de revisión que son declarados
infundados o improcedentes por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
Las sanciones que se imponen no constituyen impedimento para que el
contratista cumpla con sus obligaciones; por lo tanto, deberá proseguir con la
ejecución de los contratos que tuviera suscritos hasta la liquidación final de los
mismos.( *)
cc. arts. 204°, 205°, 208°, 209°, 1DF 2° párrafo Reglamento;
art.241° último párrafo CP.
(*)
-30-
ART . 54º
TITULO V
SOLUCION DE CONTROVERSIAS E
IMPUGNACIONES
Artículo 53°.- Solución de controversias.-

Durante el proceso de selección las Entidades están en la obligación de resolver
las solicitudes y reclamaciones que formulen los postores con arreglo a las normas
de esta Ley y del Reglamento. El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado constituye la última instancia administrativa y sus resoluciones son de
cumplimiento y precedente administrativo obligatorio.
Las controversias que surjan sobre la ejecución o interpretación del contrato se
resolverán obligatoriamente mediante los procedimientos de conciliación o
arbitraje. Si la conciliación concluyera con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las
partes deberán someterse a arbitraje para que se pronuncie sobre las diferencias
no resueltas o resuelva la controversia definitivamente.
El arbitraje será resuelto por un árbitro único o por un Tribunal Arbitral
designados de conformidad a lo que establezca el Reglamento.
El laudo arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para las partes.
Asimismo, se comunicará de inmediato al Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones, quien impondrá las sanciones correspondientes.
Los procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetarán supletoriamente a
lo dispuesto por las leyes de la materia.(*)
cc. arts.185°, 186°, 189°, 193°, 195°, 199°, 200° Reglamento;
art.1°,5° Ley N°26872; art.1° Ley Gral. Arbitraje; Directiva 015-
2001-CONSUCODE-PRE; Directiva 007-2001-CONSUCODE-PRE
Artículo 54°.- Recursos Impugnativos

Las discrepancias relacionadas con actos administrativos producidos desde la
convocatoria hasta la suscripción del contrato, inclusive, solamente podrán dar
lugar a la interposición de los recursos de apelación y revisión. El Reglamento
establecerá los plazos, requisitos, tasas y garantías.
Por esta vía no se podrán impugnar las Bases.
La apelación será conocida por el Titular del Pliego o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad que convocó al proceso. Lo resuelto por esta instancia
puede ser materia de recurso de revisión presentado ante el Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La Entidad está obligada a remitir el
expediente correspondiente, bajo responsabilidad.
La interposición de la acción contencioso-administrativa cabe únicamente
contra lo resuelto por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
dicha interposición no suspende la ejecución de lo resuelto por el referido Tribunal.( *)
cc. arts.166, 184° Reglamento; art.355°,364° CPC.
(*)
-31-
ART . 55º SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS E IMPUGNACIONES
Artículo 55°.- Suspensión del proceso de contratación.-

La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo establecido
en el artículo precedente dejarán en suspenso el proceso de contratación.
cc. art. 183° Reglamento
Artículo 56°.- Denegatoria ficta.-

En el caso que las Entidades no resolvieran y notificaran sus resoluciones o
acuerdos dentro del plazo que fija el Reglamento, los interesados considerarán
denegadas sus peticiones o recursos, debiendo impugnar la denegatoria ficta
dentro del plazo que fija el Reglamento.
cc. art. 182° Reglamento; art.34° ,1.3 Ley N°27444.
Artículo 57°.- Nulidad.-

El Tribunal en los casos que conozca declarará nulos los actos administrativos
expedidos por las Entidades, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente,
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan
de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la
normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa a
la que se retrotraerá el proceso. (*)
cc. art. 180° inc.c) Reglamento; art.3°,8°,9°,10°,11°,14°,17.1°
Ley N° 27444.
TITULO VI
DEL CONSEJO SUPERIOR DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
DEL ESTADO
Artículo 58°.- Definición.-

El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado es un
organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de
Ministros, con personería jurídica de derecho público que goza de autonomía
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Su personal está sujeto
al Régimen Laboral de la Actividad Privada.
Artículo 59°.- Funciones.-

El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado tiene las
siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento y difusión de esta Ley, su Reglamento y normas

complementarias y proponer las modificaciones que considere necesarias;
b) Resolver en última instancia administrativa los asuntos de su competencia;
c) Administrar el Registro Nacional de Contratistas así como el Registro de
(*)
-32-
ART . 62º
Inhabilitados para Contratar con el Estado, los mismos que son públicos;
d) Absolver las consultas sobre las materias de su competencia;
e) Aplicar sanciones a los proveedores, postores y contratistas que contravengan
las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y normas complementarias;
f) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los casos
en que se aprecie indicios de incompetencia, negligencia, corrupción o inmoralidad
detectados en el ejercicio de sus funciones; y
g) Las demás que le asigne la legislación. (*)
cc. 3DF Reglamento;art.1°,2° RNC; puntos 28,31,34,35 TUPA
Artículo 60°.- Presidencia del Consejo Superior de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado.-
El Presidente del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado es el Titular del Pliego Presupuestario y máxima autoridad administrativa
de la institución. Es nombrado por Resolución Suprema, refrendada por el
Presidente del Consejo de Ministros, por un plazo de tres años renovable.
El Presidente ejerce funciones jurisdiccionales únicamente en reemplazo de un
Vocal del Tribunal, en cuyo caso ejerce la presidencia del Tribunal.
Artículo 61°.- Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado.-
El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado es el órgano
jurisdiccional del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Se organiza en Salas, las cuales están conformadas por tres Vocales. Estos serán
nombrados mediante Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del
Consejo de Ministros, por un plazo de tres años renovable.
El número de Salas se establecerá por Decreto Supremo, refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros. (*)
Artículo 62°.- Requisitos e impedimentos.-

Para ser Presidente del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado o Vocal del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado se
requiere:
a) Haber ejercido profesión universitaria afín a las materias de esta Ley por un
mínimo de cinco años; (*)
b) Gozar de reconocida solvencia moral y experiencia reconocida en las materias
de la presente Ley;
c) No estar inhabilitado por sentencia judicial;
d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en
personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un año, previo a la
declaración;
e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado;
(*)
-33-
ART . 63º DEL CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
f) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado; y,

g) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública.
cc. art.36° CP.
Artículo 63°.- Causales de remoción y vacancia.-

El Presidente del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y los Vocales del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
podrán ser removidos de su cargo por permanente incapacidad física o incapacidad
moral sobreviniente o debida a falta grave declarada con la formalidad del Artículo
60° de esta Ley.
La vacancia en los cargos citados también se produce por renuncia.
Artículo 64°.- Organización.-

La organización del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, las características de los registros referidos en el inciso c) del Artículo 59°
de la presente Ley y demás normas necesarias para su funcionamiento serán
establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones.
Los recursos del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
son los que establece la Ley de Gestión Presupuestaria.( *)
Artículo 65°.- Publicidad de las resoluciones.-

El Tribunal está obligado a publicar las resoluciones que expida como última
instancia administrativa.
cc. art.180° último párrafo Reglamento
Primera. En el Diario Oficial El Peruano se insertará una sección especial

Primera.-
dedicada exclusivamente a las adquisiciones y contrataciones.
cc. 9DC Reglamento
Segunda.- Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del

Consejo de Ministros, se aprobará el Reglamento de la presente Ley y el Reglamento
de Organización y Funciones del Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, dentro de los ciento veinte días siguientes a la publicación
de esta Ley.
cc. 2DC Reglamento
Tercera.- Las adquisiciones y contrataciones realizadas dentro del marco de

convenios internacionales, se sujetarán a las disposiciones establecidas en dichos
(*)
-34-
SÉTIMA D.C.
compromisos cuando sean normas uniformes aplicadas a nivel internacional y

cumplan con los principios que contempla la Ley.
cc. 7DC Reglamento;art.14°,18° D.Legislativo 909; art.49°.53°
inc.b) Ley Gestión Presup.; art.1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10°,11°
Ley N°25565; art.1°,3°,5°,6° D.S. 133-92-EF
Cuarta.- En el Reglamento de la presente Ley se aprobarán las definiciones.
Quinta.- En las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras

realizadas con recursos públicos para fines de la reconstrucción de las zonas
afectadas por desastres naturales, las Entidades del Estado prefieren, en condiciones
de similar precio, calidad y capacidad de suministro, aquellos producidos o
brindados por la pequeña y microempresa nacional.(***)
S e x t a . - Las Entidades, adicionalmente a los métodos documentarios

tradicionales, podrán utilizar medios electrónicos de comunicación para el
cumplimiento de los distintos actos que se disponen en la presente Ley y su
Reglamento.
En todos los casos se deberán utilizar las tecnologías necesarias que garanticen
la identificación de los participantes y la confidencialidad de las propuestas.
El Reglamento establece las condiciones necesarias para la utilización de los
medios electrónicos de comunicación. ( ***)
Sétima.- La presente Ley no es de aplicación para:
a) La contratación de trabajadores, servidores o funcionarios públicos sujetos

a los regímenes de la carrera administrativa o laboral de la actividad privada;
b) La contratación de auditorías externas en o para las Entidades del Sector
Público a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 850, la que se sujeta
específicamente a las normas que rigen el Sistema Nacional de Control. Todas las
demás adquisiciones y contrataciones que efectúe la Contraloría General de la
República se sujetan a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento;
c) Los contratos de locación de servicios que celebren las entidades y empresas
comprendidas dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado, los cuales se sujetan a las disposiciones que
establezca el Reglamento de la presente Ley; y
d) La ejecución de obras públicas mediante las modalidades de administración
directa o por encargo, entre las Entidades del Sector Público. (***)
cc. 4DC Reglamento; art.16° 1° párrafo, 2DCT D.Legislativo 909;
art.53° inc.a) Ley Gestión Presup.
(***)
-35-
PRIMERA D.T. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- La Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) podrá

exceptuar, mediante acuerdo, de la aplicación total o parcial de esta Ley a las
adquisiciones y contrataciones vinculadas a los procesos a que se refieren el Decreto
Legislativo Nº 674 y el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM publicado el 27 de
diciembre de 1996. El mismo tratamiento tendrán la Comisión de Formalización
de la Propiedad Informal (COFOPRI) y el Registro Predial Urbano (RPU).
Se aplica a los funcionarios de las entidades a que alude el párrafo precedente,
las mismas incompatibilidades a que se refiere el Artículo 9° de la presente Ley. ( *)
Segunda.- Las Empresas del Estado que se dediquen a la producción de

bienes, podrán adquirir los insumos directos que se utilicen para los procesos
productivos que efectúen, conforme al giro de su negocio, a través del procedimiento
de Adjudicación de Menor Cuantía, a precios de mercado; las mismas que deben
informarse semestralmente al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a la
Contraloría General de la República cuando corresponda, bajo responsabilidad
del Directorio.( *)
cc. Directiva 005-2001-CG/OATJ, numeral 3)
Tercera.- Los procesos de adquisición o contratación iniciados antes de la

vigencia de la presente Ley, se rigen por sus propias normas.
Primera.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de la

publicación de su Reglamento.
Segunda.- El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

a que se refiere la presente Ley se conformará, de acuerdo a lo que establezca el
Reglamento, en base al acervo documentario, activos, materiales y recursos
asignados al Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas,
entidad que deberá liquidarse previamente, así como al personal que requiera,
previa evaluación.
A partir de la vigencia de la presente Ley se liquidan los Consejos
Departamentales de Adquisiciones, y el Consejo Nacional Superior de Consultoría,
transfiriendo al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado su
patrimonio, acervo documentario, activos, materiales, así como su personal, previa
evaluación.
Los recursos financieros de los Consejos Departamentales de Adquisiciones y
el Consejo Nacional Superior de Consultoría se transfieren al Consejo Superior de
(*)
-36-
TERCERA D.F.
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y al Ministerio de Economía y Finanzas.

El personal que supere las evaluaciones a que se refieren los párrafos anteriores
establecerá una nueva relación laboral con el Consejo Superior de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, para lo cual las respectivas instituciones procederán a
liquidarles lo que les corresponda de acuerdo a Ley. El mismo tratamiento se
aplicará para el personal que resulte excedente por efecto de la evaluación.
Por Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros se
dictarán las disposiciones que fueran necesarias para el cumplimiento de la presente
disposición. ( ****)
Tercera.- A partir de la vigencia de la presente Ley deróganse los artículos

167° y 169° de la Ley Nº 23350; el artículo 27° de la Ley Nº 24422; los
artículos 30° y 115° del Decreto Legislativo Nº 398; los artículos 30° y 119° de
la Ley Nº 24767; los artículos 30° y 129° de la Ley Nº 24977; los artículos 32°
y 176° del Decreto Legislativo Nº 556; y cualquier otra norma que ratifique la
vigencia y otorgue fuerza de Ley al Decreto Supremo Nº 034-80-VC, Reglamento
Unico de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, que en consecuencia queda
sin efecto, así como sus normas complementarias, modificatorias y ampliatorias;
las Leyes Nºs 23835 y 27051; los Decretos Leyes Nºs.23554, 26150 y el Decreto
Supremo Nº 208-87-EF, los artículos 47°, 53°, 54°, 55°, 56° y 57° de la Ley Nº
26703, Ley de Gestión Presupuestaria, el artículo 3° de la Ley Nº 26224, el
Decreto Legislativo Nº 710 y el Decreto Supremo Nº 014-94-MTC.
Asimismo se deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 065-85-PCM, Reglamento
Unico de Adquisiciones, así como sus normas complementarias y modificatorias,
y los Decretos Supremos Nºs 022-84-PCM, 045-89-PCM y 006-99-PCM, y las
demás normas que se opongan a la presente ley.
(****)
-37-
Reglamento de la Ley
de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado
(Aprobado mediante D.S. N° 013-2001-PCM)

REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES Y ADQUISISIONES DEL ESTADO
DECRETO SUPREMO
Nº 013-2001-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA:
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 26850, de fecha 27 de julio de 1997, se promulgó la

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
Que, mediante Leyes Nº 27070, Nº 27148 y Nº 27330 se efectuaron
modificaciones a la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado;
Que, el Artículo 3 de la Ley Nº 27330 dispone que el Poder Ejecutivo aprobará,
mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros,
el nuevo Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
Que, con fecha 29 de octubre de 2000 se prepublicó el Proyecto del nuevo
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, habiéndose
recepcionado hasta el 15 de noviembre de 2000 las sugerencias y/o observaciones
formuladas por las Entidades del Sector Público, gremios empresariales y demás
personas jurídicas y naturales interesadas en la materia, quienes han propuesto
diversos aportes que enriquecieron el texto del citado Proyecto;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución
Política del Perú y el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
A r t í c u l o 1 . - Apruébase el Reglamento de la Ley de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado, que consta de doscientos veintidós (222) artículos, nueve
(9) disposiciones complementarias y seis (6) disposiciones finales.
A r t í c u l o 2 .- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a los treinta

(30) días naturales de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
4 de la Ley Nº 27330.
A r t í c u l o 3 . - El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente

del Consejo de Ministros.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de febrero del
año dos mil uno.


-41-
REGLAMENTO
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRAT
CONTRATA CIONES Y
ESTADO
TITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Referencias

Articulo 2.- Definiciones
Artículo 3.- Principios que rigen las adquisiciones y contrataciones del Estado
Artículo 4.- Funcionarios y dependencias responsables de la Entidad
TITULO II
Capítulo I
De la Programación de los Procesos de Selección
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO I
D EELL P LLAANN A NNUUAALL D
DEE A DDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY C OONNTTRRAATA
TA C
CIIO
ONNEESS
Artículo 5.- Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

Artículo 6.- Contenido mínimo del Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones
Artículo 7.- Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Artículo 8.- Adquisiciones y contrataciones no incluidas en el Plan Anual
Artículo 9.- Organos desconcentrados y cómputo de montos
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO II
D EELL R EEGGIISSTTRROO DDEE P RROOCCEESSOOSS DDEE S EELLEECCCCIIÓÓNN
Artículo 10.- Registro de Procesos y Contratos

Artículo 11.- Libro de actas de proceso de selección
Artículo 12.- Actualización del Registro de Procesos
Artículo 13.- Prohibición de Registros de Proveedores
Capítulo II
De las Normas aplicables a todo Proceso de Selección
D EE LL A
A SS G EENNEERRAALLIIDDAADDEESS
Artículo 14.- Clasificación de los procesos de selección
-43-
Artículo 15.- Determinación del proceso de selección

Artículo 16.- Procesos de selección según relación de ítems
Artículo 17.- Inicio y culminación de los procesos de selección
Artículo 18.- Cómputo de plazos
Artículo 19.- Declaraciones juradas
Artículo 20.- Prórrogas y postergaciones
Artículo 21.- Cancelación del proceso de selección
Artículo 22.- De los gastos
Artículo 23.- Medios electrónicos de comunicación
Artículo 24.- Notificación de actos
Artículo 25.- Consentimiento de la Buena Pro
Artículo 26.- Nulidad de oficio
D EELL V AALLOORR R EEFFEERREENNCCIIAALL
Artículo 27.- Valor Referencial

Artículo 28.- Cómputo de valores referenciales en la programación de
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Artículo 29.- Cómputo de valores referenciales para obras
Artículo 30.- Antigüedad del Valor Referencial
Artículo 31.- Publicidad del Valor Referencial
Artículo 32.- Prohibición de fraccionamiento
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO III
D EELL C OOM MIITTÉÉ E SSPPEEC
CIIA
ALL
Artículo 33.- Competencia del Comité Especial

Artículo 34.- Designación del Comité Especial
Artículo 35.- Conformación del Comité Especial
Artículo 36.- Contratación de expertos independientes
Artículo 37.- Formalización del Comité Especial
Artículo 38.- Quórum y acuerdos
Artículo 39.- Cese de las Funciones del Comité Especial
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO IV
Artículo 40.- Características o especificaciones de los bienes, servicios

y ejecución de obras que se deben consignar en las Bases
Artículo 41.- Precisiones y restricciones de las especificaciones técnicas
Artículo 42.- Normas Técnicas, Metrológicas y/o Sanitarias Nacionales
Artículo 43.- Moneda
-44-
Artículo 44.- Fórmulas de reajuste de los contratos expresados en

moneda nacional
Artículo 45.- De los sistemas de adquisiciones y contrataciones
Artículo 46.- De las modalidades de las adquisiciones y contrataciones
Artículo 47.- Venta de Bases
Artículo 48. Costo de las Bases
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO V
D EE LL A
A SS E TAP
TAPA
A SS DDEELL P RR O OCC EE SS O DEE S EELLEEC
O D CCCIIÓ
ÓNN
Artículo 49.- Etapas del proceso

Artículo 50.- Convocatoria
Artículo 51.- Formulación de consultas
Artículo 52.- Observaciones a las Bases
Artículo 53.- Interpretación de las Bases
Artículo 54.- Presentación de documentos
Artículo 55.- Forma de presentación y alcances de las propuestas
Artículo 56.- Contenido de la declaración jurada
Artículo 57.- Formalidad de los actos de presentación de propuestas
Artículo 58.- Acreditación de representantes
Artículo 59.- Presentación de propuestas, apertura de sobres y
evaluación
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO V I
D EELL C OONNTTEENNIIDDOO DDEE LLOOSS S OOBBRREESS
Artículo 60.- Contenido de los sobres para la adquisición de bienes y

suministros
Artículo 61.- Contenido de los sobres para la contratación de servicios
en general
Artículo 62.- Contenido de los sobres para la contratación de servicios
de consultoría
Artículo 63.- Contenido de los sobres para la contratación de seguros
Artículo 64.- Contenido de los sobres para la contratación de obras
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO VII
D EE LLA
A E VVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS P RROOPPUUEESSTTAASS
Artículo 65.- Método de evaluación de propuestas

Artículo 66.- Cálculo del costo total
Artículo 67.- Evaluación de propuestas para la adquisición de bienes
y suministros
-45-
Artículo 68.- Evaluación de propuestas para la contratación de servicios

en general y de consultoría
Artículo 69.- Evaluación de propuestas para la contratación de seguros
Artículo 70.- Evaluación y calificación de propuestas para la contratación
de obras
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO VIII
D EELL O TTOORRGGAAMMIIEEN
NTTO O D A BU
DEE LLA UEEN
NAA P RRO
O
Artículo 71.- Acto de otorgamiento de la Buena Pro

Artículo 72.- Caso especial de la distribución de la Buena Pro
Artículo 73.- Solución en caso de empate
Capítulo III
De las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos
Artículo 74.- De las Bases

Artículo 76.- Publicación de la convocatoria y demás actos
Artículo 77.- Plazos para la formulación y absolución de consultas
Artículo 78.- Plazos para la tramitación de las observaciones a las Bases
Artículo 79.- Formalidad de los actos
Artículo 80.- Evaluación y calificación de propuestas
Artículo 81.- Otorgamiento de la Buena Pro
Capítulo IV
De las Adjudicaciones Directas
Artículo 82.- De las Bases

Artículo 84.- Contenido de la convocatoria
Artículo 85.- Forma de la convocatoria
Artículo 86.- Publicación de la convocatoria, prórroga, postergación y
declaración de desierto del proceso
Artículo 87.- Plazos para la formulación y absolución de las consultas
Artículo 88.- Plazos para la tramitación de las observaciones a las Bases
Artículo 89.- Formalidad de los actos
Artículo 90.- Evaluación y calificación de propuestas
Artículo 91.- Otorgamiento de la Buena Pro
-46-
Capítulo V
De las Adjudicaciones de Menor Cuantía
A DDQQUUIISSIICCIIÓÓNN D
DEE B IIEENNEESS YY C OONNTTRRAATATA C
CIIÓ
ÓNN D
DEE S EERRVVIICCIIOOSS
Artículo 92.- Bases

Artículo 94.- Presentación de propuestas
Artículo 95.- Evaluación de propuestas
Artículo 96.- Notificación de la Buena Pro
Artículo 97.- Adquisiciones y contrataciones con cargo al Fondo para
pagos en Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica
C OONNSSUULLTTOORRÍÍAA D
DEE O BBRRAASS YY E JJEECCUUCCIIÓÓNN D
DEE O BBRRAASS
Artículo 98.- Etapas

Artículo 99.- Bases
Artículo 101.- Presentación de propuestas
Artículo 102.- Evaluación de propuestas
Artículo 103.- Otorgamiento y notificación de la Buena Pro
Artículo 104.- Formalización del contrato
A DDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY C OONNTTRRAATA
TA CC II O
ON ORR E XXO
N EE SS PPO ONNEERRA
ACCIIÓ
ÓNN D
DEE P RROOCCEESSOOSS
Artículo 105.- Procedimiento para los procesos de selección exonerados

y declarados desiertos
Capítulo VI
De las Exoneraciones de los Procesos de Selección
Artículo 106.- Entre Entidades del Estado

Artículo 107.- Servicios públicos
Artículo 108.- Situación de emergencia y urgencia
Artículo 109.- Adquisiciones y Contrataciones de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional
Artículo 110.- Misiones del Servicio Exterior de la República
Artículo 111.- Servicios personalísimos
Artículo 112.- Insumos utilizados en la actividad empresarial del Estado
-47-
Artículo 113.- Informe técnico-legal previo en caso de exoneraciones

Artículo 114.- Indelegabilidad de la facultad de aprobación de
exoneraciones
Artículo 115.- Publicación de las resoluciones o acuerdos que aprueban
las exoneraciones
Artículo 116.- Trámite de las adquisiciones y contrataciones exoneradas
TITULO III
DE LAS NORMAS DE CONTRATACION Y
EJECUCION DE CONTRATOS
Capítulo I
Disposiciones Generales de Contratación
Artículo 117.- Partes integrantes del contrato

Artículo 118.- Suscripción del contrato
Artículo 119.- Cómputo del plazo de duración del contrato y prórrogas
Artículo 120.- Subcontratación
Capítulo II
De las Garantías
Artículo 121.- Requisitos de las garantías

Artículo 122.- Garantía de fiel cumplimiento
Artículo 123.- Garantía adicional por el monto diferencial de propuesta
Artículo 124.- Ejecución de garantías
Capítulo III
Responsabilidades Especiales en la Ejecución de Contratos
Artículo 125.- Fallas o defectos percibidos por el contratista

Artículo 126.- Responsabilidad de la Entidad
Artículo 127.- Obtención de licencias, autorizaciones y permisos
Artículo 128.- Responsabilidad por tributos y otras obligaciones del
contratista
Capítulo IV
Adelantos y Pagos
Artículo 129.- Clases de adelantos

Artículo 130.- Garantía por adelantos
Artículo 131.- Entrega de adelantos
-48-
Artículo 132.- Amortización de adelantos

Artículo 133.- Pagos
Artículo 134.- Plazos para los pagos
Capítulo V
Adicionales, Reducciones y Ampliaciones
Artículo 135.- Adicionales y reducciones

Artículo 136.- Ampliación del plazo contractual
Capítulo VI
Culminación de la Ejecución Contractual
Artículo 137.- Recepción y conformidad de bienes y servicios

Artículo 138.- Certificado de prestación
Artículo 139.- Liquidación del contrato
Artículo 140.- Efectos de la liquidación del contrato
Artículo 141.- Ampliación contractual por adquisiciones y contrataciones
complementarias
Capítulo VII
Incumplimiento de Contrato y Penalidades
Artículo 142.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

Artículo 143.- Causales de resolución por incumplimiento del contratista
Artículo 144.- Resolución del contrato
Capítulo VIII
Disposiciones Específicas para la Ejecución de Obras
Artículo 145.- Cómputo del plazo de duración de los contratos de obras

y plazos de ejecución
Artículo 146.- Oferta de contratación de trabajadores residentes
Artículo 147.- Residente de la obra
Artículo 148.- Inspector o supervisor de obras
Artículo 149.- Funciones del inspector o supervisor de obra
Artículo 150.- Cuaderno de Obra
Artículo 151.- Anotación de ocurrencias
Artículo 152.- Consultas sobre ocurrencias en la obra
Artículo 153.- Valorizaciones y metrados
Artículo 154.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados
Artículo 155.- Ampliación de plazo por causas ajenas al contratista
Artículo 156.- Efectos de la modificación del plazo contractual en obras
-49-
Artículo 157.- Entrega de materiales por la Entidad

Artículo 158.- Demoras injustificadas en la ejecución de la obra
Artículo 159.- Obras adicionales
Artículo 160.- Obras adicionales mayores al quince por ciento
Artículo 161.- Intervención económica de la obra
Artículo 162.- Efectos de la resolución del contrato de obra
Artículo 163.- Recepción de obra
Artículo 164.- Liquidación de contrato
Artículo 165.- Declaratoria de fábrica
TITULO IV
DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Capítulo I
Solución de Controversias en los Procesos de Selección
Artículo 166.- Recurso de apelación

Artículo 167.- Plazos para la Interposición del recurso
Artículo 168.- Requisitos de admisibiidad del recurso de apelación
Artículo 169.- Improcedencia del recurso de apelación
Artículo 170.- Trámite y plazos para resolver el recurso de apelación
Artículo 171.- Contenido de la resolución de la Entidad
Artículo 172.- Recurso de revisión
Artículo 173.- Requisitos de admisiblidad del recurso de revisión
Artículo 174.- Improcedencia del recurso de revisión
Artículo 175.- Tasa por interposición del recurso de revisión
Artículo 176.- Garantía por interposición del recurso de revisión
Artículo 177.- Desistimiento
Artículo 178.- Trámite del recurso de revisión
Artículo 179.- Uso de la palabra
Artículo 180.- Resoluciones del Tribunal
Artículo 181.- Cumplimiento de las resoluciones del Tribunal
Artículo 182.- Denegatoria ficta
Artículo 183.- Efectos de los recursos impugnativos
Artículo 184.- Acción contencioso administrativa
Capítulo II
Solución de Controversias en la Ejecución Contractual
C OONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN
Artículo 185.- Aplicación de la conciliación
-50-
A RRBBIITTRRAAJJEE
Artículo 186.- Aplicación del arbitraje

Artículo 187.- Cláusula arbitral
Artículo 188.- Cláusula general de arbitraje
Artículo 189.- Número de árbitros
Artículo 190.- Independencia de la jurisdicción arbitral
Artículo 191.- Solicitud de arbitraje
Artículo 192.- Contestación de la solicitud de arbitraje
Artículo 193.- Procedimiento para la designación del árbitro único
Artículo 194.- Procedimiento para la designación del Tribunal Arbitral
Artículo 195.- Requisitos para designación de árbitros
Artículo 196.- Impedimentos para actuar como árbitros
Artículo 197.- Causales de recusación de árbitros
Artículo 198.- Procedimiento de recusación de árbitros
Artículo 199.- Inapelabilidad del laudo arbitral
Artículo 200.- Remisión del laudo arbitral
Artículo 201.- Designación e instalación de árbitros por el CONSUCODE
Artículo 202.- Requisitos mínimos para ser incorporado en el Registro
de Arbitros del CONSUCODE
Artículo 203.- Apoyo administrativo para el arbitraje
TITULO V
DE LAS SANCIONES
Artículo 204.- Potestad sancionadora del Tribunal

Artículo 205.- Causales de imposición de sanción a los proveedores,
postores y contratistas
Artículo 206.- Sanciones a expertos independientes del Comité Especial
Artículo 207.- Sanciones a los consorcios
Artículo 208.- Aplicación de sanciones
Artículo 209.- Determinación gradual de la sanción
Artículo 210.- Obligación de informar sobre presuntas infracciones
Artículo 211.- Prescripción
TITULO VI
DE LOS REGISTROS
Artículo 212.- Del Registro Público del CONSUCODE

Artículo 213.- De la calificación en el Registro Nacional de Contratistas
-51-
Artículo 214.- Comunicación de ocurrencias

Artículo 215.- Inclusión y exclusión del Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado
Artículo 216.- Publicación de la relación de sancionados
Artículo 217.- Constancias emitidas por el CONSUCODE
Artículo 218.- Declaración de consorcios
Artículo 219.- Subcontratos
Artículo 220.- Acreditaciones indebidas
Artículo 221.- Vigencia de los certificados de inscripción
Artículo 222.- Requisitos y tasas
-52-
ART . 1º
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y

TITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. - Referencias.-
Cuando en el presente Reglamento se mencione la palabra Ley, se
entenderá que se está haciendo referencia al Texto Único Ordenado (TUO) de la
Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; la mención a
“el Consejo” o al “CONSUCODE” estará referida al Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; la alusión a “la Entidad” estará referida
a las entidades señaladas en el Artículo 2 de la Ley y la referencia a “el Tribunal”
se entenderá que alude al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
perteneciente al Consejo. Asimismo, cuando se mencione un artículo sin hacer
referencia a norma alguna, estará referido al presente Reglamento.
cc.art. I T.P. Ley 27444; art. 1° Ley 27060; art. 2° D.S.133-92-EF
Artículo 2.- Definiciones.-

Para los efectos del presente Reglamento, se entiende por:
1.- Adquiriente de Bases: El proveedor que puede participar en el

proceso de selección hasta la presentación de propuestas, por haber adquirido las
Bases o, en su caso, haberlas recibido.
2. Adquisición: La acción orientada a obtener la propiedad o cualquiera
de sus atributos sobre un bien.
3. Bases: Los documentos que contienen los aspectos administrativos,
las especificaciones técnicas y los términos de referencia o expediente técnico,
según corresponda, que con el conjunto de condiciones, procedimientos
establecidos por la Entidad y, cuando corresponda, la proforma del contrato,
rigen un proceso de selección específico en el marco de la Ley y el presente
Reglamento.
4. Bases integradas: Las Bases definitivas del proceso de selección,
como resultado de la formulación y absolución de consultas y/u observaciones, o,
luego de transcurridos los plazos para dichas etapas, sin que los adquirientes las
hayan formulado.
5. Bienes: Objetos o cosas que requiere una Entidad para el desarrollo
de sus actividades y cumplimiento de sus fines.
6. Calendario valorizado de avance: El documento en el que consta
la programación valorizada de la ejecución de la obra objeto de la prestación, por
períodos determinados en las Bases o en el contrato.
7. Calendario del proceso de selección: El documento elaborado
-53-
ART . 2º DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
por la Entidad que convoca a un proceso de selección, en el cual se fijan los plazos
para cada una de sus etapas.
8. Consorcio: El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas
se asocian, con el criterio de complementariedad de recursos, capacidades y
aptitudes, para participar en un proceso de selección y, eventualmente, contratar
con el Estado.
9. Consulta sobre las Bases: La solicitud de aclaración formulada
por los adquirientes de Bases, respecto al alcance y/o contenido de cualquier
aspecto de ellas.
10. Consultor: El contratista que presta servicios profesionales en la
elaboración de estudios y proyectos y en la supervisión y gerencia de obras; en la
inspección de fábrica, peritajes y puesta en servicio de obras; equipos, bienes y
maquinarias; en investigaciones, auditorias, asesorías, estudios de prefactibilidad
y de factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, preliminares y
definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de
términos de referencia, especificaciones técnicas y Bases de distintos procesos de
selección, entre otros.
11. Contratación: Es el acuerdo para regular, modificar o extinguir una
relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento.
12. Contrato actualizado: El contrato original afectado por las
variaciones realizadas por los reajustes, prestaciones adicionales, reducción de
prestaciones, o por ampliación o reducción del plazo.
13. Contratista: El proveedor que celebre un contrato con una Entidad,
de conformidad con las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.
14. Costo Final: El monto total desembolsado por concepto de las
prestaciones ejecutadas al término del contrato.
15. Costo Total: La suma de los puntajes obtenidos en la evaluación
técnica y económica de la propuesta de cada postor.
16. Cuaderno de Obra: El documento que, debidamente foliado, se
abre al inicio de toda obra y en el que el inspector o supervisor y el residente
anotan las ocurrencias, órdenes, consultas y las respuestas a las consultas.
17. Error subsanable: Es el que incide sobre aspectos accidentales,
accesorios o formales, siendo susceptible de rectificarse dentro de un cierto plazo
a partir de su constatación.
18. Especificaciones Técnicas: Descripciones, elaboradas por la
Entidad, de las características fundamentales de las obras, consultorías, servicios,
bienes o suministros a ejecutar, contratar o adquirir, respectivamente.
19. Estandarización: El proceso de racionalización consistente en
ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a adquirir o contratar,
en atención a los equipamientos preexistentes.
20. Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que
comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución
de obra, metrados, presupuesto, Valor Referencial, análisis de precios y fórmulas
-54-
ART . 2º
polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de

impacto ambiental u otros complementarios.
21. Factor de relación: El cociente resultante de dividir el monto del
contrato de la obra entre el monto del Valor Referencial.
22. Incumplimiento: La ejecución incompleta, tardía o defectuosa de
las prestaciones de bienes, servicios u obras consideradas en los requerimientos,
especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico y/o contrato,
según sea el caso. Puede ser parcial o total, leve o grave, culposo o doloso.
23. Límites mínimos y máximos de actuación: La aplicación de
los límites mínimos y máximos a que se refiere el Artículo 1 de la Ley, que deben
observar las Entidades en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes,
servicios u obras, significa que los funcionarios que las representan y que participan
en sus diversas etapas de selección y ejecución contractual, tienen un margen de
discrecionalidad a ejercerse racionalmente de modo que el Estado obtenga lo
más conveniente en términos de costo y calidad. En consecuencia dichos
funcionarios utilizarán esa discrecionalidad aplicando calificaciones y criterios
objetivos y prescindirán de fijar requisitos excesivos y/o factores de evaluación
incongruentes o exorbitantes, sino sólo aquellos que sean acordes con la naturaleza
de lo que se va a adquirir o contratar.
24. Mora: El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el
cumplimiento de prestaciones consistentes en la entrega de bienes, servicios o
ejecución de obras sujetos a cronogramas y calendarios contenidos en las Bases y/
o contratos.
25. Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición,
renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
26. Obra similar: Obra de naturaleza semejante a la que se desea
contratar, independientemente de su magnitud y fecha de ejecución. 1
27. Observación a las Bases: El cuestionamiento que los adquirientes
de Bases formulan respecto de cualquier extremo de ellas, por infracción de las
condiciones mínimas que deben contener o trasgresión de las disposiciones en
materia de adquisiciones y contrataciones del Estado.
28. Postor: La persona natural o jurídica legalmente capacitada que
participa en un proceso de selección desde el momento en que presenta su
propuesta.
29. Prestación: La ejecución de la obra, la realización de la consultoría,
la prestación del servicio o la entrega del bien cuya contratación o adquisición se
regula en la Ley y en el presente Reglamento.
30. Proveedor: La persona natural o jurídica que vende o arrienda
bienes, presta servicios o ejecuta obras.
31. Proforma de contrato: El proyecto del contrato a suscribirse
entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro.
(1)
Inciso modificado por el Articulo 1º del Decreto Supremo Nº 079-2001-PCM publicado el 03-07-2001
-55-
ART . 3º DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
3 2 . P r o y e c t i s t a : El consultor que ha elaborado los estudios o la

información técnica del objeto del proceso de selección.
33. Servicio: La actividad o labor que realiza una persona natural o
jurídica ajena a la Entidad, para atender una necesidad de esta última, pudiendo
estar sujeta a resultados para considerar terminadas las prestaciones del contratista.
34. Slip Técnico : El documento en el que se anotan determinados
datos descriptivos de un riesgo y en el que cada asegurador hace constar la parte
del riesgo que acepta.
35. Suministro: La entrega periódica o de tracto sucesivo de bienes
requeridos por una Entidad para el desarrollo de sus actividades.
36. Términos de referencia: Descripción, elaborada por la Entidad,
de las características técnicas, alcance y documentos a producirse en la prestación
de servicios de consultoría.
37. Trabajo similar: Trabajo o servicio de naturaleza semejante a la
que se desea contratar, independientemente de su magnitud y fecha de ejecución,
aplicable en los casos de servicios en general y de consultoría.2
Artículo 3.- Principios que rigen las adquisiciones y

contrataciones del Estado.-
Los procesos de selección y la ejecución de los contratos que de ellos se
deriven se sustentan en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de
otros principios generales del Derecho Administrativo y el Derecho Común:
1. Principio de Moralidad: Los actos referidos a las adquisiciones y

contrataciones deben caracterizarse por la honradez, veracidad, intangibilidad,
justicia y probidad.
2. Principio de Libre Competencia: En los procedimientos de
adquisiciones y contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que
fomenten la más amplia y objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y
participación de postores potenciales. Queda prohibida la participación de una
entidad como postor en aquellos procesos de selección en los que la oferta de
las empresas privadas resulte suficiente para satisfacer la demanda existente en
condiciones de competencia. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que
tal condición se verifica en aquellos procesos de selección en los que se han
recibido al menos dos (2) propuestas válidas de parte de entidades del sector
privado.3
Precisase que, para sus fines de autofinanciamiento, no se encuentran
comprendidas dentro de los alcances de la citada prohibición las Universidades
públicas y las empresas y Centros de Producción y de Prestación de Servicios de
las citadas Universidades a que hace referencia la Segunda Disposición
Complementaria y Transitoria de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el
año Fiscal 2001, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 909 y el Artículo 1.2
de la Ley Nº 27170, Ley del FONAFE, modificado por la Ley Nº 27247, siempre
(2)
Inciso adicionado por el Articulo 5º del Decreto Supremo Nº 079-2001-PCM publicado el 03-07-2001
(3)
Numeral modificado por el Articulo 1º del Decreto Supremo Nº 029-2001-PCM publicado el 23-03-2001
-56-
ART . 3º
que los bienes y servicios ofrecidos se encuentren acordes con su finalidad.4

La prohibición señalada en el primer párrafo de este numeral no es
aplicable a las empresas cuyos activos o acciones se encuentren dentro del proceso
de promoción de la inversión privada, a cargo de COPRI; ni a las actividades de las
empresas, que el Directorio de FONAFE autorice específica e individualmente,
según lo establecido en el último párrafo del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº
034-2001-PCM.5
3. Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los
funcionarios y dependencias responsables de las adquisiciones y contrataciones
de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la Ley y el presente Reglamento,
así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento
a los postores y contratistas.
4. Principio de Eficiencia: Los bienes, servicios o ejecución de obras que
se adquieran o contraten deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución
y/o entrega y deberán efectuarse en las mejores condiciones para su uso final.
5. Principio de Transparencia: Toda adquisición o contratación
deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas
y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso, durante el proceso de
selección, a la documentación de las adquisiciones y contrataciones. Salvo las
excepciones previstas en la Ley y el presente Reglamento, las convocatorias,
otorgamiento de Buena Pro y resultados deben ser de público conocimiento.
6. Principio de Economía: En toda adquisición o contratación se
aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso
de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y
resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las Bases y en los contratos
exigencias y formalidades costosas e innecesarias.
7. Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o
ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad
tecnológica necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son
requeridos, desde el mismo momento en que son adquiridos o contratados, y por
un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse,
integrarse y repotenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.
8. Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes,
servicios o ejecución de obras debe tener participación y acceso para contratar
con las Entidades en condiciones semejantes a las de los demás, estando prohibida
la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo las excepciones de ley.
Los principios señalados servirán también de criterio interpretativo para
resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de la Ley y el presente
Reglamento, como parámetros para la actuación de los funcionarios y dependencias
responsables, y para suplir los vacíos en la Ley y el presente Reglamento.
cc. Art. IV T.P. Ley 27444;Ley N° 27879; Art. 1° Ley 27170; 4° D.C y D.T. Ley
Gestión Presup.; Art. 2° Ley 27470; arts. 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10°,11°
de la Ley 25565; Art. 7° D.S. 133-92-EF
(4)
Párrafo adicionado por el Articulo 1º del Decreto Supremo Nº 067-2001-PCM publicado el 20-06-2001
(5)
-57-
Artículo 4.- Funcionarios y dependencias responsables de la

Entidad.-
Los procesos de selección a que se refieren la Ley y el presente
Reglamento están a cargo de los siguientes funcionarios y dependencias de la
Entidad:
a) El Titular del Pliego Presupuestario es la más alta autoridad ejecutiva

de la Entidad, de conformidad con el Artículo 6 de la Ley de Gestión Presupuestaria
del Estado, o el Titular de la Entidad en el caso de las empresas o entidades sujetas
al ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado - FONAFE, quien ejerce las funciones previstas en la Ley y el presente
Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de
adquisiciones y suministros de bienes, arrendamiento de bienes, contratación de
servicios y ejecución de obras.
b) La máxima autoridad administrativa es el funcionario de mayor nivel
jerárquico en las empresas o entidades del Estado, cualquiera sea su régimen
presupuestario, que tiene a su cargo la gestión técnica, administrativa y financiera
de los asuntos de la Entidad, en virtud de sus normas de organización interna y, en
particular, la dirección y ejecución de los asuntos relativos a los procesos de
adquisición y contratación.
c) El Comité Especial es el órgano designado por el Titular del
Pliego o por la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según
corresponda, para conducir los procesos de selección hasta el consentimiento
de la Buena Pro.
d) La dependencia responsable de planificar los procesos de
selección será establecida en las normas de organización interna de la
Entidad.
e) La dependencia encargada de efectuar las adquisiciones y
contrataciones será establecida en las normas de organización interna de la
Entidad.
Mediante resolución o acuerdo, las autoridades a que se contraen los

incisos a) y b), según corresponda, pueden designar a los funcionarios y
dependencias de la Entidad encargados de los diferentes aspectos de las
adquisiciones y contrataciones, delegándoles los distintos niveles de decisión y
autoridad, bajo responsabilidad, salvo en aquellos asuntos que, por indicación
expresa del presente Reglamento, sean indelegables.
cc. Ley N° 27879; art 1° Ley 27170; art 17° L.O.M.; arts
6°,7°,8°,17°,20° Ley Gestión Presup.; arts 2°, 4° inc 4.1 ley
27470; arts. 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°,10°,11° de la Ley
25565
-58-
De la Programación de los Procesos de Selección ART . 7º
TITULO II
Capítulo I
De la Programación de los Procesos de Selección
D EELL P LLAANN A NNUUAALL D
DEE A DDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY C OONNTTRRAATA
TA C
CIIO
ONNEESS
Artículo 5.- Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones.-
Para la formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones,
cada una de las dependencias de la Entidad determinará, dentro del plazo señalado
por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa, según corresponda,
sus necesidades de bienes, servicios en general, de consultoría y ejecución de
obras, en función de sus respectivas metas, señalando las prioridades, la
programación respectiva y un perfil genérico de las especificaciones técnicas.
cc. art 17° L.O.M.; Art. 6° Ley Gestión Presup.; Directiva N° 022-
2001-CONSUCODE/PRE del 7-12-01
Artículo 6.- Contenido mínimo del Plan Anual de

Adquisiciones y Contrataciones.-
El Plan Anual contendrá, por lo menos, la siguiente información:
a) Las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas

que se realizarán en el año fiscal. Opcionalmente, podrá incluirse información
relativa a las adjudicaciones de menor cuantía.
b) El objeto de la contratación o adquisición.
c) La síntesis de las especificaciones técnicas de los bienes, servicios u
obras a adquirir o contratar.
d) El valor estimado de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar.
e) La fuente de financiamiento.
f) Los niveles de centralización y desconcentración de la facultad de
adquirir y contratar.
g) Las fechas probables de las convocatorias de los procesos de selección planificados.6
cc. Art. 2° D.S.012-99-PRES; Directiva N° 022-2001-CONSUCODE/
PRE del 7-12-01
Artículo 7.- Aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y

Contrataciones.-
La aprobación del Plan Anual se sujetará a las siguientes reglas:
1. El Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones será aprobado por el
(6)
Artículo modificado por el Articulo 3º del Decreto Supremo Nº 079-2001-PCM publicado el 03-07-2001
-59-
Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa, según corresponda, dentro

de los treinta (30) días naturales siguientes de aprobado el presupuesto institucional,
en concordancia con el monto asignado conforme a las leyes presupuestales de la
República para el ejercicio anual a ejecutarse. Dicha aprobación podrá ser delegada
mediante disposición expresa.
2. La resolución que apruebe el Plan Anual deberá publicarse en el Diario
Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de su expedición.
En igual plazo, dicho Plan será remitido al CONSUCODE para ingresar la
información recibida en el Sistema de Información sobre Adquisiciones y
Contrataciones del Estado que, para el efecto, implementará y administrará.
3. El Plan Anual considerará todas las adquisiciones y contrataciones,
conforme a lo establecido en el literal a) del Artículo 6, incluyendo aquellas que
tengan financiamiento externo y se encuentren comprendidas en el Artículo 49 de
la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
4. El Plan Anual aprobado estará a disposición de los interesados en la
dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad y en la
página Web de ésta, si la tuviere, pudiendo ser adquirido por cualquier interesado
al precio de costo de reproducción. La Entidad está obligada a remitir una copia
del Plan Anual a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa -
PROMPYME por el medio de comunicación más rápido y en un plazo no mayor de
diez (10) días a partir de su aprobación.
Con el Plan Anual aprobado se efectuarán los procesos de selección
previstos para el período, de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de
la Ley.
El Plan Anual podrá ser modificado de conformidad con la asignación
presupuestal o en caso de reprogramaciones de metas propuestas.
cc.art 17° L.O.M.; Art. 49° Ley Gestión Presup.; D.S. 105-2001-
PCM; Directiva N° 022-2001-CONSUCODE/PRE
Artículo 8.- Adquisiciones y contrataciones no incluidas en el

Plan Anual.-
Las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas no
contenidos en el Plan Anual deberán ser aprobados por el Titular del Pliego o la
máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, para su inclusión
en el mismo, lo cual deberá informarse al CONSUCODE dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a dicha aprobación.
A su vez, las inclusiones y exclusiones de los procesos de selección serán

comunicadas a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa -
PROMPYME, dentro del mismo plazo, dando cuenta al CONSUCODE.
cc. art 59° Constitución; art 17° L.O.M.; D.S 105-2001-PCM; art 4°
inc 4.1 Ley 27470; art 2° D.S.012-99-PRES;Directiva N° 022-2001-
CONSUCODE/PRE
-60-
De la Programación de los Procesos de Selección ART . 10º
Artículo 9.- Órganos desconcentrados y cómputo de montos.- montos.

Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos precedentes, la Entidad
podrá realizar adquisiciones y contrataciones a través de sus órganos
desconcentrados, siempre que éstos cuenten con capacidad para contratar; o por
medio de otros órganos funcionales con presupuesto propio y autonomía
administrativa. En ambos casos, los montos a que se refieren los Artículos 27, 28
y 29 se computarán para cada órgano, siempre y cuando la adquisición o
contratación sea efectuada directamente por éste, para su utilización o consumo.
D EELL R EEGGIISSTTRROO DDEE P RROOCCEESSOOSS DDEE S EELLEECCCCIIÓÓNN
Artículo 10.- Registro de Procesos y Contratos.-

La Entidad obligatoriamente llevará un registro de los procesos de
Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor
Cuantía, así como de los contratos derivados de éstos.
Dicho registro contendrá la relación resumida de los procesos de selección
realizados durante cada año y deberá consignar como mínimo:
a) Número del proceso de selección;

b) Objeto del proceso;
c) Valor Referencial;
d) Nombre del contratista;
e) Monto del contrato;
f) Valorizaciones aprobadas, de ser el caso;
g) Plazo contractual y plazo efectivo de ejecución;
h) Penalidades y sanciones consentidas o resueltas definitivamente;
i) Costo final.
La información sobre los procesos realizados deberá ser remitida

trimestralmente al CONSUCODE, en la forma establecida por éste, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la finalización de cada período, a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 46 de la Ley.
En cumplimiento de lo establecido por el último párrafo del Artículo 47

de la Ley, la Entidad remitirá trimestralmente a la Contraloría General de la República
la relación de las licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas
públicas, adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones de menor cuantía
que hayan concluido.
cc. Directiva 014-2001-CONSUCODE-PRE; Directiva 006-2001-CG/
OATJ-num VIII puntos 5,6; Art. 4° inc 4.1 Ley 27470; Art. 2° D.S.012-
99-PRES
-61-
Artículo 11.- Libro de actas de procesos de selección.-

Toda Entidad contará con un libro de actas de licitaciones públicas,
concursos públicos y adjudicaciones directas públicas y adjudicaciones directas
selectivas, o con un libro de actas por cada tipo de proceso de selección,
debidamente legalizado, el mismo que podrá ser llevado en hojas mecanizadas.
Facultativamente, también podrá incluir las actas de las adjudicaciones de menor
cuantía o contar con un libro de actas para este tipo de procesos.
cc. art 4° inc 4.1 Ley 27470; art 2° D.S.012-99-PRES
Artículo 12.- Actualización del Registro de Procesos.-

El Registro de Procesos deberá mantenerse actualizado mensualmente
por el funcionario responsable, con indicación de la situación en que se encuentran
los procesos de selección.
Cuando los procesos de selección sean realizados por los órganos a que
se refiere el Artículo 9, éstos deberán llevar el Registro en la forma que establezca
la Entidad con arreglo a los lineamientos establecidos por CONSUCODE. La
información respectiva será entregada al final de cada trimestre al órgano central
para su consolidación.
La información que sirve de sustento a las anotaciones consignadas en el
Registro deberá ser archivada y conservada en orden cronológico y correlativo
hasta la conclusión del contrato. Culminado éste, la Entidad podrá utilizar cualquier
otro medio de conservación de información por el plazo que la legislación determine.
Artículo 13.- Prohibición de Registros de Proveedores.-

La Entidad está prohibida de llevar Registros de Proveedores. Sólo
estará facultada para llevar y mantener un listado interno de proveedores,
consistente en una base de datos que contenga la relación de aquellos. Bajo
ninguna circunstancia la incorporación en este listado será requisito para la
participación en los procesos de selección que la Entidad convoque. La
incorporación de proveedores en este listado es discrecional y gratuita.
cc. arts 28°, 29° R.N.C.
Capítulo II
De las Normas aplicables a todo Proceso de Selección
D EE LLA
ASSG EENNEERRAALLIIDDAADDEESS
Artículo 14.- Clasificación de los procesos de selección.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley, los procesos
de selección son los siguientes:
-62-
De las Normas Aplicables a todo Proceso de Selección ART . 14º
1) Licitación Pública, que se convoca para la adquisición de bienes y

suministros, así como para la contratación de obras, dentro de los márgenes que
establece la Ley Anual de Presupuesto.
La Licitación Pública para la adquisición de bienes, suministros y ejecución

de obras se desdoblará en:
a) Licitación Pública Nacional, para la adquisición de bienes y suministros

producidos por empresas que cuentan con planta industrial instalada en el país,
así como para la ejecución de obras por empresas que tengan instalaciones en el
país.
b) Licitación Pública Internacional, para la adquisición de bienes y
suministros que no se elaboren en el país o, tratándose de obras, cuando las
características técnicas de éstas requieran de participación internacional.
La adquisición de bienes es entendida como el contrato de compraventa

destinado a transferir la propiedad de uno o más bienes a favor de la Entidad.
El suministro es el contrato por el cual la Entidad adquiere en propiedad
bienes a tracto sucesivo, esto es, mediante entregas periódicas, sucesivas o
continuadas.
El contrato de obra es aquél por el cual el contratista se obliga a ejecutar
una obra determinada.
2) Concurso Público, que se convoca para la contratación de servicios en

general, de servicios de consultoría y de arrendamiento de bienes, dentro de los
márgenes establecidos por la Ley Anual de Presupuesto.
Se entiende por servicios en general aquellos que la Entidad contrata con
terceros, ya sean éstos personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades
técnicas como limpieza, vigilancia, reparaciones y otras similares.
Se entiende por servicios de consultoría aquellos de carácter profesional,
altamente calificados, prestados por personas naturales o jurídicas para
investigaciones, proyectos, estudios, diseños, supervisiones, inspecciones,
gerencias, auditorias especiales distintas a las previstas en el Decreto Legislativo
Nº 850 y las asesorías profesionales especializadas.
El Concurso Público para los servicios de consultoría se desdoblará en:

a) Concurso Público Nacional, para la contratación de personas y/o
empresas que presten servicios de consultoría con oficinas instaladas en el país.
b) Concurso Público Internacional, para la contratación de servicios de
consultoría que sólo se pueden prestar contando con participación internacional.
Se entiende por arrendamiento el contrato por el cual el contratista se
obliga a ceder temporalmente a la Entidad el uso de un bien a cambio de una renta
convenida.
-63-
3) Adjudicación Directa, que se convoca para la adquisición, suministro

o arrendamiento de bienes; para la contratación de servicios en general, de servicios
de consultoría y de ejecución de obras, conforme a los márgenes establecidos en
la Ley Anual de Presupuesto.
La Adjudicación Directa puede ser pública o selectiva.

La Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el monto de la
adquisición o contratación es mayor al cincuenta por ciento (50%) del límite
máximo establecido para la Adjudicación Directa en la Ley Anual de Presupuesto.
Requiere de publicación para la convocatoria del proceso y para el otorgamiento
de la Buena Pro.
La Adjudicación Directa Selectiva se convoca cuando:
a) El monto de la adquisición o contratación es igual o menor al cincuenta
por ciento (50%) del límite máximo establecido para la Adjudicación Directa en la
Ley Anual de Presupuesto; y
b) Una Licitación Pública o Concurso Público ha sido declarado desierto
en dos (2) oportunidades.
La Adjudicación Directa Selectiva no requiere de publicación. Se efectúa
por invitación, debiéndose convocar a por lo menos tres (3) proveedores. Por
excepción, el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad,
o en quien éstos hubieran delegado la función, mediante resolución sustentatoria,
podrá exonerar al proceso de selección del requisito establecido, siempre que en
el lugar en que se realice la adquisición o contratación no sea posible contar con un
mínimo de tres (3) proveedores y que los bienes, servicios o ejecución de obras a
adquirir o contratar estén destinados a satisfacer necesidades de la Entidad en la
localidad en que se realiza el proceso.
A fin de garantizar la publicidad de las adjudicaciones directas selectivas,
las convocatorias respectivas serán notificadas a la Comisión de Promoción de la
Pequeña y Microempresa - PROMPYME, la que se encargará de difundirlas entre
las pequeñas y microempresas.
Tanto para la Adjudicación Directa pública como para la Adjudicación
Directa Selectiva, la declaración de desierto obliga a una segunda convocatoria
del mismo tipo que se utilizó en la primera.
4) Adjudicación de Menor Cuantía, que se convoca para:
a) La adquisición, suministro o arrendamiento de bienes; así como para

la contratación de servicios en general, servicios de consultoría y de ejecución de
obras, cuyos montos sean inferiores a la décima parte del límite mínimo establecido
por la Ley Anual de Presupuesto para las licitaciones públicas o concursos públicos,
según corresponda;
b) Las adquisiciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia
de las exoneraciones señaladas en el Artículo 19 de la Ley;
-64-
c) Los supuestos a que se refieren los literales b) de los incisos 1) y 2) del

Artículo 32 de la Ley; y
d) La contratación de expertos independientes para que asesoren a los
Comités Especiales o los integren.
Las adjudicaciones de menor cuantía, destinadas a la adquisición de
bienes y servicios así como para la contratación de obras, serán notificadas a
PROMPYME, según lo dispuesto en los Artículos 93 y 100.
cc.arts 1604°, 1756° inc b), 1666°,1771° C.C.; Ley N° 27879; arts
17°, 47°num 15 L.O.M.; Acuerdo de Directorio 001-2002-019-
FONAFE ; D.S. 084-2001-PCM; Resol. Ministerial 336-2001-SA/DM-
num 2; D.S. 003-2001-PCM; D.S. 105-2001-PCM; art 4° inc 4.1 Ley
27470; art 2° D.S.012-99-PRES ; art 5° D.S. 148-2000-EF
Artículo 15.- Determinación del proceso de selección.-

Se considera como objeto principal del proceso de selección a aquél que
define la naturaleza de la adquisición o contratación en función de la prestación a
ejecutarse.
A tal efecto, para la determinación del proceso de selección aplicable se
considerará el Valor Referencial establecido por la Entidad para la adquisición o
contratación prevista y los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto
para la adquisición o contratación de bienes, servicios, arrendamiento o ejecución
de obras, según corresponda.
En el caso de adquisiciones o contrataciones que conlleven adicional o
complementariamente la ejecución de otro tipo de prestaciones, el objeto principal
del proceso de selección se determinará en función a la prestación que represente
la mayor incidencia porcentual.
En cualquier caso, los bienes o servicios que se requieran como
complementarios entre sí, se consideran incluidos en la adquisición o contratación
objeto del contrato.
cc.Ley N° 27879; art 4° inc 4.1 Ley 27470
Artículo 16.- Procesos de selección según relación de ítems.-
1. Mediante el Proceso de Selección según Relación de Items, la Entidad

puede convocar en un solo proceso la adquisición o contratación de bienes, servicios
o ejecución de obras distintos pero vinculados entre sí. Para proceder a su
convocatoria, la Entidad deberá tener en cuenta la viabilidad económica, técnica
y/o administrativa de la vinculación.
Cada uno de los ítems constituye un proceso menor dentro del proceso
de selección principal. A ellos les serán aplicables las reglas correspondientes al
proceso principal, con las excepciones previstas en el presente Reglamento,
respetándose la naturaleza del objeto de cada ítem.
En los casos de ítems cuyo objeto sea la ejecución o consultoría de obras,
-65-
los postores deberán cumplir los requerimientos exigidos en la Ley y el presente

Reglamento para tales procesos.
En el caso de declaración de desierto de uno o varios ítems, el proceso
de selección que corresponde para la segunda convocatoria se determinará de
acuerdo al valor referencial obtenido de la sumatoria de los mismos.
2. Las Entidades que brindan prestaciones de salud y que tengan la

necesidad de adquirir bienes y/o servicios de naturaleza estratégica o crítica, se
sujetarán a las siguientes disposiciones:
a) El Comité respectivo deberá verificar la existencia de cuando menos

dos ofertas válidas considerando el proceso como una integridad.
b) Si en alguno o algunos ítems hubiese una sola oferta válida, el Comité
podrá otorgar la Buena Pro declarando bajo responsabilidad que los bienes o
servicios son indispensables.
c) Cuando en el proceso se verifique que más de un quince por ciento
(15%) de los ítems se hubiese otorgado contando con una sola oferta válida, el
hecho se informará a la Contraloría General de la República.
d) Dentro del primer mes de cada año, el Titular del Pliego Presupuestal
correspondiente aprobará y publicará en el Diario Oficial El Peruano, la lista de los
bienes y servicios a ser considerados como de naturaleza estratégica o crítica.
Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2) del presente artículo se

entenderá que bienes de naturaleza estratégica son aquellos de alta tecnología
que las Entidades que brindan prestaciones de salud adquieren para mejorar
sustancialmente sus niveles de atención, en tanto que bienes y servicios de
naturaleza crítica son aquellos con los que las Entidades Prestadoras de Salud
deben contar en forma permanente para asegurar la continuidad de sus actividades
operativas.7
cc. Directiva 005-2001-CG/OATJ-num 4; art 4° inc 4.1 Ley 27470
Artículo 17.- Inicio y culminación de los procesos de

selección.-
Los procesos de selección se inician con la convocatoria y culminan con la
suscripción del contrato respectivo o perfeccionamiento de éste; cuando se cancela
el proceso o cuando se deja sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro de acuerdo
con el inciso 4) del Artículo 118 y en los otros supuestos contemplados en la Ley
y el Reglamento.
cc. art 4° inc 4.1 Ley 27470
Artículo 18.- Cómputo de plazos.-

En los procesos de selección, desde su convocatoria y hasta la suscripción
del contrato y en los términos procesales, los plazos establecidos en días sin
(7)
-66-
calificarse por la Ley y el presente Reglamento se computarán como días hábiles

en la República del Perú y/o en la localidad en la que se realiza el proceso de
selección. Son inhábiles los días sábado, domingo y feriados no laborables, así
como los de duelo nacional no laborables y otros declarados por el Poder Ejecutivo.
El plazo excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento.
cc. art 4° inc 4.1 Ley 27470
Artículo 19.- Declaraciones juradas.-

Las declaraciones juradas que se formulen a los efectos de los procesos
de selección se presentan en hoja simple, sin que sea necesaria certificación notarial.
Son responsables de su contenido las personas naturales o los representantes de
las personas jurídicas que las suscriban. En el caso de consorcios, será responsable
el representante o apoderado común a que se refiere el Artículo 37 de la Ley, y
será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 207. La falsedad
de dichas declaraciones es sancionada de acuerdo a lo establecido por el presente
Reglamento, la Ley de Simplificación Administrativa y demás normas
complementarias.8
cc.art IV 1.7), 1.13, art.32°,42° Ley 27444 ; art 5° Ley 27470
Artículo 20.- Prórrogas y postergaciones.-

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 30 de la Ley, la prórroga o
postergación de las etapas de un proceso de selección se determina por acuerdo
del Comité Especial, el cual lo comunicará en forma oportuna a la Entidad y a
todos los adquirientes de Bases o a todos los postores, según corresponda, salvo
que el presente Reglamento disponga lo contrario.
Artículo 21.- Cancelación del proceso de selección.-

Cuando la Entidad decida cancelar un proceso de selección, por causal
debidamente motivada y de acuerdo a lo permitido por el Artículo 34 de la Ley,
deberá comunicar su decisión dentro del día siguiente y por escrito al Comité
Especial. Este, a su vez, deberá comunicar dicha decisión a todos los adquirientes
de las Bases o a quienes hayan sido invitados, según sea el caso, dentro del día
siguiente de recibida la comunicación cursada por la Entidad.
En este caso, el plazo para el reintegro del pago efectuado para adquirir
las Bases no podrá exceder de los cinco (5) días posteriores a la notificación,
bastando para la devolución la sola presentación del comprobante de pago.
La resolución cancelatoria deberá exponer el motivo de la decisión de
cancelar el proceso de selección y se publicará, por una sola vez, en el Diario
Oficial El Peruano y en el que se hubiera publicado la convocatoria, dentro de los
cinco (5) días posteriores a la adopción de la decisión, excepto en el caso de las
adjudicaciones directas selectivas y de menor cuantía en las que basta la
comunicación a los postores invitados o convocados.
cc.Directiva 011-2001-CONSUCODE-PRE
(8)
-67-
Artículo 22.- De los gastos.-

Los gastos que ocasione un proceso de selección serán de cargo exclusivo
de la Entidad que lo convoque, con excepción de los gastos de reproducción de
documentos a que se refiere el Artículo 47.
Artículo 23.- Medios electrónicos de comunicación.-

La Entidad podrá utilizar medios electrónicos de comunicación para la
realización de los actos relativos a la convocatoria, venta y entrega de Bases,
presentación y absolución de consultas, formulación y absolución de observaciones
y notificación del otorgamiento de la Buena Pro, tales como su página web, el
correo electrónico u otros de naturaleza análoga.
La utilización de los medios electrónicos de comunicación es opcional
siempre que permitan confirmar su recepción y no exime de la obligación de
notificar la realización de los actos señalados en el primer párrafo por los medios
documentarios tradicionales de comunicación.
Sin embargo, cuando exista autorización expresa de los interesados, la
notificación efectuada por estos medios tendrá plena eficacia sin necesidad de
recurrir a los sistemas tradicionales de comunicación.
Cuando sean los particulares quienes deseen utilizar los medios
electrónicos de comunicación en forma exclusiva, deberán comunicar tal hecho a la
Entidad en el documento que, utilizando dichos medios, remitan a ésta, siempre
que la Entidad decida la utilización de estos medios.
Artículo 24.- Notificación de actos.-

Sin perjuicio de la notificación personal a los interesados, las decisiones,
acuerdos, resoluciones o pronunciamientos de la Entidad, del CONSUCODE o del
Tribunal, según corresponda, referidos a la absolución de consultas y resolución de
observaciones a las Bases y recursos impugnativos podrán ser notificados, además,
por telegrama, facsímil u otro medio apropiado, salvo la autorización expresa
señalada en el artículo anterior.
Artículo 25.- Consentimiento de la Buena Pro.-

El otorgamiento de la Buena Pro quedará automáticamente consentido
una vez transcurrido el plazo para la interposición de los recursos de impugnación
sin que los postores hayan ejercido tal derecho.
Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, los funcionarios y
dependencias responsables de la Entidad asumen competencia para ejecutar los
actos destinados a la celebración del respectivo contrato.
Artículo 26.- Nulidad de oficio.-

El Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad,
según corresponda, podrá declarar de oficio la nulidad del proceso de selección
por alguna de las causales establecidas en el Artículo 57 de la Ley, sólo hasta antes
-68-
de la celebración del contrato, sin perjuicio de la que sea declarada en la resolución

recaída sobre los recursos impugnativos. Después de celebrados los contratos
sólo es posible declarar la nulidad por efecto del Artículo 9 de la Ley. Esta facultad
es indelegable.
La Resolución que declara la nulidad de oficio deberá publicarse en el
Diario Oficial El Peruano dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición,
bajo responsabilidad.
cc.art 17° L.O.M.; Directiva 011-2001-CONSUCODE-PRE
D EELL V AALLOORR R EEFFEERREENNCCIIAALL
Artículo 27.- Valor Referencial.-

El Valor Referencial es el costo estimado aprobado por la Entidad para la
adquisición o arrendamiento de bienes y para la contratación de servicios u obras,
sobre la base de los precios de mercado.
La Entidad calculará el Valor Referencial incluyendo todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir
sobre el costo de los bienes, servicios o ejecución de obras a adquirir o contratar.
En el caso de los procesos de selección convocados según relación de
ítems, el Valor Referencial del conjunto se determinará en función a la sumatoria
de los valores referenciales de cada uno de los ítems considerados. En las Bases
deberá especificarse tanto el Valor Referencial de los ítems como el Valor Referencial
del proceso de selección.
Artículo 28.- Cómputo de valores referenciales en la

programación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.-
Para determinar en cada caso los montos a que se refiere el Artículo 15,
se computará la suma del costo del conjunto de bienes o servicios del mismo tipo,
requeridos en un lugar determinado y en un período anual, semestral, trimestral o
mensual, según lo programado en el Plan Anual.
El Valor Referencial en la contratación de servicios de cobranzas,
recuperaciones, seguros o similares será determinado de acuerdo al porcentaje que se
fije en las Bases, tomando en consideración el monto a cobrar, recuperar o asegurar.
En la adquisición y contratación de bienes consumibles, de uso continuo
y servicios, se privilegiarán las adquisiciones o contrataciones a través de contratos
con entregas o prestaciones periódicas o continuadas.
Artículo 29.- Cómputo de valores referenciales para ejecución

y consultoría de obras.-
En el caso de ejecución y consultoría de obras, para determinar el tipo de
proceso de selección se considerará el valor referencial actualizado a la fecha de la
-69-
convocatoria, el que se establecerá de ser necesario, mediante fórmulas

polinómicas en el caso de ejecución de obras, o monómicas tratándose de
consultoría de obras, en ambos supuestos con los índices proyectados. Cuando
esté debidamente programada la ejecución o consultoría de la obra por etapas o
tramos independientes, el monto materia del proceso de selección será el Valor
Referencial de cada uno de ellos.9
Artículo 30.- Antigüedad del Valor Referencial.-

Para convocar a un proceso de selección, el Valor Referencial no podrá
tener una antigüedad mayor a dos (2) meses, salvo que las Bases establezcan las
fórmulas de reajuste previstas en el Artículo 44, en cuyo caso la antigüedad no
podrá ser mayor a cuatro (4) meses. Las Bases establecerán el mes y año que
servirán para la determinación del monto de la propuesta económica cuando haya
que aplicar las fórmulas de reajuste.
El Valor Referencial puesto en conocimiento del Comité Especial puede
ser observado por éste, solicitando su revisión a la dependencia encargada de las
adquisiciones y contrataciones de la Entidad, de acuerdo con el Artículo 12 de la
Ley.
Artículo 31.- Publicidad del Valor Referencial.-

El Valor Referencial es público. Sin embargo, puede ser reservado, a
propuesta del Comité Especial, cuando la naturaleza de la adquisición o contratación
lo haga necesario o se trate de bienes, servicios o ejecución de obras que revisten
complejidad o conllevan innovaciones tecnológicas.
La autoridad que aprobó las Bases será la responsable de determinar la
procedencia de la recomendación del Comité Especial.
La reserva cesa cuando el Comité Especial lo haga de conocimiento de
los participantes en el acto de apertura de los sobres.
En los procesos de selección con Valor Referencial reservado no son de
aplicación los límites máximos ni mínimos establecidos en el Artículo 33 de la Ley.
Tampoco se exigirá el otorgamiento de garantía adicional por el monto diferencial
de propuesta.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en caso se supere el
límite máximo establecido en el Artículo 33 de la Ley, para suscribir el contrato se
deberá contar con asignación suficiente de recursos y con la aprobación del Titular
del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda.
Artículo 32.- Prohibición de fraccionamiento.-

La prohibición de fraccionamiento a que se refiere el Artículo 18 de la
Ley significa que no debe dividirse una adquisición o contratación programada
para dar lugar al cambio de un tipo de proceso de selección más riguroso a otro
más simple.
No se considera que existe fraccionamiento cuando, por razones de
(9)
-70-
complejidad, presupuesto o financiamiento, coyuntura u obsolescencia del bien,

servicio u obra, la Entidad determine con la debida sustentación que la adquisición
o contratación se programe y efectúe por etapas, tramos, paquetes o lotes. En
este caso, la prohibición del fraccionamiento se aplica sobre el monto total de la
etapa, tramo, paquete o lote a ejecutar.
Tampoco se considera fraccionamiento la contratación del mismo
proveedor como consecuencia de procesos de selección con objetos contractuales
distintos o realizados bajo circunstancias diferentes.
D EELL C OOMMIITTÉÉ E SSPPEEC
CIIA
ALL
Artículo 33.- Competencia del Comité Especial.-

Los procesos de selección serán conducidos por un Comité Especial, el
cual se encargará de su organización y ejecución, desde la preparación de las
Bases, absolución de consultas, evaluación de observaciones, recepción de ofertas,
calificación de postores, evaluación de propuestas y, en general, todo acto necesario
o conveniente, hasta que la Buena Pro quede consentida o administrativamente
firme.
cc.art 4° inc 4.1 Ley 27470
Artículo 34.- Designación del Comité Especial.-

El Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad,
según corresponda, designará mediante resolución al Comité Especial encargado
de conducir el proceso de selección. En la designación se indicará el número de
miembros, el cual será siempre impar, con un mínimo de tres (3) y un máximo de
cinco (5) integrantes, los nombres de éstos y de los miembros suplentes y quién
actuará como presidente.
La designación del Comité Especial podrá ser para más de un proceso de

selección, siempre que así lo establezca la resolución mediante la cual se formaliza
el encargo y se cumplan las condiciones señaladas en la Ley y el presente
Reglamento.
En el caso de las adjudicaciones directas y las adjudicaciones de menor
cuantía, se podrá designar un Comité Especial permanente, excepto en el caso de
los procesos de selección realizados conforme a los Artículos 19, 20 y el inciso 1)
del Artículo 32 de la Ley, los que deben ser conducidos por el Comité Especial a
que se refiere el Artículo 33.
Los integrantes del Comité Especial, titulares y suplentes, no pueden ser
removidos, salvo caso fortuito, fuerza mayor o cese en el servicio declarados
mediante resolución debidamente motivada.
c.c.art 34° L.O.M.; art 4° inc 4.1 Ley 27470
-71-
Artículo 35.- Conformación del Comité Especial.-

Cualquiera sea el número de integrantes del Comité Especial, como mínimo
uno deberá pertenecer a la Administración de la Entidad y uno deberá ser
especialista, de la misma Entidad o experto independiente, en el objeto de la
convocatoria.
Sin embargo, en el caso de procesos de selección para la adquisición y
contratación de bienes y servicios altamente sofisticados, consultoría o de ejecución
de obras altamente sofisticados, el Comité Especial estará conformado por
profesionales especializados en la materia correspondiente según la siguiente regla:
a) Si son cinco (5) miembros, tres de ellos deberán ser expertos en el

objeto de la convocatoria, los cuales podrán ser independientes, esto es, ajenos a
la Entidad.
b) Si son tres (3) miembros, dos de ellos deberán cumplir con los mismos
requisitos previstos en el literal anterior.
c) En los dos casos previstos en los literales anteriores, un miembro

representará a la Administración de la Entidad.
Los expertos independientes podrán ser personas jurídicas o naturales.

En el caso que se designe como experto independiente a una persona jurídica, ésta
deberá tener como giro principal de su negocio aquél vinculado con el objeto de
la convocatoria, debiendo además designar a la persona natural que la
representará. Tratándose de personas naturales y, cuando sea el caso y se adecue
con la naturaleza de la adquisición o contratación, los expertos independientes
podrán ser escogidos de las nóminas de profesionales hábiles que, para el efecto,
proporcionarán los colegios profesionales. Asimismo, podrán ser invitados
expertos que laboren en otras Entidades.
En los casos de procesos de selección para la ejecución y consultoría de
obras, los expertos independientes que formen parte del respectivo Comité
Especial, o sean contratados para asesorarlo, no requieren estar inscritos en el
Registro Nacional de Contratistas.
Artículo 36.- Contratación de expertos independientes.-

La Entidad suscribirá con los expertos independientes que integren el
Comité Especial o con aquéllos que lo asesoren, un contrato para la prestación de
este servicio bajo las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento, en el cual
deberá figurar necesariamente la obligación por parte del experto independiente
de guardar confidencialidad respecto de toda la información a que tenga acceso
con ocasión del servicio.
-72-
Artículo 37.- Formalización del Comité Especial.-

La decisión mediante la cual se designa al Comité Especial es notificada
a las personas designadas.
Conjuntamente con el documento de designación, se entregará al Comité
Especial los documentos en que consten la descripción y especificaciones técnicas
de los bienes, servicios o ejecución de obras, así como toda la información técnica
y económica que pueda servirle para cumplir con su función.
El Comité Especial deberá instalarse en forma inmediata a su designación,
a efecto de cumplir con el encargo recibido en forma oportuna. Elaboradas las
Bases por el Comité Especial, éste las elevará a la autoridad competente para su
aprobación. Una vez aprobadas, el Comité Especial dispondrá la realización de la
convocatoria.
Durante el desempeño de su encargo, el Comité Especial está facultado
para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la
Entidad, las que estarán obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.
Artículo 38.- Quórum y acuerdos.-

Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité Especial se sujetará
a las siguientes reglas:
1) El quórum para el funcionamiento del Comité Especial, cualquiera que

sea el número de sus integrantes, se da con la totalidad de éstos, completándose
en caso de ausencia o de impedimento, debidamente justificado, con los suplentes
respectivos.
2) Los acuerdos se toman por unanimidad o por mayoría. Esta última se
logra con los votos que alcancen el número entero inmediato superior a la mitad
del total de sus integrantes.
El Comité Especial actúa en forma colegiada y es autónomo en sus
decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Sus
integrantes son solidariamente responsables de su actuación. Los actos del Comité
Especial constan en actas que, debidamente suscritas, quedan en poder de la
Entidad. La fundamentación del voto o votos discrepantes se hará constar en el
Acta.
cc. Directiva 006-2001-CG/OATJ-num VII punto 2; Art. 4° inc 4.1
Ley 27470
Artículo 39.- Cese de las funciones del Comité Especial.-

El Comité Especial cesa en sus funciones cuando el otorgamiento de la
Buena Pro queda consentido o cuando se produzca la cancelación del proceso.
-73-
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO IV
Artículo 40.- Características y/o especificaciones de los bienes,

servicios y ejecución de obras que se deben consignar en las Bases.-
1. Las Bases deberán contener las características y/o especificaciones

técnicas que incidan sobre los objetivos, funciones y operatividad de los bienes,
servicios y ejecución de obras requeridos.
Las Bases deberán especificar, además del precio, los factores pertinentes
que se considerarán para la evaluación de las propuestas y la manera en que éstos
se aplicarán para determinar la mejor propuesta.
Las características y/o especificaciones técnicas, los requerimientos
técnicos así como los factores de evaluación, deberán sujetarse a criterios de
razonabilidad y objetivos congruentes con el bien, servicio u obra requerido con
su costo o precio. Es prohibido establecer características, especificaciones,
requerimientos técnicos o factores de evaluación desproporcionados o
incongruentes en relación con el objeto de la convocatoria. El CONSUCODE está
facultado para disponer la supresión en las Bases de los excesos que advierta o se
denuncien.
2. Excepcionalmente, las Bases podrán establecer el requisito de calificación

previa de postores en los casos de ejecución de obras, siempre que el Valor
Referencial del proceso de selección sea igual o superior a cinco mil Unidades
Impositivas Tributarias (5,000 UIT) a la fecha de la convocatoria. En este caso, la
Entidad deberá contar con la opinión favorable del CONSUCODE antes de
convocar al proceso de selección, la cual será emitida dentro de los siete (7) días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación sustentatoria. En el supuesto
de que el Consejo no emita el informe solicitado dentro del plazo señalado, se
considerará que la opinión fue dictada de modo positivo respecto de lo solicitado
por la Entidad.
Asimismo, las Bases deberán indicar las condiciones especiales, criterios
y factores a considerar en la calificación previa en la que sólo cabe evaluar a los
postores con el fin de determinar su experiencia en la actividad y en la ejecución de
prestaciones similares, su capacidad y/o solvencia técnica y, de ser el caso, en
equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con la obra por
contratar.
La calificación previa de postores constituye una etapa dentro del
proceso de selección convocado, en el cual los postores presentarán, además
de los sobres a que se refiere el Artículo 55, un sobre adicional que contendrá
la documentación objeto de la calificación previa. En todos los casos, el
resultado de dicha calificación se hará de conocimiento de los postores del
proceso de selección.
-74-
Las controversias que surjan sobre la calificación previa se tramitan de

conformidad con el Capítulo I del Título IV del presente Reglamento.10
cc.art 4° inc 4.1 Ley 27470; art 9° D.S. 133-92-EF ; Norma XV CT
Artículo 41.- Precisiones y restricciones de las especificaciones

técnicas.-
Para la descripción de los bienes y servicios a adquirir o contratar, no se
hará referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos
particulares, fabricantes determinados, ni descripción que oriente la adquisición o
contratación de marca, fabricante o tipo de producto específico. Sólo será posible
solicitar una marca o tipo de producto determinado cuando ello responda a un
proceso de estandarización, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o la máxima
autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda.
En los casos en que la especificación técnica definida por la Entidad
haya sido fijada en cumplimiento de reglamentos técnicos, normas metrológicas
y/o sanitarias nacionales, no se requerirá su presentación en la propuesta
técnica.
cc.art 17° L.O.M.; art 4° inc 4.1 Ley 27470; art 9° D.S. 133-92-EF
Artículo 42.- Normas Técnicas, Metrológicas y/o Sanitarias

Nacionales.-
Para los efectos a que se contrae el primer párrafo del Artículo 12 de la
Ley, se entiende como normas metrológicas y/o sanitarias nacionales a aquellas
aprobadas por las autoridades nacionales competentes. Asimismo, se entiende
que la mención a las normas técnicas que se hace en dicho Artículo se refiere
únicamente a los reglamentos técnicos emitidos con carácter obligatorio por las
autoridades competentes.
Las normas técnicas nacionales, emitidas por la Comisión de
Reglamentos Técnicos y Comerciales del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, tienen
carácter referencial y podrán ser tomadas en cuenta por la dependencia encargada
de las adquisiciones y contrataciones de la Entidad para la definición de los
bienes o servicios que se van a adquirir o contratar mediante los procesos de
selección regulados por la Ley y el presente Reglamento, pudiendo su contenido
ser utilizado como factor de evaluación pero en ningún caso como requisito de
participación.
cc.art 4° inc 4.1 Ley 27470; art 8° D.S. 133-92-EF; art 9° D.S. 133-
92-EF
Artículo 43.- Moneda.-

Las Bases deben especificar la moneda o monedas en que se expresarán
las propuestas.
cc.art 4° inc 4.1 Ley 27470; art 9° D.S. 133-92-EF
(10)
-75-
Artículo 44.- Fórmulas de Reajuste de los contratos pactados

en moneda nacional.-
1. En los casos de contratos de tracto sucesivo o de ejecución periódica

o continuada de bienes o servicios, pactados en moneda nacional, las Bases o el
contrato podrán establecer fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden
al contratista. Dicho reajuste no podrá exceder el Indice de Precios al por Mayor a
Nivel Nacional que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática -
INEI, correspondiente al mes de pago, salvo cuando se trate de bienes con cotización
internacional o cuyo precio esté influido por ésta.
2. En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las
Bases establecerán las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a
precios originales del contrato y sus ampliaciones serán ajustadas multiplicándolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la
fórmula o fórmulas polinómicas, los Indices Unificados de Precios de la
Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI,
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización.
En caso de que no se publiquen los Indices Unificados de Precios de la
Construcción dentro del mes a que corresponden, las valorizaciones se reajustarán
proyectando los Indices Unificados de Precios de la Construcción del último mes
publicado, incrementados algebraicamente con el promedio de la variación
producida en los referidos Indices de los dos (2) últimos meses conocidos. Una
vez que se publiquen los Indices Unificados de Precios de la Construcción definitivos
se efectuarán las regularizaciones correspondientes.
Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se
sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.
3. En el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda

nacional, los pagos estarán sujetos a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas
o polinómicas, las cuales deberán estar previstas en las Bases. Para tal efecto, el
consultor calculará y consignará en sus facturas, el monto proyectado resultante
de la aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones serán mensuales, hasta la
fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando el promedio de los
dos (2) últimos índices oficiales señalados en el contrato, publicados a la fecha de
facturación. Una vez publicados los índices definitivos, se efectuarán las
regularizaciones correspondientes.
4. No son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando las Bases
establezcan que las propuestas se expresen en moneda extranjera, salvo el caso
de los bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por
ésta.11
(11)
-76-
Artículo 45.- De los sistemas de adquisiciones y

contrataciones.-
Las Bases de los procesos de selección para la adquisición y contratación
de bienes, servicios y ejecución de obras indicarán, cuando sea necesario, los
sistemas o procedimientos que se utilizarán para determinar el precio y sus posibles
ajustes, sobre la base de las condiciones pre-establecidas en función a la naturaleza
y objeto principal del contrato.
Dichos sistemas podrán ser el de suma alzada y el de precios unitarios,
tarifas o porcentajes.
En el sistema de suma alzada, el postor formula su propuesta por un
monto fijo y por un determinado plazo de ejecución. Tratándose de obras, el
postor presentará, además, el desagregado por partidas que da origen a su
propuesta. Este sistema sólo será aplicable cuando las magnitudes y calidades de
la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas y en los
términos de referencia y, en el caso de obras, en los planos y especificaciones
técnicas respectivos.
En el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el postor formula
su propuesta ofertando precios, tarifas o porcentajes en función de las partidas o
cantidades referenciales contenidas en las Bases, y que se valorizan en relación a
su ejecución real, así como por un determinado plazo de ejecución. En estos casos,
el postor presentará, además del desagregado a que se refiere el párrafo precedente,
el valor total de la oferta económica.
cc. art 4° inc 4.1 Ley 27470; art 9° D.S. 133-92-EF
Artículo 46.- De las modalidades de las adquisiciones y

contrataciones.-
Las Bases de los procesos de selección para la adquisición y contratación
de bienes, servicios y ejecución de obras indicarán, cuando sea pertinente, la
forma o modalidad en que se realizará la ejecución del contrato en lo referente a
su financiamiento y/o en lo relativo al cumplimiento total de la o las prestaciones
que constituyen el objeto del mismo. Estas modalidades podrán ser las
consideradas en el presente Reglamento u otras que se establezcan de acuerdo a
la naturaleza del requerimiento.
Las Bases podrán determinar que la modalidad sea propuesta por el
postor, en cuyo caso se considerará como uno de los factores a evaluar en la
propuesta.
Estas modalidades pueden ser:
1. Por el Financiamiento, cualquiera que sea el objeto del contrato:
a) Con financiación de la Entidad: En esta modalidad la Entidad financia

el costo de los bienes, servicios o ejecución de obras.
-77-
b) Con financiación del contratista: En esta modalidad el postor se

compromete a asumir directamente el financiamiento del monto total o parcial
del contrato de adquisición de bienes, servicios o ejecución de obras.
c) Con financiación de terceros: En esta modalidad el financiamiento del
monto total o parcial de los bienes, servicios o ejecución de obras y los costos
financieros son asumidos por un tercero comprometido conjuntamente con el
postor y con la Entidad.
Para utilizar la modalidad descrita en el inciso c) precedente, se aplicará
lo dispuesto por la Ley de Endeudamiento del Sector Público y la Ley de Equilibrio
Financiero.
2. Por el Alcance del Contrato, en procesos de selección para prestaciones

especiales referidas a bienes, servicios o ejecución de obras:
a) Llave en mano: En esta modalidad el postor ofrece todos los bienes y/

o servicios necesarios para poner en funcionamiento la prestación objeto del
contrato.
b) Administración controlada: En esta modalidad el postor se compromete
a efectuar la dirección técnica y económica de la prestación.
c) Concurso oferta: En esta modalidad el postor concurre ofertando
expediente técnico, ejecución de la obra, plazos y, de ser el caso, terreno. Para la
ejecución de la obra, el postor podrá ofertar sistemas constructivos convencionales
o no convencionales, siempre que estos últimos permitan futuras ampliaciones de
obra por el sistema convencional. En este supuesto, no es de aplicación el
impedimento a que se contrae el inciso f) del Artículo 9 de la Ley.
El CONSUCODE emitirá las disposiciones complementarias para los
procesos de selección que se convoquen mediante las modalidades consideradas
en el presente artículo.12
Artículo 47.- Venta de Bases.-

Toda persona que desee participar en un proceso de Licitación Pública,
Concurso Público o Adjudicación Directa debe comprar las Bases. En el caso de
propuestas presentadas por un consorcio, bastará que uno de sus integrantes las
haya adquirido.
Igualmente, deben comprar las Bases los postores de ejecución y
consultoría de obras en procesos de adjudicación de menor cuantía.
Las Bases estarán a disposición de los interesados, a fin de que éstos
puedan informarse sobre su contenido durante el plazo establecido para su venta.
Las Bases se venden desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un
(1) día después de haber quedado integradas, bajo responsabilidad del Comité
Especial.
(12)
-78-
La persona que adquiere las Bases se adhiere al proceso de selección en

el estado en que éste se encuentre.
Artículo 48.- Costo de las Bases.-

El precio de venta de las Bases será fijado por la Entidad y no puede
exceder el costo directo de reproducción de los documentos que la integran.
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO V
D EE LLA
ASS E TAP
TAPA
A SS DDEELL P RRO OC CEESSO DEE S EELLEEC
O D CCCIIÓ
ÓNN
Artículo 49.- Etapas del proceso.-

El calendario de los procesos de selección contendrá las etapas siguientes,
salvo las excepciones previstas en el presente Reglamento:
a) Convocatoria;
b) Venta de Bases;
c) Presentación de consultas, absolución y aclaración de las Bases;
d) Formulación de observaciones a las Bases e integración de éstas;
e) Presentación y entrega de propuestas;
f) Evaluación de propuestas; y
g) Otorgamiento de la Buena Pro.
El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo

de estas etapas constituye causal de nulidad de las etapas siguientes del proceso,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26, y lo retrotrae al momento
anterior a aquél en que se produjo dicho incumplimiento.
cc. Directiva 013-2001-CONSUCODE-PRE
Artículo 50.- Convocatoria.-

La convocatoria de los procesos de selección se efectúa mediante
publicaciones, salvo las excepciones previstas en el presente Reglamento.
Artículo 51.- Formulación de consultas.-

Los adquirientes de Bases podrán formular consultas o solicitar la
aclaración de cualquiera de sus extremos, o plantear solicitudes respecto a ellas.
El Comité Especial absolverá las consultas, aclarará las Bases o se
pronunciará sobre las solicitudes, según corresponda, mediante un pliego
-79-
absolutorio que, debidamente fundamentado y sustentado, se hará de

conocimiento de todos los adquirientes en forma simultánea y quedará a
disposición de éstos en el local de la Entidad.
Las respuestas y aclaraciones a las Bases se consideran como parte
integrante de éstas y del contrato.
Al absolver las consultas, el Comité Especial no podrá exigir
requerimientos mayores ni distintos que los originalmente establecidos en las
Bases.
Artículo 52.- Observaciones a las Bases.-

Mediante escrito debidamente fundamentado, los adquirientes podrán
formular observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el
incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el Artículo 25 de la
Ley o de cualquier disposición en materia de adquisiciones y contrataciones del
Estado.
El Comité Especial evaluará las observaciones presentadas y, de ser el
caso, las acogerá comunicando a todos los adquirientes la corrección a que haya
lugar.
En caso que el Comité Especial no acoja las observaciones formuladas,
las elevará junto con un informe técnico al CONSUCODE, el mismo que resolverá
en última instancia, dentro de los plazos establecidos en el presente Reglamento.
El CONSUCODE notificará su pronunciamiento al Comité Especial, de conformidad
con el Artículo 24.
Para efecto del cómputo del plazo de las notificaciones, se concederá el
término de la distancia cuando la Entidad convocante tenga su domicilio en una
ciudad distinta a la de la sede del CONSUCODE, con arreglo al cuadro de distancias
vigente en el Poder Judicial, salvo que se haya podido notificar válidamente por
facsímil o algún medio de comunicación idóneo.
Contra el pronunciamiento del CONSUCODE, no cabe la interposición
de recurso alguno.
Una vez acogidas o resueltas, en su caso, todas las observaciones, o si
éstas no se han presentado dentro del plazo indicado, las Bases quedarán integradas
como reglas definitivas del proceso y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra
vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del
Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según sea
el caso, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal a raíz de una
impugnación.
La integración de las Bases deberá informarse al CONSUCODE cuando
éste hubiese emitido pronunciamiento sobre ellas, para lo cual el Comité Especial
deberá remitirle una copia autenticada de las Bases integradas en el mismo
momento en que notifique a los adquirientes.
cc.art 17° L.O.M.; Directiva 013-CONSUCODE-PRE
-80-
Artículo 53.- Interpretación de las Bases.-

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial es el único autorizado
para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sólo para los efectos de
su aplicación, sin perjuicio de lo que eventualmente resuelva el Tribunal a raíz de
una impugnación.
Artículo 54.- Presentación de documentos.-

Todos los documentos que contengan información esencial de las
propuestas en un proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en
su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información
técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares,
que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la
exactitud y veracidad de dichos documentos.
Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por
autoridad pública en el extranjero, el postor podrá presentar copia simple de los
mismos sin perjuicio de su ulterior presentación, debidamente legalizados por el
Consulado respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea
favorecido con la Buena Pro.
cc. art 41° Ley 27444.
Artículo 55.- Forma de presentación y alcances de las

propuestas.-
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres, de los cuales el primero
contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por
medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán
foliadas correlativamente empezando por el número uno. La última hoja será firmada
por el postor o su representante legal o mandatario designado para el efecto.
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,
incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su
representante legal o mandatario designado para dicho fin.
Las propuestas económicas deberán incluir todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la
de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
En el caso de los procesos de selección convocados según relación de
ítems, las propuestas que sean presentadas en cada uno de los ítems contendrán
todos los conceptos antes indicados.
Artículo 56.- Contenido de la declaración jurada.-

El postor, al presentar su propuesta técnica, deberá acompañar una
declaración jurada simple en la cual manifieste lo siguiente:
-81-
a) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección

ni para contratar con el Estado, conforme al Artículo 9 de la Ley;
b) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y
procedimientos del proceso de selección;
c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e información
que presenta para efectos del proceso;
d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de
selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y
e) Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así
como en la Ley Nº 25035, Ley de Simplificación Administrativa, y demás
disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.
Si el postor fuese una de las Entidades a las que se refiere el Artículo 2 de

la Ley, el Titular del Pliego o máxima autoridad administrativa de la misma, según
corresponda, deberá formular adicionalmente una declaración jurada en la cual
manifieste que no utilizará recursos provenientes del tesoro público para la
ejecución de las prestaciones derivadas del contrato, en caso resulte ganador de la
Buena Pro. El incumplimiento en la presentación de la declaración jurada determina
la descalificación automática de la propuesta conforme a lo establecido en el
inciso c) del Artículo 59. Por su parte, el uso directo o indirecto de recursos del
Tesoro Público en la ejecución del contrato, determinará su nulidad.13
cc.art IV, 32°,42° Ley 27444; art 17° L.O.M.; art 4° inc 4.6 Ley
27470
Artículo 57.- Formalidad de los actos de presentación de

propuestas.-
Los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena
Pro son formales y se realizan en presencia del Comité Especial y, salvo las
excepciones previstas en el presente Reglamento, con la participación de Notario
Público o Juez de Paz, según sea el caso. El Comité levantará el acta respectiva, la
cual deberá ser suscrita por todos sus miembros y los postores que lo deseen.
Cuando los actos sean públicos, sólo pueden intervenir y firmar el acta respectiva
aquellos que hubiesen presentado sus propuestas.
Los actos se llevan a cabo en la fecha y hora señaladas en la convocatoria,
salvo que éstos se posterguen, de acuerdo con lo establecido en la Ley y el
presente Reglamento.
Artículo 58.- Acreditación de representantes.-

Para el acto de presentación de propuestas y, en su caso, el de
otorgamiento de la Buena Pro, los postores individuales concurren personalmente,
o a través de su representante debidamente acreditado ante el Comité Especial
mediante carta poder simple. Las personas jurídicas concurren por medio de su
representante legal o apoderado acreditado por carta poder simple.
(13)
-82-
Artículo 59.- Presentación de propuestas, apertura de sobres

y evaluación.-
El acto de presentación de propuestas y apertura de sobres se desarrollará
de la siguiente manera:
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los postores
en el orden en que adquirieron las Bases, para que entreguen los sobres que
contienen las propuestas técnicas y económicas. Si al momento de ser llamado el
postor no se encuentra presente, se le tendrá por desistido de participar en el
proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del
comprobante del pago de las Bases. Los integrantes de un consorcio no podrán
presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.
El Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta
técnica de cada postor. La propuesta técnica se presentará en original y en el
número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad
de miembros que conforman el Comité Especial.
Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos y el
Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor
sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, el Comité
Especial los devolverá al postor, teniéndolos por no presentados, salvo que éste
exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el
Notario Público o Juez de Paz autenticará una copia de la propuesta, la cual
mantendrá en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación o
deje consentir la devolución. Si se formula apelación, se estará a lo que finalmente
se resuelva al respecto.
a) Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores
subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la
propuesta técnica, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de dos (2) días,
desde la presentación de la misma, para que el postor los subsane, en cuyo caso la
propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda
del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda
corregirse en el mismo acto.
b) Si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las
propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario Público o Juez de Paz
procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas,
dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por
él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen,
conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público,
comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las
propuestas técnicas.
c) Evaluadas y/o calificadas las propuestas técnicas, el Notario Público o
Juez de Paz procederá a abrir en acto público, los sobres de las propuestas
económicas de los postores que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido, lo
que se hará de conocimiento de los postores.
-83-
d) Las propuestas económicas serán presentadas en original y con el

número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad
de miembros que conforman el Comité Especial, aplicándose el procedimiento
establecido para las propuestas técnicas, salvo en lo referente a las omisiones o
errores en los que no cabe subsanación alguna. Serán evaluadas en la fecha prevista
en las Bases.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, en el caso de los
procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas, el
Comité Especial deberá verificar la sumatoria de la propuesta de mayor puntaje y,
de existir alguna incorrección aritmética, deberá corregirla a fin de consignar el
monto correcto y asignarle el lugar que le corresponde. Dicha corrección debe
figurar expresamente en el acta respectiva.
e) Sea que la evaluación se realice en forma inmediata a la apertura de
sobres o se lleve a cabo en fecha posterior, es de aplicación lo dispuesto en el
Subcapítulo VII del presente Capítulo.
f) Todas las impugnaciones sobre el acto de presentación de propuestas
y otorgamiento de la Buena Pro se regulan por el Artículo 54 de la Ley y por lo
dispuesto en el presente Reglamento.14
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO V I
D EELL C OONNTTEENNIIDDOO DDEE LLOOSS S OOBBRREESS
Artículo 60.- Contenido de los sobres para la adquisición de

bienes y suministros.-
El contenido de los sobres para la adquisición de bienes y suministros
deberá ajustarse a lo siguiente:
1. Propuesta Técnica:
a) Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor o

de su representante legal, domicilio, inscripción en los Registros Públicos, cuando
corresponda, e indicación del documento de identidad. Por ningún motivo se
exigirá la presentación de certificados o documentos, ya sea en original o copia.
b) Promesa de consorcio, de ser el caso.
c) Declaración Jurada de acuerdo con lo establecido en el Artículo 56.
d) Declaración Jurada de ser una pequeña o una microempresa, de ser el
caso.
e) Descripción de la especificación técnica cumpliendo lo requerido por
la Entidad, sustentada, según corresponda, con folletos, muestras, planos,
catálogos, certificados de calidad y salubridad, entre otros.
f) Carta de compromiso en la que se consigne las condiciones de entrega
o suministro, plazos o calendarios.
(14)
-84-
g) Descripción de la red de distribución de reparación y mantenimiento

cuando se trate de adquisición de maquinaria y equipo.
Para acreditar las prestaciones relacionadas con el objeto de la
convocatoria, se podrá solicitar la presentación de certificados, constancias o
copias simples de los contratos, según corresponda, hasta por un número máximo
de diez (10).
2. Propuesta Económica:
a) Monto total de la oferta y precios unitarios cuando sea el caso.

Tratándose de un proceso de selección, según relación de ítems, se consignará el
monto total de la oferta y el precio unitario de cada ítem.
b) Oferta de financiamiento, si fuese el caso, de acuerdo con lo dispuesto
en las Bases.
cc.art IV, 31°,41°,42° Ley 27444; art 9° D.S. 133-92-EF
Artículo 61.- Contenido de los sobres para la contratación

de servicios en general.-
El contenido de los sobres para la contratación de servicios en general
a) Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor

o de su representante legal, domicilio e inscripción en los Registros Públicos,
cuando corresponda, e indicación del documento de identidad. Por ningún
motivo se exigirá la presentación de certificados o documentos, ya sea en
original o copia.
d) Declaración Jurada de ser una pequeña o microempresa, de ser el
caso.
e) Información referida a los factores de evaluación considerados en las
Bases, las que deberán especificar:
i. Para el postor: El tiempo de experiencia en la actividad, principales

trabajos realizados y/o trabajos similares, que se sustentarán con copia simple de
los certificados, constancias o los respectivos contratos, con un máximo de diez
(10) trabajos en cada caso.
ii. Para el personal expresamente indicado en las Bases: El tiempo de

experiencia en la actividad y principales trabajos realizados en la especialidad con
un máximo de diez (10) documentos sustentatorios.
-85-
iii. Plan de trabajo, en el que se incluya, de ser el caso, el uso de medios

tecnológicos.
a) Monto total de la propuesta y precios unitarios, tarifas o porcentajes

cuando sea el caso. Tratándose de un proceso de selección por ítems, se consignará
el monto total de la oferta, el monto total de cada ítem y los precios unitarios,
tarifas o porcentajes según corresponda.
b) Oferta de financiamiento, cuando sea el caso, de acuerdo con las
Bases.
cc.art 41° Ley 27444; art 9° D.S. 133-92-EF

de servicios de consultoría.-
El contenido de los sobres para la contratación de servicios de consultoría
a. Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor

o de su representante legal, domicilio, inscripción en los Registros Públicos,
cuando corresponda, e indicación del documento de identidad. Por ningún
motivo se exigirá la presentación de certificados o documentos ya sea en
original o copia.
b. Promesa de consorcio, de ser el caso.
c. Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro
Nacional de Contratistas, para el caso de consultoría de obras.
d. Declaración Jurada de acuerdo con lo establecido en el Artículo 56.
e. Declaración Jurada de ser una pequeña o microempresa, de ser el caso.
f. Información referida a los factores de evaluación considerados en las
Bases, las que deberán especificar:
i. Para el postor: Tiempo en la actividad, que se sustenta con la fecha de

inicio de las actividades o de constitución, según corresponda; experiencia en la
actividad, que se acredita con los principales trabajos realizados, con un máximo
de cinco (5) sustentados en copia simple de certificados, constancias o contratos;
y experiencia en la especialidad, que se demuestra con los trabajos similares, con
un máximo de cinco (5) sustentados en copia simple de certificados, constancias o
contratos. La especialidad consignada en el Certificado de Inscripción expedido
por CONSUCODE no es, en ningún caso, causal de eliminación en el proceso de
selección.
-86-
ii. Para el personal expresamente indicado en las Bases: Tiempo en el

ejercicio de la profesión que se sustenta con la fecha de colegiación o documento
análogo; experiencia en la actividad, que se acredita con los principales trabajos
realizados, con un máximo de cinco (5) sustentados en copia simple de certificados,
constancias o contratos; y experiencia en la especialidad, que se demuestra con los
trabajos similares, con un máximo de cinco (5) sustentados en copia simple de
certificados, constancias o contratos.
iii. Plan de trabajo e innovación tecnológica, de ser el caso.
El postor podrá incluir, cuando así haya sido previsto en las Bases, por
documento separado y como parte de su propuesta técnica, las prestaciones
adicionales que oferte de manera opcional con el objeto de optimizar su oferta;
así como plantear la exclusión de determinadas prestaciones que considere
innecesarias.
a) Monto total de la propuesta y precios unitarios, tarifas o porcentajes

si fuese el caso. Tratándose de un proceso de selección según relación de ítems, se
estará a lo dispuesto en el inciso 2) del Artículo 61.
b) Oferta de financiamiento, si estuviese previsto en las Bases.
En los casos que el postor haya ofertado prestaciones adicionales, y/o la
exclusión de parte de las prestaciones solicitadas, el sobre de su propuesta
económica contendrá el monto a adicionar o a descontar, en la eventualidad de
que ellas sean aceptadas por la Entidad.15
cc.art 41° Ley 27444; arts 23°,26° R.N.C.; art 9° D.S. 133-92-EF

de seguros.-
El contenido de los sobres para la contratación de seguros deberá ajustarse a lo siguiente:
a) Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor o

de su representante legal, domicilio e inscripción en los Registros Públicos, cuando
exigirá la presentación de certificados o documentos, ya sea en original o copia;
d) Slip Técnico, de acuerdo con lo especificado en las Bases.
e) Plazo de pago de siniestros.
f) Información referida a:
i. Experiencia en manejo de cartera de seguros; y
ii. Mejoras técnicas.
(15)
-87-
Siempre que las Bases lo permitan, el postor podrá incluir, en documento

separado y como parte de su propuesta técnica, prestaciones adicionales que
oferte de manera opcional con el objeto de optimizar su propuesta; así como
plantear la exclusión de determinada prestación que considere innecesaria.
a) Monto total de la propuesta.

b) Forma de Pago.
En el caso que la propuesta técnica del postor incluya o excluya las

prestaciones a que se refiere el último párrafo del numeral 1, la propuesta
económica indicará en documento separado el monto a adicionar o a descontar
de su oferta, sujeto a que la Entidad acepte la propuesta.
cc. art 41° Ley 27444; art 9° D.S. 133-92-EF

de obras.-
El contenido de los sobres para la contratación de obras cuyo Valor
Referencial sea menor a tres mil Unidades Impositivas Tributarias (3,000 UIT),
a. Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor o de

su representante legal, domicilio e inscripción en los Registros Públicos, cuando
exigirá la presentación de certificados o documentos, ya sea en original o copia.
b. Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro
Nacional de Contratistas.
c. Promesa de consorcio, de ser el caso.
d. Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 56.
e. Declaración Jurada de ser una Pequeña o Microempresa, si fuera el
caso.
f. Plazo de ejecución.
En las obras cuyo Valor Referencial sea igual o superior a tres mil Unidades
Impositivas Tributarias (3,000 UIT), se requerirá además:
g. Documentación referida a los factores de evaluación conteniendo

información del postor respecto a:
-88-
i. Principales obras ejecutadas, hasta por un monto máximo acumulado

equivalente a cinco (5) veces el Valor Referencial de la obra materia de la
convocatoria en los últimos diez (10) años;
ii. Ejecución de obras similares, hasta por un máximo acumulado
equivalente al Valor Referencial de la obra materia de la convocatoria;
iii. Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto, de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 147;
iv. Oferta de contratar en la ejecución de la obra un porcentaje de
trabajadores entre los residentes de la misma localidad, provincia o provincias
colindantes al lugar de ejecución; y,
v. Equipo mínimo propuesto, sea propio, arrendado o con promesa de
adquisición o arrendamiento.
h. En los casos de contratación de obras bajo las modalidades por el
alcance del contrato, la propuesta técnica incluirá, además, la documentación e
información referidas a factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones
técnicas, de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.
a) Monto total de la propuesta, incluyendo el presupuesto detallado por

las partidas que la generan. En el caso de proceso de selección según relación de
ítems, se estará a lo dispuesto en el inciso 2) del Artículo 60.
b) Oferta financiera, en caso de haber sido prevista en las Bases.16
cc. art 41° Ley 27444; arts 11°,19° R.N.C.; art 9° D.S. 133-92-
EF
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO VII
D EE LLA
A E VVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS P RROOPPUUEESSTTAASS
Artículo 65.- Método de evaluación de propuestas.-

La evaluación integral de una propuesta comprende tanto la referida a la
propuesta técnica como a la propuesta económica.
Las propuestas técnicas y económicas se evalúan asignándoles puntajes
de acuerdo a los factores y criterios de evaluación y calificación que se establezcan
en las Bases del proceso.
La suma de los máximos puntajes que se asignen a la propuesta técnica
y a la propuesta económica deberá ser igual a cien (100) puntos, de los cuales no
menos de cincuenta (50) deberán ser asignados para la propuesta económica,
excepto en los casos en que el presente Reglamento indique lo contrario. Dicha
asignación de puntajes deberá estar expresada en las Bases.
La propuesta evaluada como la mejor será aquella que obtenga el mejor
(16)
-89-
costo total, el cual equivale al mayor puntaje total calculado como se describe en
el presente Reglamento. La Buena Pro se otorga a la propuesta evaluada como la
mejor.
En la evaluación no se tomarán en cuenta las disposiciones sobre reajuste
de precio aplicables al período de ejecución del contrato.
Artículo 66.- Cálculo del costo total.-

Para la evaluación técnica, las Bases establecerán los requerimientos
mínimos a cumplir para que la propuesta sea admitida. Asimismo, señalarán los
factores necesarios para la evaluación, los puntajes máximos que se le asignan y
los respectivos criterios de evaluación y calificación.
Las garantías comerciales, de funcionamiento u otras análogas, así como
el plazo de entrega, el mantenimiento del bien requerido y similares, serán
considerados siempre factores técnicos.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo

establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les
asignará puntaje según la siguiente fórmula:
Pi = 2 (PMPE) - (Oi/Om) x PMPE
Donde:
Pi = Puntaje de la oferta económica i

Oi = Oferta Económica i
Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica
i = Propuesta
Cuando el puntaje de la oferta económica resulte negativo, deberá

mantenerse como tal para el cálculo del puntaje total, el cual será calculado hasta
el tercer decimal.
Si la propuesta económica incluye una propuesta de financiamiento,

la primera se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo
financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se
tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento tales como la tasa de
interés, las comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad
si fuere el caso. Asimismo, para el cálculo del valor presente de la oferta
financiera, se aplicará la tasa de descuento del doce por ciento (12%), la cual
podrá ser modificada por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y
Finanzas.
-90-
El puntaje total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes

obtenidos en la evaluación técnica y en la evaluación económica.
Artículo 67.- Evaluación de propuestas para la adquisición

de bienes y suministros.-
En caso de adquisición de bienes y suministros se tendrá en cuenta lo
siguiente:
1. La evaluación de las propuestas técnicas considerará los requerimientos

técnicos mínimos, de modo que las que no cumplan con éstos serán desestimadas
sin evaluarse su propuesta económica.
Asimismo, considerará los factores técnicos aplicables, los puntajes
máximos asignados, los criterios de calificación y el grado de cumplimiento de los
requerimientos en ellos establecidos, a fin de determinar los puntajes por evaluación
técnica de las propuestas.
Las siguientes características técnicas podrán ser consideradas como
requerimientos técnicos mínimos o como factores técnicos de evaluación, según
corresponda al tipo del bien y a la necesidad de la Entidad:
a) El plazo de entrega
b) Los costos de operación.
c) La eficiencia y compatibilidad del bien.
d) La disponibilidad de servicios y repuestos.
e) La capacitación necesaria, si fuese el caso.
f) La seguridad contra accidentes.
g) El impacto ambiental.
h) La experiencia del postor.
Para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la Entidad

determinará en las Bases el puntaje mínimo que se deberá alcanzar. Las
propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas en esta
etapa.
2. Los factores de evaluación de la oferta económica serán los siguientes:
a) El precio final del bien, incluyendo todo tipo de tributos, transportes

y seguros, en el lugar de entrega especificado en las Bases.
b) La oferta financiera que incluye el calendario de pagos, si fuese el
caso.
El procedimiento de evaluación se efectuará para determinar el mejor

costo total siguiendo lo dispuesto en los Artículos 65 y 66.
-91-
Artículo 68.- Evaluación de propuestas para la contratación

de servicios en general y de consultoría.-
1. La evaluación de las propuestas de servicios en general y de consultoría

se realizará en dos (2) etapas. La primera es la evaluación técnica, cuya finalidad es
calificar la calidad de la propuesta, y la segunda, es la evaluación económica, la
cual tiene por objeto calificar el monto de la propuesta.
Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas
económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.
Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican
sobre cien (100) puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio
ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente
fórmula:
PTPi = c1PTi + c2PEi
Donde:
PTPi = Costo Total del postor i

PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i
PEi = Puntaje por Evaluación Económica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica
Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las condiciones

siguientes:
a. La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00)

b. Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos
dentro de los márgenes siguientes:
i. En los casos de contratación de servicios en general:
0.40 < c1 < 0.70; y

0.30 < c2 < 0.60
ii. En los casos de contratación de servicios de consultoría:
0.80 < c1 < 0.90; y

0.10 < c2 < 0.20
La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor

puntaje total.
-92-
2. Etapa de evaluación técnica.
a. El Comité Especial evaluará y calificará cada propuesta de acuerdo con

las Bases y conforme a una escala que sumará cien (100) puntos, según los criterios
que se detallan a continuación:
- Factores referidos al postor.

- Factores referidos al personal expresamente indicado en las Bases.
- Objeto del contrato.
- Plan de trabajo.
- Innovación tecnológica.
b. Cuando se trate de la evaluación de propuestas técnicas de consultoría

y sin perjuicio del puntaje total de cien (100) puntos, las Bases podrán establecer
puntajes máximos para los factores genéricos antes referidos, de acuerdo a los
márgenes que el presente Reglamento establece para cada tipo de proceso de
selección.
c. Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las
propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos.
Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas y
rechazadas en esta etapa.
3. Etapa de evaluación económica:
En la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección, se

procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas.
Previamente el Comité Especial comunicará a los postores los puntajes obtenidos
en la evaluación técnica y procederá a devolver los sobres de las propuestas
económicas de aquéllos que no hayan alcanzado el puntaje mínimo indicado en el
literal c) del numeral anterior.
Los sobres que contienen las propuestas económicas de los postores
que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo admisible serán abiertos en
dicho acto, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 57 y 59.
El puntaje de la propuesta económica se calculará siguiendo las pautas
del Artículo 66 donde el puntaje máximo para la propuesta económica será de
cien (100) puntos.
4. Determinación del puntaje total:
Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones técnica y

económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas según el
método señalado en el presente artículo, eligiéndose como ganadora y
otorgándosele la Buena Pro a la que obtenga el mayor puntaje. 17
(17)
-93-
Artículo 69.- Evaluación de propuestas para la contratación

de seguros.
1. La evaluación técnica y la evaluación económica de las propuestas

para la contratación de seguros se calificarán sobre cien (100) puntos. El puntaje
para determinar la oferta con el mejor puntaje total será el promedio ponderado
de ambas evaluaciones. Las ponderaciones serán de cuatro décimas (0.4) para la
evaluación técnica y de seis décimas (0.6) para la evaluación económica, de acuerdo
con la siguiente fórmula:
PTPi = 0.4 x PTi + 0.6 x PEi
Donde:
PTPi = Costo Total del postor i;

PTi = Puntaje por Evaluación Técnica del postor i;
PEi = Puntaje por Evaluación Económica del postor i;
Para participar en la etapa de evaluación económica no se requerirá

alcanzar puntaje mínimo alguno en la evaluación técnica.
2. Etapa de evaluación técnica.
El Comité Especial evaluará y calificará cada propuesta de acuerdo con

los puntajes previstos en las Bases y conforme a una escala que sumará cien (100)
puntos, según los criterios que se detallan a continuación:
a. Slip Técnico, que califica que la propuesta esté conforme al Slip

requerido por la Entidad, debiendo asignarse el puntaje máximo establecido en
las bases, que no podrá ser menor de cuarenta (40) puntos, al postor que cumpla
con presentar la propuesta requerida en las especificaciones técnicas de las Bases.
Cualquier mejora técnica otorgada será calificada en el factor de mejoras técnicas.
Si la propuesta no cumple con lo solicitado en las Bases, será materia de
descalificación.
b. Experiencia en el manejo de cartera de seguros, que califica la experiencia
del postor en la administración de programas de seguros. El postor que tenga
mayor número de años en la administración de este tipo de seguros, recibirá el
máximo puntaje. Al resto de propuestas, se les asignará puntaje en forma
proporcional.
c. Plazo de pago de siniestros, que califica el cumplimiento del postor
respecto a los plazos de pagos previstos en la Ley. En consecuencia, la propuesta
que no cumpla con los plazos previstos en el Artículo 332 de la Ley Nº 26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
-94-
Superintendencia de Banca y Seguros será objeto de descalificación. Al postor que

ofrezca el menor plazo se le otorgará el puntaje máximo. Al resto de propuestas,
se les asignará puntaje en forma proporcional.
d. Mejoras técnicas, que califica las mejoras de orden técnico que presenten
los postores respecto al Slip requerido. Se otorgará el máximo puntaje al postor
que presente mayores ventajas técnicas para la Entidad. Al resto de propuestas, se
les asignará el puntaje proporcional correspondiente.
3. Etapa de evaluación económica:

La evaluación de este rubro se encuentra subdividida en el análisis de los
siguientes factores:
a. Monto total de la propuesta: Se calificará con el máximo puntaje
establecido en las Bases que no podrá ser menor de sesenta (60) puntos, al postor
que oferte la prima total más baja para el programa de seguros solicitado. Al resto
de propuestas se las calificará de acuerdo con el Artículo 66.
b. Forma de pago: Se calificará con el máximo puntaje al postor
que presente las mejores facilidades para el pago de la prima dentro de la
vigencia del seguro. Al resto de propuestas se las calificará en forma
proporcional.
4. Determinación del costo total:

Una vez calificadas las propuestas mediante las evaluaciones técnica y
económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas según el
método señalado en el presente artículo, eligiéndose como ganadora y
otorgándosele la Buena Pro, a la que obtenga el mejor costo total.18
Artículo 70.- Evaluación y calificación de propuestas para la

contratación de obras.
1. Para la contratación de obras cuyo Valor Referencial sea menor a tres

mil Unidades Impositivas Tributarias (3,000 UIT), las Bases considerarán como
único factor técnico de evaluación el plazo de ejecución. La evaluación de las
propuestas se efectuará considerando un puntaje de diez (10) puntos para el
plazo y un puntaje de noventa (90) para el precio.
2. Tratándose de las obras cuyo Valor Referencial sea igual o superior a
tres mil Unidades Impositivas Tributarias (3,000 UIT), las Bases considerarán,
además del plazo de ejecución, los factores a que se refiere el inciso g) del
numeral 1 del Artículo 64. La evaluación de las propuestas se efectuará de
acuerdo con el método y procedimiento descritos en los Artículos 65 y 66. En
estos casos, se podrá considerar un puntaje máximo de veinte (20) puntos para
la evaluación técnica, de los cuales cuando menos diez (10) corresponderán al
plazo.
(18)
-95-
Cuando las Bases hayan considerado, además del plazo de ejecución, los
factores a que se refieren los incisos g) y h) del numeral 1 del Artículo 64, la
evaluación de las propuestas se efectuará de acuerdo al método y procedimiento
descritos en los Artículos 65 y 66. En estos casos, se podrá considerar un puntaje
máximo de cincuenta (50) puntos para la evaluación técnica, de los cuales cuando
menos diez (10) corresponderán al plazo.
En los casos a que se refieren los dos (2) párrafos precedentes del presente
numeral, la Entidad determinará en las Bases el puntaje mínimo que se deberá
alcanzar para acceder a la
evaluación de la propuesta económica. Las propuestas técnicas que no alcancen
dicho puntaje serán descalificadas en esta etapa.
3. Si la propuesta económica incluye una oferta financiera, aquélla se
evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que
comprenda los costos financieros y el repago de la deuda, siguiendo las pautas y
procedimientos establecidos para el efecto en el Artículo 66.
4. La Buena Pro se otorgará en mesa y en el mismo acto a la propuesta
que obtenga el mejor costo total, salvo que las Bases hayan previsto actos
separados para la evaluación y calificación y para el otorgamiento de la Buena
Pro.
5. Para el caso de obras con el requisito de calificación previa de postores,
las propuestas presentadas pasarán a la evaluación técnica y económica respectiva,
la que se efectuará de acuerdo al primer párrafo del presente artículo.19
cc. Norma XV CT
S UUBBCCAAPPÍÍTTUULLOO VIII
D EELL O TTOORRGGAAM
MIIEENNTTO O D A BU
DEE LLA UEEN
NAA P RRO
O
Artículo 71.- Acto de otorgamiento de la Buena Pro.-

El Comité Especial anunciará la propuesta ganadora, indicando el orden
en que han quedado calificados los postores, a través de un cuadro comparativo.
Cualquier postor podrá solicitar en el mismo acto o por escrito, copia
del acta de otorgamiento de la Buena Pro y detalle de las calificaciones otorgadas
a las propuestas, documentación que le será entregada dentro del día siguiente de
la solicitud, bajo responsabilidad del Comité Especial.
El Comité Especial notificará en forma inmediata con el acta de
otorgamiento de la Buena Pro a la dependencia encargada de las adquisiciones y
contrataciones de la Entidad.
Artículo 72.- Caso Especial de la Distribución de la Buena

Pro.-
Por excepción, en los casos de adquisiciones de bienes y contratación
de servicios en los que, por condiciones de mercado, no sea posible determinar
(19)
-96-
De las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos ART . 74º
que habrá un proveedor o consorcio que pueda atender en su integridad la

prestación objeto del contrato, se podrá considerar en las Bases que la Buena
Pro se otorgue a dos (2) o más postores para cubrir la totalidad del
requerimiento.
Para tal efecto, se otorgará la Buena Pro al postor que hubiera obtenido
el mejor puntaje total, en los términos de su propuesta y por la cantidad o porción
que hubiese ofertado. El saldo del requerimiento no atendido por el postor
ganador, podrá ser otorgado a los postores que le sigan a éste en el orden de
prelación, siempre que éstos mantengan el precio de sus productos. Este
procedimiento también será de aplicación cuando el precio de los productos de
los postores que le siguen al postor ganador en el orden de prelación sea mayor al
de éste en más del cinco por ciento (5%) siempre que dichos postores acepten
que este porcentaje sea el tope de la diferencia de precio.
Artículo 73.- Solución en caso de empate.-

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento
de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:
a) Con preferencia a favor de las pequeñas y/o microempresas ganadoras,

de conformidad con la Ley Nº 27268; o
b) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico, en
el caso de bienes u obras; o el mejor puntaje técnico, tratándose de servicios; o
c) A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de
sus propuestas, siempre que aquéllos manifiesten su voluntad de cumplir la parte
correspondiente del contrato; o
d) A través de sorteo en el mismo acto.
cc. Ley 27268
Capítulo III
De las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos
Artículo 74.- De las Bases.-

El Comité Especial elaborará las Bases de las licitaciones públicas y
concursos públicos, conforme a las especificaciones técnicas preparadas por la
dependencia encargada de las adquisiciones y contrataciones, sobre los
requerimientos del área usuaria. Las Bases deberán contener, por lo menos, las
condiciones mínimas señaladas en el Artículo 25 de la Ley, y serán aprobadas por:
a) El Titular del Pliego, en el caso de las Entidades sujetas a la Ley de
Gestión Presupuestaria del Estado; o
b) El Titular de la Entidad, tratándose de las Entidades bajo el ámbito del
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -
FONAFE; o
-97-
c) El Directorio, en el caso de las Empresas del Estado.

Las autoridades señaladas en el párrafo precedente podrán
delegar la función de aprobación de Bases al funcionario designado para
este efecto.
Los interesados comprarán las Bases en el lugar establecido en la
convocatoria.
cc. arts 1°,5° Ley 27170; art 17° L.O.M.; art 4° inc 4.6 Ley 27470;
art 2° D.S.012-99-PRES; art 9° D.S. 133-92-EF
Artículo 75.- Etapas del Proceso.-

El calendario de las licitaciones públicas y concursos públicos contendrá
las etapas establecidas en el Artículo 49.
En las licitaciones públicas y concursos públicos el plazo mínimo de
veinte (20) días a que se refiere el numeral II del Artículo 13 de la Ley, se computa
a partir del día siguiente de la publicación del aviso de convocatoria en el Diario
Oficial “El Peruano”.
El plazo entre la integración de las Bases y la presentación de propuestas
no podrá ser menor de cinco (5) días.
cc. art 4° inc 4.6 Ley 27470; art 2° D.S.012-99-PRES; art 9° D.S.
133-92-EF
Artículo 76.- Publicación de la convocatoria y demás actos.-

Es obligatoria la publicación, por una sola vez, de la convocatoria de
licitaciones públicas y concursos públicos en el Diario Oficial El Peruano y en uno
de circulación nacional o local del lugar en que se realizan estos procesos, conforme
a lo previsto en el Artículo 13 de la Ley. La elección de si la publicación de la
convocatoria se realiza en un diario de circulación nacional o local quedará a
criterio de la Entidad.
Las publicaciones sobre el otorgamiento de la Buena Pro, la prórroga o
postergación del proceso y la declaratoria de desierto deberán realizarse en el
Diario Oficial El Peruano y en los demás medios en que se publicó la convocatoria,
en un plazo que no excederá de los cinco (5) días de consentido aquél o producidas
éstas, según sea el caso.
cc. Directiva 011-2001-CONSUCODE-PRE; art 4° inc 4.6 Ley 27470;
Artículo 77.- Plazos para la formulación y absolución de

consultas.-
El Comité Especial recibirá las consultas por un período mínimo de cinco
(5) días contados desde el inicio de la venta de las Bases.
-98-
El plazo para notificar a los adquirientes de Bases la absolución de

consultas y aclaraciones a las mismas, no podrá exceder de cinco (5) días contados
desde el vencimiento del plazo para la recepción de las consultas.
Mediante la absolución de consultas no podrá exigirse mayores
requerimientos que los establecidos en las Bases.
133-92-EF
Artículo 78.- Plazos para la tramitación de las observaciones

a las Bases.-
Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los tres
(3) días siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las
consultas.
El Comité Especial evaluará las observaciones presentadas por los
adquirientes de Bases en un plazo máximo de cinco (5) días. Si acoge las
observaciones, notificará su decisión a todos los adquirientes al día siguiente de
adoptada.
Si el Comité Especial no acoge las observaciones, elevará todo lo
actuado al CONSUCODE dentro de los tres (3) días siguientes de vencido el
término para evaluarlas. El Consejo resolverá en el plazo máximo de cinco (5)
días y notificará su pronunciamiento al Comité Especial dentro del día siguiente
de emitido.
El Comité Especial procederá a integrar las Bases a más tardar al día
siguiente de haber sido notificado con el pronunciamiento del CONSUCODE,
debiendo notificar dicha integración en forma simultánea, tanto a los
adquirientes de Bases como al Consejo, al día siguiente de producida la citada
integración.
cc. Directiva 013-2001-CONSUCODE-PRE; art 4° inc 4.6 Ley 27470;
Artículo 79.- Formalidad de los actos.-

Los actos de presentación de propuestas, de apertura de sobres y de otorgamiento de
Buena Pro serán públicos y se realizarán de conformidad con los Artículos 57, 59 y 71.
133-92-EF
Artículo 80.- Evaluación y calificación de propuestas.-

1. En la adquisición de bienes y suministros, así como en la contratación
de servicios en general y de arrendamientos, es de aplicación lo dispuesto en los
Artículos 60, 61, 67 y 68, según corresponda.
-99-
2. En la contratación de servicios de consultoría, sin perjuicio del

cumplimiento de los Artículos 62 y 68, las Bases podrán establecer puntajes
máximos para los factores técnicos teniendo en cuenta los siguientes
márgenes:
a. Factores referidos al consultor: Entre 25 y 35 puntos
b. Factores referidos al personal
expresamente indicado en las Bases: Entre 45 y 55 puntos
c. Factores referidos al servicio ofertado: Entre 15 y 25 puntos
3. En la contrtación de obras, es de aplicación lo dispuesto en el Artículo

70º.
4. Las Bases pueden disponer que la evaluación y la calificación de

propuestas, así como el otorgamiento de la Buena Pro, se realicen en actos
separados.20
133-92-EF
Artículo 81.- Otorgamiento de la Buena Pro.-

El acto de otorgamiento de la Buena Pro se realizará en forma pública y
se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 71.
cc. Directiva 006-2001-CG-num VII puntos 1,2; art 4° inc 4.6 Ley
27470; art 2° D.S.012-99-PRES; art 9° D.S. 133-92-EF
Capítulo IV
De las Adjudicaciones Directas
Artículo 82.- De las Bases.-

El Comité Especial elaborará las Bases de las adjudicaciones directas
conforme a las especificaciones técnicas entregadas por la dependencia encargada
de las adquisiciones y contrataciones, referidas a los requerimientos del área
usuaria. Las Bases deberán contener, por lo menos, las condiciones mínimas
señaladas en el Artículo 25 de la Ley, y serán aprobadas según los niveles
establecidos para ello por el Titular del Pliego o por la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, según corresponda.
Los interesados comprarán y recabarán las Bases en el lugar establecido
en la convocatoria.
cc. Resol. Ministerial 336-2001-SA/DM-num 2 ; art 4° inc 4.1 Ley
27470
(20)
-100-
Artículo 83.- Etapas del Proceso.-

El calendario de las adjudicaciones directas contendrá las etapas
establecidas en el Artículo 49, fusionándose en una sola las etapas de presentación
de consultas, absolución y aclaración de Bases y de formulación de observaciones
a las Bases e integración de éstas.
Entre la convocatoria y la fecha de presentación de las propuestas

existirá un plazo no menor de diez (10) días, contado a partir del día
siguiente de la publicación del aviso de convocatoria en el Diario Oficial
“El Peruano”.
El plazo entre la integración de las Bases y la presentación de propuestas

no podrá ser menor de tres (3) días.
27470
Artículo 84.- Contenido de la convocatoria.-

En la convocatoria de la Adjudicación Directa se deberá indicar lo siguiente:
a) Nombre de la Entidad que convoca;

b) Descripción básica de los bienes, servicios o ejecución de obras objeto
del proceso;
c) Valor Referencial;
d) Oficinas donde se venden las Bases y su costo;
e) Fechas para la formulación de consultas y observaciones a las bases,
así como para su absolución;
f) Fecha de la presentación de las propuestas; y
g) Fecha prevista para el anuncio de los resultados.
27470
Artículo 85.- Forma de la convocatoria.-

Es obligatoria la publicación de la convocatoria para un proceso de
Adjudicación Directa Pública.
La convocatoria a un proceso de Adjudicación Directa Selectiva se realiza
mediante invitación cursada a no menos de tres (3) proveedores y con la respectiva
notificación a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa -
PROMPYME, la que se encargará de dar publicidad a dicha convocatoria entre las
pequeñas y microempresas.
cc. Comunicado 013-2001-PRE; Resol. Ministerial 336-2001-SA/DM-
num 2; art 4° inc 4.1 Ley 27470
-101-
Artículo 86.- Publicaciones de la convocatoria, prórroga,

postergación y declaración de desierto del proceso.-
Las publicaciones de la convocatoria, la prórroga, la postergación del
proceso y la declaratoria de desierto en las adjudicaciones directas públicas se
realizarán obligatoriamente, por una sola vez, en el Diario Oficial El Peruano y,
opcionalmente, en otro medio de circulación nacional o local.
Las comunicaciones sobre la postergación o prórroga del proceso y la
declaratoria de desierto de las adjudicaciones directas selectivas se efectuarán de
conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Reglamento.
cc. Directiva 011-2001-CONSUCODE-PRE; Resol. Ministerial 336-
2001-SA/DM-num 2 ; art 4° inc 4.1 Ley 27470
Artículo 87.- Plazos para la formulación y absolución de las

consultas.-
El Comité Especial recibirá las consultas por un período mínimo de tres
(3) días contados desde el inicio de la venta de las Bases.
El plazo para notificar a los adquirientes de Bases, la absolución de
consultas y aclaraciones a las mismas, no podrá exceder de tres (3) días desde el
vencimiento del plazo para la recepción de las consultas.
cc. Resol. Ministerial 336-2001-SA/DM-num 2; art 4° inc 4.1 Ley
27470
Artículo 88.- Plazos para la tramitación de las observaciones

a las Bases.-
Las observaciones a las Bases serán presentadas en forma simultánea a
la presentación de las consultas, dentro del plazo establecido en el artículo anterior.
El Comité Especial evaluará las observaciones presentadas por los
adquirientes de Bases en un plazo máximo de tres (3) días. Si acoge las
observaciones, notificará su decisión a todos los adquirientes al día siguiente de
adoptada.
Si el Comité Especial no acoge las observaciones, elevará todo lo actuado
al CONSUCODE dentro de los tres (3) días siguientes de vencido el término para
evaluarlas. El Consejo resolverá en el plazo máximo de tres (3) días y notificará su
pronunciamiento al Comité Especial dentro del día siguiente de emitido.
El Comité Especial procederá a integrar las Bases a más tardar al día
siguiente de haber sido notificado con el pronunciamiento del CONSUCODE,
debiendo notificar dicha integración en forma simultánea, tanto a los adquirientes
de Bases como al Consejo, al día siguiente de adoptado el acuerdo respectivo.
cc. Directiva 013-2001-CONSUCODE-PRE; Resol. Ministerial 336-
2001-SA/DM-num 2 ; art 4° inc 4.1 Ley 27470
Artículo 89.- Formalidad de los actos.-

Cuando se hubiese previsto en las Bases que la presentación de
-102-
propuestas se realice en acto público, éste se regirá por lo dispuesto en los

Artículos 57 y 59 del presente Reglamento.
cc. Resol. Ministerial 336-2001-SA/DM-num 2; art 4° inc 4.1 Ley 27470
Artículo 90.- Evaluación y calificación de propuestas.-
1. En la adquisición de bienes y suministros, así como en la contratación

de servicios en general y de arrendamientos, es de aplicación lo dispuesto en los
Artículos 61, 62, 67 y 68, según corresponda.
2. En la contratación de servicios de consultoría, sin perjuicio del

cumplimiento de los Artículos 62 y 68, las Bases podrán establecer puntajes
máximos para los factores técnicos teniendo en cuenta los siguientes márgenes:
a. Factores referidos al consultor: Entre 25 y 35 puntos
b. Factores referidos al personal propuesto
expresamente indicado en las Bases: Entre 45 y 55 puntos
c. Factores referidos al servicio ofertado: Entre 15 y 25 puntos
3. En la contratación de obras, es de aplicación lo dispuesto en el Artículo

70. En el caso de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao,
cuyos montos correspondan a adjudicaciones directas selectivas, se considerará
una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las
propuestas técnicas y económica de los postores con domicilio legal en el lugar o
lugares colindantes donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección.
4. Las Bases pueden disponer que la evaluación y la calificación, así

como el otorgamiento de la Buena Pro, se realicen en actos separados.21
cc. num 1.2 Directiva 001-2002-FONAFE; Resol. Ministerial 336-
2001-SA/DM-num 2; art 4° inc 4.1 Ley 27470
Artículo 91.- Otorgamiento de la Buena Pro.-

Cuando se hubiese previsto en las Bases la realización de acto público
para el otorgamiento de la Buena Pro, éste se regirá por lo dispuesto en el Artículo
71 del presente Reglamento. En caso que el otorgamiento se realice mediante
acto privado la notificación correspondiente se efectuará por escrito.
En el caso de las adjudicaciones directas públicas deberá efectuarse
obligatoriamente la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.
En el caso de las adjudicaciones directas selectivas los resultados deberán
ser notificados a todos los postores participantes en el proceso y, cuando corresponda,
a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa - PROMPYME.
cc. arts 22°,23°,24°,25°,26°,27° Ley 27444; Directiva 011-2001-
CONSUCODE-PRE; Resol. Ministerial 336-2001-SA/DM-num 2; D.S.
105-2001-PCM; art 4° inc 4.1 Ley 27470
(21)
-103-
Capítulo V
De las Adjudicaciones de Menor Cuantía
A DDQQUUIISSIICCIIÓÓNN D
DEE B IIEENNEESS YY C OONNTTRRAATATA C
CIIÓ
ÓNN D
DEE S EERRVVIICCIIOOSS
Artículo 92.- Bases.-

Las Bases de una Adjudicación de Menor Cuantía para la adquisición de
bienes o la contratación de servicios contienen las especificaciones técnicas,
características, cantidades y/o calidades de los bienes o servicios a adquirirse o
contratarse. Su entrega y/o comunicación es gratuita conjuntamente con la invitación
a que se refiere el Artículo 93.
cc. art 2°,3° D.S. 009-2000-PRES

La convocatoria se realiza mediante invitación que puede ser a uno o
más proveedores, según corresponda en atención a la oportunidad, al monto, y a
la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación. Se
cursa por cualquier medio de comunicación escrito, incluyendo el facsímil o el
correo electrónico.
La convocatoria de los procesos de selección regulados en el presente
subcapítulo, cuyos valores referenciales sean iguales o superiores a cuatro Unidades
Impositivas Tributarias (4 UIT) se notificará al CONSUCODE, así como a la
Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa - PROMPYME, la que se
encargará de difundirla entre las pequeñas y microempresas.22
cc. Comunicado 013-2001-PRE; Directiva 006-2001-CG-num VII punto
8; D.S 105-2001-PCM; art 2°,3° D.S. 009-2000-PRES; Norma XV
CT
Artículo 94.- Presentación de propuestas.-

El proveedor presentará su propuesta dentro del plazo establecido en la
convocatoria, pudiendo utilizar cualquiera de los medios de comunicación
señalados en el Artículo 93.
cc. art 2°,3° D.S. 009-2000-PRES
Artículo 95.- Evaluación de propuestas.-

La evaluación se efectuará aplicando, cuando sea pertinente, las reglas
establecidas en los Artículos 67 y 68, según corresponda, siendo suficiente en
cualquier caso, la evaluación favorable de la propuesta sobre el bien o servicio
que satisfaga las especificaciones de las Bases.
cc. art 2°,3° D.S. 009-2000-PRES
(22)
-104-
De las Adjudicaciones de Menor Cuantía ART . 98º
Artículo 96.- Notificación de la Buena Pro.-

La notificación del otorgamiento de la Buena Pro al postor ganador y a
los demás postores participantes, si fuese el caso, podrá efectuarse por el mismo
medio por el cual fue cursada la invitación, o con la expedición de la orden de
compra o de servicios. En cualquier caso, el contrato se formalizará con la recepción
de la notificación de dicho otorgamiento. Cuando corresponda, el otorgamiento
de la Buena Pro se hará de conocimiento tanto del CONSUCODE como de la
Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa - PROMPYME.23
cc. arts 22°,23°,24°,25°,26°,27° Ley 27444; D.S. 105-2001-PCM;
art 2°,3° D.S. 009-2000-PRES
Artículo 97.- Adquisiciones y contrataciones con cargo al

Fondo para pagos en Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica.-
Las adquisiciones y contrataciones que, por razones de necesidad y
eficiencia y con sujeción a las normas de tesorería, se efectúen con cargo al Fondo
para Pagos en Efectivo o al Fondo Fijo para Caja Chica, se realizarán mediante
acciones directas, no encontrándose sujetas al cumplimiento de los requisitos de
la Ley.
De acuerdo con el presente artículo, se efectuarán con cargo al Fondo
para Pagos en Efectivo o al Fondo Fijo para Caja Chica, las adquisiciones o
contrataciones no programables cuyo monto no supere, en cada caso, una (1)
Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la adquisición o contratación.
Estas adquisiciones o contrataciones se sustentarán con los comprobantes
de pago emitidos conforme a las normas vigentes.
cc. Norma XV CT
C OONNSSUULLTTOORRÍÍAA D
DEEO BBRRAASS YY E JJEECCUUCCIIÓÓNN D
DEE O BBRRAASS
Artículo 98.- Etapas.-

Las etapas de la Adjudicación de Menor Cuantía para la consultoría de
obras o ejecución de obras son las siguientes:
a) Convocatoria y Venta de Bases;

b) Presentación de Consultas, absolución y aclaración de las Bases;
c) Presentación de Propuestas;
d) Evaluación de Propuestas; y
e) Otorgamiento de la Buena Pro.
Entre la convocatoria y la fecha de presentación de propuestas debe

existir un plazo no menor de siete (7) días.
(23)
-105-
Artículo 99.- Bases.-

Las Bases contienen, según corresponda, las especificaciones técnicas,
los términos de referencia, el método y los factores de evaluación establecidos
por la Entidad. Los proveedores interesados comprarán las Bases en el lugar
establecido en la convocatoria.

La convocatoria se realiza mediante invitaciones que pueden ser a más
de un proveedor, dependiendo de la oportunidad, del monto y de la naturaleza de
la obra y se cursan a través de cualquier medio de comunicación escrito, incluyendo
el facsímil y el correo electrónico.
La convocatoria de adjudicaciones de menor cuantía destinadas a la
contratación de ejecución de obras, cuyos valores referenciales sean iguales o
mayores a diez Unidades Impositivas Tributarias (10 UIT), se notificará al
CONSUCODE, así como a la Comisión de Promoción de la Pequeña y
Microempresa - PROMPYME, la que se encargará de difundirla entre las pequeñas
y microempresas.24
cc. Comunicado 013-2001-PRE; D.S. 105-2001-PCM ; Norma XV CT
Artículo 101.- Presentación de propuestas.-

Los proveedores que adquirieron las Bases presentarán sus propuestas,
con cargo y en sobre cerrado, dentro del plazo establecido en la convocatoria,
bajo responsabilidad del Comité Especial.
Artículo 102.- Evaluación de propuestas.-

En el caso de la consultoría de obras, la evaluación se efectuará
aplicando, en lo que sea pertinente, las reglas establecidas en el inciso 2) del
Artículo 90.
Tratándose de la contratación de obras, la evaluación se efectuará
aplicando, en lo que sea pertinente, las reglas establecidas en el inciso 3) del
Artículo 90, siendo los únicos factores de evaluación el plazo y el precio. En el
caso de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, se
considerará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la
sumatoria de las propuestas técnicas y económica de los postores con domicilio
legal en el lugar o lugares colindantes donde se ejecutará la obra objeto del
proceso de selección. 25
Artículo 103.- Otorgamiento y notificación de la Buena Pro.-

La Buena Pro será otorgada por el Comité Especial y será notificada por
escrito al postor ganador y a los demás postores participantes, si fuera el caso; y,
cuando corresponda, tanto al CONSUCODE como a la Comisión de Promoción
de la Pequeña y Microempresa - PROMPYME.26
cc. arts 22°,23°,24°,25°,26°,27° Ley 27444; D.S. 105-2001-PCM.
(24) (25) (26)

Artículos modificados por el Articulo 3º del Decreto Supremo Nº 079-2001-PCM publicado el 03-07-2001
-106-
De las Exoneraciones de los Procesos de Selección ART . 106º
Artículo 104.- Formalización del contrato.-

El contrato se celebrará por escrito, siendo obligatorio incorporar las
cláusulas señaladas en el Artículo 41 de la Ley.
A DDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY C OONNTTRRAATA
TA CCIIO
ONNEESS PPO ORR E XXO
ONNEERRA
ACCIIÓ
ÓNN D
DEE P RROOCCEESSOOSS
Artículo 105.- Procedimiento para los procesos de selección

exonerados y declarados desiertos.-
De producirse los supuestos señalados en los Artículos 19 y 32 de la Ley,
que determinen la necesidad de efectuar procesos de Adjudicación de Menor
Cuantía, la Entidad hará las adquisiciones o contrataciones mediante acciones
inmediatas sobre la base de la obtención, por cualquier medio de comunicación
incluyendo el facsímil y el correo electrónico, de una cotización que cumpla los
requisitos establecidos en las Bases, con autorización expresa del Titular del Pliego
o de la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda.
Los contratos que se celebren como consecuencia de las exoneraciones
señaladas en el párrafo anterior deberán cumplir con los respectivos requisitos,
condiciones, formalidades y garantías, y se regularán por el Título III del presente
Reglamento.
cc.art 17° L.O.M.; art 1° D.S.009-2000-PRES; art 2°,3° D.S. 009-
2000-PRES; Directiva 011-2001-CONSUCODE-PRE
Capítulo VI
De las Exoneraciones de los Procesos de Selección
Artículo 106.- Entre Entidades del Estado.-

La exoneración a que se refiere el inciso a) del Artículo 19 de la Ley debe
estar sustentada en un informe técnico-económico elaborado por la Entidad que
detalle y demuestre, cuando menos, lo siguiente:
a) Que la adquisición o contratación resulta más favorable y ventajosa
en comparación con los precios del mercado, siempre y cuando ello no sea el
resultado del uso o aprovechamiento por parte de la Entidad que participa como
postor de ventajas o prerrogativas derivadas de su condición de Entidad del
Estado que suponga colocar en situación de desventaja a los otros proveedores
de los mismos bienes, servicios, obras, arrendamientos y seguros;
b) Que, en razón de costos de oportunidad, resulta más eficiente adquirir
o contratar con otra entidad del Estado; y
c) Que la adquisición resulta técnicamente idónea y viable.
-107-
La presente exoneración se refiere exclusivamente al proceso de

selección para la adquisición o contratación de bienes, servicios, obras,
arrendamientos y seguros entre dos (2) Entidades del Estado, siempre y cuando
la Entidad que participa como postor no realice actividades empresariales de
manera habitual o actúe bajo alguna forma societaria. En tal sentido, dicha
exoneración no resultará aplicable a las adquisiciones o contrataciones en las
que actúe como postor una empresa del Estado de Derecho Público o de Derecho
Privado, ya sea de propiedad del Gobierno Central, Regional o Local, o empresa
mixta en la cual el control de las decisiones de los órganos de gestión está en
manos del Estado, o Entidades del Estado que realizan actividades empresariales
de manera habitual.
Para los efectos a que se contrae el párrafo anterior se entenderá que
existe habitualidad si la Entidad con la que se contrata o pretende contratar ha
actuado como contratista o proveedor en dos (2) o más contratos de igual o
similar naturaleza, con entidades del sector público o privado, en los doce (12)
meses anteriores. La Entidad deberá presentar una declaración jurada señalando
que no es habitual. Si la declaración no responde a la verdad el contrato será nulo,
sin perjuicio de la responsabilidad que correspondan.
Los contratos suscritos al amparo de la presente causal de
exoneración no admiten subcontratación ni cesión de derechos o de posición
contractual.27
cc. art 42° Ley 27444; art 2° L.O.M.
Artículo 107.- Servicios públicos.-

La prestación de servicios públicos de energía eléctrica,
telecomunicaciones, agua y desagüe, y otros de naturaleza análoga, se encuentra
exonerada del proceso de selección que corresponda, siempre que se trate de
tarifas únicas establecidas por el organismo regulador competente, y no sean
susceptibles de pacto o acuerdo entre la Entidad contratante y la empresa
prestadora de los mismos.
Artículo 108.- Situación de emergencia y urgencia.-

1. La situación de emergencia se declara en los casos definidos en el
Artículo 22 de la Ley, debiendo la Entidad adquirir o contratar lo necesario
para remediar los desastres o demás hechos producidos que tengan el carácter
de emergencia, así como para satisfacer las necesidades sobrevinientes;
después de lo cual deberá convocar los procesos de selección que
correspondan.
La exoneración de procesos de selección por la causal de situación de
emergencia a que se refiere el presente numeral, se aprueba de conformidad con
el procedimiento dispuesto en el Artículo 20 de la Ley.
Mediante Decreto Supremo, que cuente con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros, se declara las zonas en estado de emergencia, así como a
(27)
-108-
las Entidades involucradas en dicha declaratoria según lo establecido en la Ley del

Sistema Nacional de Defensa Civil. Asimismo, el citado Decreto Supremo
determinará el plazo del estado de emergencia, el cual no puede exceder de
sesenta (60) días naturales, pudiendo ser prorrogado por una sola vez.
2. La situación de urgencia debe entenderse como una medida temporal

ante un hecho de excepción que determina una acción rápida a fin de adquirir o
contratar lo indispensable para paliar la urgencia, sin perjuicio de que se realice el
proceso de selección correspondiente para las adquisiciones y contrataciones
definitivas.28
cc.art 137° num 1 2° párrafo Constitución; art 70° num 3) L.O.M.;
art. 1°,2°,3° D.S. 009-2000-PRES; art 1° D.U. 034-2001
Artículo 109.- Adquisiciones y Contrataciones de las Fuerzas

Armadas y Policía Nacional.-
Las adquisiciones y contrataciones con carácter de secreto militar o de
orden interno que deban realizar las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, están
exoneradas del proceso de selección respectivo, previa opinión favorable de la
Contraloría General de la República. Dicha opinión deberá emitirse dentro del
plazo de quince (15) días de presentada la solicitud. Transcurrido este plazo sin
que medie pronunciamiento de la Contraloría, la Entidad tendrá por aprobada la
solicitud, sin perjuicio del control posterior.
Los bienes, servicios o ejecución de obras de carácter administrativo y
operativo, a que se refiere la última parte del inciso d) del Artículo 19 de la Ley,
son aquellos necesarios para el normal funcionamiento de las unidades de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que no comprometen la seguridad
nacional ni el orden interno.
cc. Directiva 007-2001-CG/B140
Artículo 110.- Misiones del Servicio Exterior de la República.-

Para las adquisiciones y contrataciones que realizan las Misiones del
Servicio Exterior de la República, a que se refiere el inciso e) del Artículo 19 de la
Ley, éstas deberán observar la legislación y los usos y costumbres de los países
donde están acreditadas.
La responsabilidad de dichas adquisiciones y contrataciones recae en el
funcionario encargado en la Misión Diplomática correspondiente, el cual informará
de los resultados al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La celebración del contrato de compraventa de inmuebles estará
exonerada de lo establecido en el inciso b) del Artículo 2 del Reglamento de
Administración de la Propiedad Fiscal, aprobado por Decreto Supremo Nº 025-
78-VC.
(28)
-109-
Artículo 111.- Servicios Personalísimos.-

De conformidad con el inciso h) del Artículo 19 de la Ley, se encuentran
exonerados del respectivo proceso de selección, los contratos de locación de
servicios celebrados con personas naturales o jurídicas cuando para dicha
contratación se haya tenido en cuenta y como requisito esencial a la persona del
locador, ya sea por sus características inherentes, particulares o especiales o por su
determinada calidad, profesión, ciencia, arte u oficio.
Precísase que se encuentran expresamente incluidos en esta clasificación
los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de comunicación
televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación, así como los
servicios de seguros de vida, de accidentes personales y enfermedades para los
funcionarios comprendidos en el Decreto de Urgencia N° 126-2001 que presten
las Compañías de Seguros, en atención a las características particulares que los
distinguen. 29
Cuando la entidad contrata al universo de los proveedores del servicio
respectivo, la contratación se realizará mediante el proceso de adjudicación de
menor cuantía.30
La evaluación de las características o habilidades del locador deberá ser
objetiva y se efectuará en función de la naturaleza de las prestaciones a su cargo.
Las prestaciones que se deriven de los contratos celebrados al amparo
del presente artículo no serán materia de subcontratación.
Artículo 112.- Insumos utilizados en la actividad empresarial

del Estado.-
De acuerdo con la Segunda Disposición Transitoria de la Ley, los insumos
directos que utilicen las Entidades que, por mandato de ley, realicen actividad
empresarial directa o indirectamente, y se dediquen a producir bienes, comprenden
los bienes intermedios de sus procesos productivos, incluyendo los repuestos de
equipos y maquinarias, conforme a su giro. Asimismo, el proceso de Adjudicación
de Menor Cuantía que se efectúe tomará como referencia los precios de mercado
y se realizará mediante invitación a los principales proveedores nacionales o
internacionales cursada por cualquier medio de comunicación escrito, incluyendo
el fax y el correo electrónico. Las propuestas deben recibirse en la forma indicada
en la invitación. Vencido el plazo, la Buena Pro se otorgará entre las propuestas
recibidas.
Dentro de los quince (15) días posteriores al término de cada semestre
se informará de estas adquisiciones al Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Contraloría General de la República.
Sin perjuicio del supuesto de exoneración previsto en el Artículo 19
inciso a) de la Ley y del Artículo 106 del presente Reglamento, cuando una empresa
del estado o una entidad del estado participa en un proceso de selección convocado
por otra empresa o entidad estatales, en el cual no es de aplicación la exoneración
(29)
Texto modificado por el Articulo 2º del Decreto Supremo Nº 125-2002-PCM, publicado el 06-12-2002
(30)
Párafo adicionado de acuerdo al Articulo 1º del Decreto Supremo Nº 128-2001-PCM.
-110-
señalada, la empresa o entidad postora está facultada, desde el día de adquisición

o recepción de las Bases, para conducir uno o más procesos de adjudicación de
menor cuantía con la finalidad de determinar a las personas naturales y jurídicas
que le proporcionarán los insumos o servicios directamente vinculados con el
proceso productivo o con la prestación del servicio que constituye el objeto del
contrato correspondiente al proceso de selección en el cual la empresa o entidad
participará como postor.
El contrato celebrado como consecuencia del proceso de selección

señalado, está condicionado a que la empresa o entidad obtenga la buena pro y
suscriba o se perfeccione el contrato correspondiente. De no suceder esto último,
el contrato será resuelto automáticamente sin necesidad de declaración y no
implicará responsabilidad ni pago alguno. Si el proceso de selección no ha
culminado antes de la presentación de propuestas en el proceso en que la empresa
o entidad participa como postor, aquel proceso puede ser cancelado por la empresa
o entidad, sin costo.
Si la empresa o entidad a que se refiere el párrafo precedente, no ha

conducido el proceso de selección señalado en dicho párrafo o si tal proceso de
selección ha sido cancelado, y obtiene la buena pro en el proceso de selección
convocado por otra empresa o entidad, en el cual no es de aplicación la exoneración
señalada en el Artículo 19 inciso a) de la Ley y del Artículo 106 del presente
Reglamento, dicha empresa o entidad está facultada desde el día en que se
suscribe o perfecciona el contrato, para conducir uno o más procesos de
adjudicación de menor cuantía con la finalidad de determinar a las personas
naturales o jurídicas que le proporcionarán los insumos o servicios directamente
vinculados con el proceso productivo o con la prestación del servicio que constituye
el objeto del contrato que ha celebrado.
cc. Directiva 005-2001-CG/OATJ-num 5
Artículo 113.- Informe Técnico-Legal previo en caso de

exoneraciones.-
Las resoluciones o acuerdos que aprueben la exoneración de los procesos
de selección, al amparo de las causales contenidas en el Artículo 19 de la Ley
requieren obligatoriamente un informe técnico-legal previo emitido por las áreas
técnica y de asesoría jurídica de la Entidad. Dicho informe contendrá la justificación
técnica y legal de la adquisición o contratación y de la necesidad de la exoneración,
y contemplará criterios de economía, tales como los costos y la oportunidad.
Artículo 114.- Indelegabilidad de la facultad de aprobación

de exoneraciones.-
La facultad de aprobación de las exoneraciones a que se refiere el Artículo
20 de la Ley, no puede ser delegada por las autoridades indicadas en dicha norma.
-111-
Artículo 115.- Publicación de las resoluciones o acuerdos que

aprueban las exoneraciones.-
Las resoluciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones de los
procesos de selección conforme al Artículo 19 de la Ley, salvo las previstas en los
incisos b) y d), son publicados en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez
(10) días hábiles de su emisión o adopción, según corresponda.
Artículo 116.- Trámite de las adquisiciones y contrataciones

exoneradas.-
Las adquisiciones y contrataciones exoneradas de conformidad con el
Artículo 19 de la Ley, se efectúan mediante el proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía, siendo de aplicación lo dispuesto en el Artículo 105.
La autoridad competente para aprobar la exoneración determinará, en
cada caso, la dependencia u órgano que se encargará de realizar la adquisición o
contratación exonerada, de acuerdo al monto involucrado y a su complejidad,
envergadura o sofisticación.
cc. art 2°,3° D.S. 009-2000-PRES; art 1° D.U. 034-2001
TITULO III
DE LAS NORMAS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE
CONTRATOS
Capítulo I
Disposiciones Generales de Contratación
Artículo 117.- Partes integrantes del contrato.-

El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases
integradas y la oferta ganadora. Los documentos derivados del proceso de selección
que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente
señalados en el contrato, también forman parte de éste.
En los casos de Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el contrato
se formalice mediante una orden de compra o de servicios, salvo los casos de
obras y consultoría de obras, en los que debe suscribirse el respectivo documento.
El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de
este Título y, supletoriamente, por las normas del Código Civil.
Los contratos de obras se regulan, además, por el Capítulo VIII de este

Título.
cc.art 62° 1° párrafo Constitución; Art. 1361° 1° párrafo C.C.; Art.
2°,3° D.S. 009-2000-PRES; Art. 1° D.U. 034-2001
-112-
Disposiciones Generales de Contratación ART . 118º
Artículo 118.- Suscripción del contrato.-
1. Los contratos serán suscritos por el funcionario que cuente con las
facultades suficientes para ello. Antes de la suscripción, el postor al que se le
hubiera otorgado la Buena Pro deberá presentar la constancia vigente de no estar
inhabilitado para contratar con el Estado y, adicionalmente, en el caso de obras, de
disponer de la capacidad libre de contratación que expedirá el CONSUCODE.
Estos requisitos no serán exigibles cuando el contratista sea otra Entidad, cualquiera
sea el proceso de selección, con excepción de las empresas del Estado que deberán
cumplirlos. Luego de la suscripción y, en el mismo acto, la Entidad entregará un
ejemplar del contrato al contratista.
2. Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador o su

representante debidamente autorizado, deberá cumplir con suscribir el contrato
dentro del plazo señalado en las Bases. Para tal efecto, la Entidad deberá citarlo
con no menos de cinco (5) días de anticipación, señalando una fecha que no podrá
exceder a los diez (10) días siguientes a la fecha de consentido el otorgamiento de
la Buena Pro.
3. En caso de que el postor ganador no se presente en el día previsto, la

Entidad lo citará para una nueva fecha, la cual no podrá exceder de los cinco (5)
días siguientes de la originalmente señalada para la firma del contrato. Si el postor
no se presenta en esta segunda oportunidad perderá la Buena Pro. En este supuesto,
sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, la Entidad llamará al postor
que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato,
el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el postor ganador,
incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si
el postor llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará
desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.
4. En caso de que la Entidad no cumpla con suscribir el contrato después

de vencido el plazo a que se refiere el inciso 2) del presente artículo, el postor la
requerirá para que lo haga en un nuevo plazo que no deberá exceder de los diez
(10) días siguientes. En este caso, la Entidad deberá reconocer a favor del postor
una cantidad equivalente al uno por mil (1‰) del monto total de su propuesta
económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la
fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de diez (10) días.
Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor tendrá la
opción de solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro, debiendo la
Entidad reconocer los costos de preparación de la propuesta, el importe de las
Bases del proceso, los gastos financieros y aquellos otros que acredite el postor
ganador de la Buena Pro.
cc. arts 14°,15°,30°,31°,33° R.N.C.
-113-
ART . 119º DE LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS
Artículo 119.- Cómputo del plazo de duración del contrato y

prórrogas.-
1. Los plazos de vigencia de los contratos se computan por días naturales,
desde el día siguiente de su suscripción o desde el día siguiente de cumplirse las
condiciones establecidas en las Bases, en el presente Reglamento o en el propio
contrato. Los plazos referidos a la ejecución de los contratos y al cumplimiento de
determinadas obligaciones o prestaciones se computan también por días naturales.
En ambos casos, son de aplicación supletoria los Artículos 183 y 184 del Código
Civil. El contrato finaliza con su liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 139.
2. Las Bases pueden considerar que el plazo del contrato sea por uno o
más ejercicios presupuestales, hasta un máximo de tres (3) años o, tratándose de
obras, por el plazo previsto para su culminación. Asimismo, si los servicios de
asesoría consideran las retribuciones al locador por resultados de su gestión, el
plazo podrá vincularse con la duración del encargo a contratarse.
Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles y de servicios
de asesoría especializada, el plazo podrá ser hasta por el máximo de tres (3) años
renovables, reservándose la Entidad el derecho de resolver unilateralmente el
contrato antes del vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro cesante ni
daño emergente, sujetándose los reajustes que pudieran acordarse al Indice de
Precios al Por Mayor a Nivel Nacional que establece el Instituto Nacional de
Estadística e Informática - INEI.
En los casos previstos en los dos (2) párrafos anteriores, se deberá
cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 11 de la Ley.
3. Las prórrogas sucesivas de los contratos de arrendamiento deberán
efectuarse observando las condiciones previstas en los contratos respectivos,
conteniendo necesariamente una cláusula de resolución unilateral a favor de la
Entidad sin pago de indemnización por ningún concepto y sin incluir opción de
compra.
Los contratos de locación de servicios con personas naturales y de
consultoría distintos a las obras contratadas hasta por períodos de un (1) año,
podrán ser prorrogados por períodos menores o iguales siempre que los precios
u honorarios sean los mismos o se encuentren sujetos a reajuste en base al Indice
de Precios al Por Mayor a Nivel Nacional publicado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática - INEI y que contengan una cláusula de resolución unilateral
a favor de la Entidad sin pago de indemnización por ningún concepto.31
cc.arts 183°,184°,1764° C.C.
Artículo 120.- Subcontratación.-

Conforme al Artículo 38 de la Ley y, salvo prohibición expresa prevista
en el presente Reglamento, en las Bases o en el contrato, el contratista podrá
concertar con terceros la subcontratación de parte de sus prestaciones, siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
(31)
-114-
De las Garantías ART . 122º
a) Que la Entidad apruebe por escrito previamente la subcontratación.

La aprobación será efectuada por el funcionario que cuente con facultades
suficientes para ello;
b) Que las prestaciones parciales que el contratista subcontrate con
terceros no excedan del sesenta por ciento (60%) de las prestaciones derivadas
del contrato original;
c) Que, en el caso de contratistas extranjeros, éstos se comprometan a
brindar capacitación y transferencia de tecnología a los subcontratistas nacionales;
y
d) Que el subcontratista no se encuentre suspendido o inhabilitado para
contratar con el Estado y, adicionalmente, en el caso de ejecución y consultoría de
obras, esté inscrito en el Registro Nacional de Contratistas.
Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con las pequeñas y

microempresas.
cc. Ley 27268; art 6° R.N.C.
Capítulo II
De las Garantías
Artículo 121.- Requisitos de las Garantías.-

Las garantías a que se refiere el Artículo 40 de la Ley son la carta fianza
y la póliza de caución, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad,
siempre y cuando hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al
ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.
Las entidades están obligadas a aceptar las garantías que se hubieren
emitido conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente, bajo responsabilidad.
Las garantías sólo se harán efectivas por el motivo garantizado.
cc.art 62° 2° párrafo Constitución; Art. 1868° 1° párrafo C.C.;
Directiva 006-2000-CONSUCODE-PRE; ; Art. 7° D.S. 133-92-EF
Artículo 122.- Garantía de Fiel Cumplimiento.-

Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador
debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá
ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato y, tener vigencia hasta la aprobación de la liquidación final.
No se constituirá garantía de fiel cumplimiento en:

a) Los contratos de servicios derivados de procesos de adjudicación
directa selectiva, siempre que el pago sea periódico y/o contra prestaciones
-115-
ejecutadas, o sea condición necesaria para la ejecución de la prestación;

b) La adquisición de bienes inmuebles;
c) La contratación ocasional de servicios de transporte cuando la Entidad
recibe los boletos respectivos contra el pago de los pasajes;
d) Los contratos de arrendamiento;
e) Los contratos derivados de procesos de adjudicación de menor cuantía de
bienes y servicio así como las adquisiciones y contrataciones previstas en el Artículo 97; y
f) Los contratos derivados de procesos de selección según relación de
ítems, cuando el monto del ítem o la suma de ítems adjudicados a un mismo
postor no supere el monto establecido en la Ley Anual de Presupuesto para
convocar a una Adjudicación de Menor Cuantía.
g) Los insumos utilizados en la actividad empresarial del Estado
considerados en la Segunda Disposición Transitoria de la Ley, siempre y cuando
la prestación se cumpla por adelantado al pago.(*)
En los contratos celebrados por escrito, se insertará una cláusula a través
de la cual el contratista declarará bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas de los mismos, bajo sanción de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
En las órdenes de compra o de servicios que se remitan a los postores
ganadores de la Buena Pro, figurará como condición que el contratista se obliga a
cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado
para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
En los contratos de arrendamiento de bienes, siempre que no implique opción
de compra, la garantía será entregada por la Entidad al arrendador en los términos
previstos en las Bases o en el contrato. Dicha garantía cubrirá las obligaciones derivadas
del contrato, con excepción de la indemnización por lucro cesante y daño emergente.
En las adquisiciones o suministros de bienes que conllevan la ejecución
de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades
afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, renovable
periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, sin
perjuicio de las excepciones previstas en el segundo párrafo del presente artículo.
cc.arts 1321°, 1666° C.C.; Art. 7° D.S. 133-92-EF; Directiva N°
012-2002-CONSUCODE/PRE del 20.11.02
Artículo 123.- Garantía adicional por el monto diferencial

de propuesta.-
Cuando la propuesta económica fuese inferior al Valor Referencial en más
del diez por ciento (10%) de éste en los procesos de selección para la contratación
de servicios o la ejecución o consultoría de obras, o en más del veinte por ciento
(20%) de aquél en el proceso de selección para la adquisición o suministro de
bienes, junto a la garantía de fiel cumplimiento y con idéntico objeto y vigencia, el
postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente
a la diferencia entre el Valor Referencial y la propuesta económica.32
cc. art 7° D.S. 133-92-EF
(*)
Inciso adicionado de acuerdo al Articulo 1º del Decreto Supremo Nº 023-2003-PCM publicado el 06-03-2003
(32)
-116-
Responsabilidades Especiales en la Ejecución de Contratos ART . 126º
Artículo 124.- Ejecución de Garantías.-

La garantía podrá ser ejecutada cuando el contratista no la hubiere
renovado oportunamente, antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta
ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno.
La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto
diferencial de propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la resolución
por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya
quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión
de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la
Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.
Del mismo modo, se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento cuando
transcurridos tres días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no
hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidación final
del contrato debidamente consentida o ejecutoriada. Esta ejecución será solicitada
por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.
cc. art 7° D.S. 133-92-EF
Capítulo III
Responsabilidades Especiales en la Ejecución de Contratos
Artículo 125.- Fallas o defectos percibidos por el contratista.-

De observar el contratista, después de la suscripción del contrato, fallas
o defectos en cualquier especificación, bien o servicio que la Entidad le hubiere
proporcionado, deberá comunicárselo a ésta de inmediato.
La Entidad evaluará las observaciones formuladas por el contratista y se
pronunciará sobre ellas dentro del plazo de siete (7) días.
Si acoge las observaciones y éstas se refieren a bienes o servicios, la
Entidad deberá entregar las correcciones o efectuar los cambios correspondientes,
empezando a correr nuevamente el plazo del contrato a partir de ese momento.
Si las observaciones acogidas se refieren a obras y el plazo de ejecución
ha comenzado a regir, éste será prorrogado por el tiempo en que resulte afectado
el calendario de ejecución de la obra, con reconocimiento de los gastos generales.
En caso de que las observaciones no fuesen admitidas, la Entidad hará la
correspondiente comunicación para que el contratista continúe la prestación del
objeto del contrato, bajo responsabilidad de la primera respecto a las mencionadas
observaciones.
Artículo 126.- Responsabilidad de la Entidad.-

En los proyectos, estudios, informes o similares aprobados por la Entidad,
ésta es responsable de las modificaciones que ordene o apruebe o de aquéllas
que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos.
-117-
Artículo 127.- Obtención de las licencias, autorizaciones y

permisos.-
La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbres y similares para la ejecución de las obras, salvo que en las
Bases se estipule que la tramitación estará a cargo del contratista.
Artículo 128.- Responsabilidades por tributos y otras

obligaciones del contratista.-
Los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a ley al
contratista en el momento de la suscripción del contrato, así como las
responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su
personal, son exclusivamente de cargo del contratista y no son transferibles a la
Entidad contratante.
Asimismo, corresponde al contratista la contratación de todos los seguros
necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan
y los terceros eventualmente afectados, de acuerdo a lo que establezcan las Bases.
Capítulo IV
Adelantos y Pagos
Artículo 129.- Clases de adelantos.-

Las Bases o el contrato podrán establecer los siguientes adelantos:
a) Directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto

del veinte por ciento (20%) del monto del contrato.
b) Para materiales, insumos o servicios a utilizarse en el objeto del
contrato, los que en conjunto no deberán superar el cuarenta por ciento (40%) del
monto del contrato.
Artículo 130°.- Garantía por adelantos

La Entidad entregará los adelantos solicitados por el contratista, previa
entrega de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia
de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar,
hasta la amortización total del adelanto otorgado.
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las
garantías podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha
prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
Tratándose de los adelantos señalados en el inciso b) del artículo 129°,
la garantía se mantendrá vigente hasta la entrega de los materiales o insumos, o la
utilización de los servicios, en ambos casos a satisfacción de la Entidad, pudiendo
reducirse de manera proporcional de acuerdo al desarrollo respectivo. 33
(33)
-118-
Adelantos y Pagos ART . 134º
Artículo 131.- Entrega de adelantos.-

La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las
Bases o en el contrato, según sea el caso.
En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad
establecida, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo del contrato
por un número de días equivalente a la demora. Dicha prórroga se otorgará
siempre que la demora afecte realmente el plazo de cumplimiento del contrato.
Artículo 132.- Amortización de adelantos.-

La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos
proporcionales en cada uno de los pagos que se efectúen al contratista.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los
adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le
corresponda al contratista y/o de la liquidación.
Artículo 133.- Pagos.-

Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista por
concepto de los bienes o servicios objeto del contrato, se efectúan después de
ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por la naturaleza de ésta, el pago del
precio sea condición para la entrega de los bienes o la realización del servicio.
La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los

bienes y servicios adquiridos o contratados por aquélla en cumplimiento del objeto del
contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando
la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes o la
prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de
la obligación. Las cantidades entregadas tendrán el carácter de pagos a cuenta.
En el caso de obras, el pago a cuenta se entrega contra la presentación de

documentos sustentatorios, previa valorización.
Artículo 134.- Plazos para los pagos.-

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del
contratista en la oportunidad establecida en el contrato. Para tal efecto, los
encargados de emitir la conformidad de recepción de bienes o servicios, deberán
hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser éstos recibidos, a
fin de permitir que el pago se realice puntualmente.
Cuando los pagos se realicen contra valorizaciones, éstas deberán ser
periódicas de acuerdo a lo establecido en el contrato y tendrán el carácter de
pagos a cuenta. El contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo
establecido en los Artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil en caso de
retraso en el pago, contado desde la oportunidad en que éste debió efectuarse.
cc.arts 1244°,1245°,1246° C.C.
-119-
Capítulo V
Adicionales, Reducciones y Ampliaciones
Artículo 135.- Adicionales y reducciones.-

Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el
Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según
corresponda, podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales, para lo
cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria u ordenar la reducción
de dichas prestaciones. En estos supuestos, se producirá la ampliación o reducción
del plazo contractual, siempre que aquéllas lo afecten. Igualmente, el contratista
ampliará o reducirá las garantías que hubiere otorgado, según corresponda.
El costo de los adicionales se determina sobre la base de las
especificaciones técnicas del bien o servicio y de las condiciones y precio pactados
en el contrato; en defecto de éstos, se determinará por acuerdo entre las partes.
En el caso de obras, para aprobar los adicionales se aplicará lo dispuesto
en los Artículos 159 y 160.
cc. art 17° L.O.M.
Artículo 136.- Ampliación del plazo contractual.-

En los casos establecidos en el cuarto párrafo del Artículo 42 de la Ley, el
contratista podrá solicitar la ampliación del plazo contractual, mediante
comunicación debidamente fundamentada, la que será presentada dentro de los
quince (15) días siguientes de finalizado el hecho que la motiva
La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en idéntico plazo, computado
desde su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por
aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o
la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda.
Las ampliaciones de plazo darán lugar al pago de los costos directos que
correspondan, así como de los gastos generales.
Los gastos generales serán iguales al número de días correspondientes a
la ampliación, salvo en los casos de prestaciones adicionales que cuenten con
presupuestos específicos.
El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales del
contrato entre el número de días del plazo contractual. En el supuesto que las
reducciones de prestaciones afecten el plazo contractual, los gastos generales se
recalcularán de la misma manera.
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los
contratos directamente vinculados al contrato principal.
En el caso de ejecución de obras se aplicará el Artículo 155.34
cc. art 17° L.O.M.
(34)
-120-
Culminación de la Ejecución Contractual ART . 139º
Capítulo VI
Culminación de la Ejecución Contractual
Artículo 137.- Recepción y conformidad de bienes y servicios.-

La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de
administración o de los funcionarios designados por la Entidad, quienes deberán
verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales,
debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.
En el caso que existan observaciones, se consignarán en Acta indicándose
claramente el sentido de éstas, dando al contratista un plazo prudencial para su
subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no podrá
exceder de un quinto (1/5) del plazo de entrega ni ser menor de dos (2) días,
siempre que las observaciones no constituyan obligaciones esenciales del
contratista. La conformidad de recepción de los servicios requiere de previo informe
de los funcionarios del área usuaria.
Si pese al plazo de subsanación otorgado, el contratista no cumpliese a
cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato.
La recepción conforme no enerva el derecho a reclamo posterior por
defectos o vicios ocultos.
En el Acta de Recepción se debe consignar las referencias necesarias,
incluyendo el número de contrato u orden de compra o servicio, fecha y lugar de
entrega y comprobante de pago válido. Una vez establecido el cumplimiento de
la prestación, se devengará la contraprestación de la Entidad, de acuerdo a los
procedimientos de presupuesto y tesorería vigentes.
En el caso de obras se aplicará el Artículo 163.
cc.art 1485° C.C.
Artículo 138.- Certificado de prestación.-

La Entidad otorgará de oficio al contratista un certificado de la prestación,
que contenga la identificación del objeto del contrato y el monto correspondiente,
sin necesidad de esperar la liquidación del contrato. Sólo podrá diferir la entrega
del Certificado en los casos en que hubieren penalidades u observaciones, hasta
que sean canceladas o absueltas satisfactoriamente.
Artículo 139.- Liquidación del contrato.-
1. El contratista presentará a la Entidad la liquidación del contrato dentro

de los quince (15) días siguientes de haberse realizado la última prestación. La
Entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su
pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida; de no
hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista.
Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, éste
deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (5) días
-121-
de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la

liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.
En el caso de que el contratista no acoja las observaciones formuladas

por la Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera
de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación
y/o arbitraje, según corresponda, en la forma establecida en los Artículos 185 y/o
186.
2. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado,

la Entidad deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes,
a costo del contratista; si éste no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de
notificado, dicha liquidación quedará consentida.
Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, ésta
deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (5) días
siguientes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las
observaciones formuladas por el contratista.
En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por

el contratista, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días siguientes, cualquiera
186.
3. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las

disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y
el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
Una vez que la liquidación haya quedado consentida, no procede ninguna
impugnación.
La liquidación en el caso de obras se regirá por el Artículo 164.35
cc. Art. 5° Ley 26872; Art. 1° Ley General de Arbitraje
Artículo 140.- Efectos de la liquidación del contrato.-

Luego de haber quedado consentida la liquidación del contrato, no
procederá reclamo alguno entre las partes mediante los mecanismos de solución
de controversias establecidos en la Ley y el presente Reglamento, sin perjuicio de
las garantías comerciales que el contratista hubiera otorgado a la Entidad, ni de la
eventual responsabilidad por defectos o vicios ocultos, lo que se ventilará en sede
judicial.
cc.art 1485° C.C.
(35)
-122-
Incumplimiento del Contrato y Penalidades ART . 142º
Artículo 141.- Ampliación contractual por adquisiciones y

contrataciones complementarias.-
Salvo el caso de las situaciones previstas en el Artículo 119, dentro de los
tres (3) meses posteriores al vencimiento del plazo contractual, la Entidad podrá
adquirir o contratar complementariamente con el mismo contratista bienes y
servicios, con excepción de la ejecución de obras, por única vez y en tanto se
realice el proceso de selección que corresponda, hasta por un máximo de treinta
por ciento (30%) adicional al monto del contrato original, siempre que se trate
del mismo bien o servicio y el contratista preserve las condiciones que dieron
lugar a la adquisición o contratación.
Capítulo VII
Incumplimiento del Contrato y Penalidades
Artículo 142.- Penalidad por mora en la ejecución de la

prestación.-
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto contractual, o, de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió
ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en
la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la
ejecución de las garantías a que se refieren los Artículos 122 y 123.
En todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la

siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.05 x Monto del Contrato

F x Plazo en días
Donde F tendrá los siguientes valores:
- Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios
y ejecución de obras: F = 0.40
- Para plazos mayores a sesenta (60) días:

* Para bienes y servicios: F = 0.25
* Para obras: F = 0.15
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad

podrá resolver el contrato por incumplimiento.
-123-
Artículo 143.- Causales de resolución por causas imputables

al contratista.-
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c)
del Artículo 41 de la Ley, en los casos en que el contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales,

legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. En el
caso de obligaciones contractuales no esenciales, la Entidad podrá resolver el
contrato sólo si, habiéndolo requerido dos (2) veces, el contratista no ha verificado
su cumplimiento;
b) No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar la
ejecución de la prestación a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal
situación;
c) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora
en la ejecución de la prestación a su cargo; o
d) Paralice injustificadamente la obra o reduzca injustificadamente el
ritmo de trabajo, en el caso de contratos de obras, pese a haber sido requerido
para corregir tal situación.
Artículo 144.- Resolución del contrato.-

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un
plazo no menor a dos (2) ni mayor a quince (15) días, dependiendo del monto
involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o
contratación y, en el caso de obra, para que las satisfaga dentro de un plazo de
quince (15) días, bajo apercibimiento de que el contrato quede resuelto de pleno
derecho. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada,
mediante carta notarial, resolverá el contrato en forma total o parcial.
La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada
por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente
del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato
pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se
efectúa deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si
persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la
resolución será total en caso de persistir el incumplimiento.
Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el
contratista hubiera otorgado, de conformidad con el Artículo 124, sin perjuicio de
la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.
Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle en
la liquidación del contrato la respectiva indemnización por los daños y perjuicios
irrogados bajo responsabilidad del Titular del Pliego o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, según corresponda.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 41 de la Ley, se
-124-
Disposiciones Específicas para la Ejecución de Obras ART . 145º
considerarán como obligaciones esenciales los pagos en las oportunidades previstas

en el contrato, las que fueron factores de calificación y selección, y aquellas
condiciones que resulten indispensables para el normal cumplimiento del contrato.
En caso de que surgiese alguna controversia respecto a la resolución del
contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de solución
establecidos en el Artículo 53 de la Ley y en las disposiciones pertinentes del
presente Reglamento.
cc.arts 1159°,1321° C.C.; art 17° L.O.M.
Capítulo VIII
Disposiciones Específicas para la Ejecución de Obras
Artículo 145.- Cómputo del plazo de duración de los

contratos de obras y plazos de ejecución.-
El plazo de duración de los contratos de obras comienza a regir desde el
día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que se designe al residente de la obra;
b) Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda;
c) Que se entregue el calendario de obra valorizado en concordancia con
el cronograma de desembolsos establecido, los precios unitarios del contratista,
y el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución
de obra, cuando sea aplicable;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra
completo;
e) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se
ejecutará la obra; y,
f) Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido
solicitado por éste, hecho que deberá cumplirse por la Entidad dentro del plazo de
siete (7) días de haber recibido la garantía correspondiente.
Las condiciones a que se refieren los literales a), b), c), d) y e) precedentes,
deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir de la
suscripción del contrato. En caso de que el contratista solicite la entrega del adelanto
directo, la solicitud deberá formalizarse dentro del indicado plazo.
Cuando haya la necesidad de cumplir con la entrega del adelanto directo,
ésta se efectuará solamente después de cumplidas todas las condiciones de cargo
del contratista. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el
plazo se inicia con la entrega del terreno. En cualquier caso, el plazo contractual
entrará automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las
condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.
Asimismo, si el contratista cumple con lo dispuesto por los incisos a) y c)
precedentes y la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos b), d), e) y f)
por causas imputables a ésta, en los quince (15) días siguientes al cumplimiento
-125-
de la última condición establecida para el contratista, este último tendrá derecho

al resarcimiento de daños y perjuicios por un monto equivalente al 0.05% del
monto del contrato por día y hasta por un tope de 0.75% de dicho monto
contractual. Vencido el plazo indicado, el contratista podrá además solicitar la
resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad.
cc.art1321° C.C.
Artículo 146.- Oferta de contratación de trabajadores

residentes.-
Para efectos de la oferta señalada en el apartado iv del literal g) del
inciso 1) del Artículo 64 como factor de evaluación, la residencia de los trabajadores
contratados se acreditará a través del documento oficial de identidad u otro
documento idóneo.
La contratación de trabajadores entre los residentes de la misma localidad,
provincia o provincias colindantes es igualmente aplicable para las obras que se
ejecuten mediante subcontratistas.
Artículo 147.- Residente de la obra.-

Toda obra contará de modo permanente y directo con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual podrá ser ingeniero
o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de
un (1) año de ejercicio profesional.
Las Bases pueden establecer calificaciones y experiencias adicionales
que deberá cumplir el residente, en función de la naturaleza de la obra.
Por su sola designación, el profesional residente representa al contratista
para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones
al contrato.
Excepcionalmente y sólo en caso de ser necesaria una acción para superar
algún evento extraordinario, imprevisible o irresistible derivada de caso fortuito o
fuerza mayor y, siempre que no sea posible obtener la autorización del Inspector
o Supervisor, el residente podrá adoptar las medidas indispensables, dando cuenta
por escrito a la Entidad y anotándolas en el Cuaderno de Obra.
La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita de
la Entidad, y el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o
superiores a las del profesional reemplazado.36
cc.art 1315° C.C.
Artículo 148.- Inspector o supervisor de obras.-

Toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con
un supervisor, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra.
El inspector será un profesional, funcionario o servidor de la Entidad
expresamente designado por ésta, mientras que el supervisor será una persona
(36)
-126-
natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una
persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente
en la obra.
El inspector o supervisor, según corresponda, debe cumplir por lo menos
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.
Será obligatorio contar con un supervisor cuando el valor de la obra a
ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley Anual de Presupuesto.
El costo de la supervisión no excederá, en ningún caso, del ocho por
ciento (8%) del Valor Referencial de la obra o del monto total de ella, el que
resulte mayor, con excepción de los casos señalados en el párrafo siguiente. Los
gastos que genere la inspección no deben superar el tres por ciento (3%) del Valor
Referencial de la obra.
Cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzca
variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra,
autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen mayores prestaciones en la
supervisión, el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad,
según corresponda, puede autorizar las mayores prestaciones en la supervisión,
bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un máximo del
quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión. Cuando dichas
prestaciones superen el quince por ciento (15%), se requiere aprobación previa
de la Contraloría General de la República, la que deberá pronunciarse en un plazo
no mayor de quince (15) días hábiles, transcurrido el cual sin haberse emitido
pronunciamiento, las prestaciones adicionales se considerarán aprobadas.
En los casos en que se generen adicionales en la ejecución de la obra, se
aplicará para la supervisión lo dispuesto en los Artículos 135 y 160.
El contratista deberá brindar al inspector o supervisor las facilidades
necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente
relacionadas con ésta.37
cc. art 17° L.O.M
Artículo 149.- Funciones del inspector o del supervisor de obra.-

La Entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través
del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de velar
directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento
del contrato.
El inspector o el supervisor, según corresponda, tiene como función
controlar la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el
contratista. Está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o
trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena
marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por
mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para
disponer cualquier medida urgente en la obra. Su actuación debe ajustarse al
contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.
(37)
-127-
Artículo 150.- Cuaderno de Obra.-

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el
mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según
corresponda, y por el residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados
para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.
El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3)
copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, la otra al
contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho Cuaderno
debe permanecer en obra, bajo custodia del residente. Concluida la ejecución de
la obra, el original quedará en poder de la Entidad.
Artículo 151.- Anotación de ocurrencias.-

En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el inspector o
supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes a la
Entidad que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
Cuaderno de Obra, se harán directamente por el contratista o su representante a
la Entidad, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud.
Artículo 152.- Consultas sobre ocurrencias en la obra.-

Las consultas se formulan en el Cuaderno de Obra y son absueltas por el
inspector o supervisor, según corresponda, dentro del plazo máximo de diez (10)
días de anotadas éstas. De no ser absueltas, el contratista acudirá a la Entidad, la
cual deberá resolverlas, en igual plazo, desde la recepción de la comunicación del
contratista.
Si vencidos estos plazos, no se absuelve la consulta, el contratista
tendrá derecho a solicitar prórroga por el tiempo correspondiente a la demora.
Esta demora se computará a partir de la fecha en que la no ejecución de los
trabajos materia de la consulta empieza a afectar el calendario de avance de obra.
Artículo 153.- Valorizaciones y metrados.-

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas
el último día de cada período previsto en las Bases o en el contrato, por el
inspector o supervisor y el contratista, en función de los metrados ejecutados con
los precios unitarios del Valor Referencial, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad.
El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado
hasta la quinta cifra decimal. A este monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados
conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la
Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor
no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. El
-128-
inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el período de

aprobación de la valorización.
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las
valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales, es de cinco (5)
días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización
respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de
tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a períodos distintos a los previstos
en este párrafo, las Bases o el contrato establecerán el tratamiento correspondiente
de acuerdo con lo dispuesto en el presente Artículo.
A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas
valorizaciones, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses
pactados en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de conformidad con los
Artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. El pago de los intereses se efectuará
en las valorizaciones siguientes.
cc.arts 1244°,1245°,1246° C.C.
Artículo 154.- Discrepancias respecto de valorizaciones o

metrados.-
Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o
valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la
Entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio
del cobro de la parte no controvertida.
Sólo será posible iniciar un procedimiento arbitral inmediatamente
después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión
representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.
La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato
ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.38
Artículo 155.- Ampliación de plazo por causas ajenas al

contratista.-
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo
establecido en el Artículo 42 de la Ley, el contratista por intermedio de su residente
deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten
ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días de concluido el hecho invocado,
el contratista solicitará, cuantificará y sustentará su petición de prórroga ante el
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora haya afectado
realmente el calendario general.
Dentro de los siete (7) días siguientes, el inspector o supervisor emitirá
un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo
remitirá a la Entidad. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación en un plazo
máximo de diez (10) días, contados desde la recepción del indicado informe. De
no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los diecisiete (17) días de la recepción
de la solicitud por el inspector o supervisor, se considerará ampliado el plazo,
(38)
-129-
bajo responsabilidad de la Entidad.

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo
sólo si éstas conllevan la modificación del calendario de avance de obra.
La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector o
supervisor un calendario de avance de obra actualizado, en un plazo que no excederá
de diez (10) días de aprobada aquélla, debiendo dicho profesional elevarlo a la
Entidad, junto con un informe en el que exprese su opinión.
Artículo 156.- Efectos de la modificación del plazo contractual

en obras.-
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago
de gastos generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación
multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales
que cuenten con presupuestos específicos.
El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales del
contrato entre el número de días del plazo contractual afectado por el coeficiente
de reajuste “Ip/Io”, en donde “Ip” es el índice de precios (39) aprobado por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI correspondiente al mes
calendario en que se ejecutan los días de ampliación del plazo contractual, e “Io”
es el mismo índice de precios correspondiente al mes del presupuesto de referencia.
En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo
contractual, los gastos generales se recalcularán conforme a lo establecido en los
párrafos precedentes.
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad prorrogará el plazo de
los otros contratos que hubieran podido celebrarse, vinculados directamente al
contrato principal.
Artículo 157.- Entrega de materiales por la Entidad.-

La Entidad sólo podrá ordenar el uso de materiales suministrados por
ella, cuando así haya sido estipulado en las Bases y señalado en el contrato. Para
este efecto, el costo de los materiales será consignado en el Valor Referencial.
Los materiales que deben ser proporcionados por la Entidad serán
entregados en las fechas establecidas en el calendario de entrega de materiales.
En el supuesto que estos materiales fueran rechazados por el residente,
el inspector o supervisor, debido a mala calidad o por incumplimiento de las
especificaciones técnicas correspondientes, la Entidad hará la reposición respectiva.
Este incidente quedará anotado en el Cuaderno de Obra, pudiendo ser causal de
ampliación del plazo contractual, si corresponde.
Artículo 158.- Demoras injustificadas en la ejecución de la

obra.-
Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los
avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de
-130-
retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada a una fecha

determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al
contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario
que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el
cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el
Cuaderno de Obra
.
La falta de presentación del nuevo calendario dentro del plazo señalado
en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención de la
obra o la resolución prevista en el Artículo 144. El nuevo calendario no exime al
contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas.
Cuando el monto de la valorización acumulada sea menor al ochenta por
ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector
o el supervisor anotará el hecho en el Cuaderno de Obra e informará a la Entidad.
Dicho retraso será imputado como causal de resolución del contrato, salvo que la
Entidad decida la intervención económica de la obra.
Artículo 159.- Obras adicionales.-

Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente
previamente con resolución del Titular del Pliego o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad y en los casos en que su valor, restándole los
presupuestos deductivos, no superen el quince por ciento (15%) del monto total
del contrato original.
cc. art 17° L.O.M.; Directiva 012-2000-CG/OATJ-PRO
Artículo 160.- Obras adicionales mayores al quince por

ciento.-
Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del contrato
original, luego de ser aprobadas por el Titular del Pliego o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, según corresponda, requieren previamente, para su
ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República.
Para estos efectos la Contraloría contará con un plazo máximo de quince (15)
días, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual deberá ser
motivado en todos los casos. El referido plazo se computará desde que la Entidad
presenta la documentación sustentatoria correspondiente. Transcurrido este plazo,
sin que medie pronunciamiento de la Contraloría, la Entidad está autorizada para
la ejecución de obras adicionales por los montos que hubiere solicitado, sin perjuicio
del control posterior.
De requerirse información complementaria, la Contraloría hará conocer
a la Entidad este requerimiento, en una sola oportunidad, a más tardar al décimo
día contado desde que se inició el plazo a que se refiere el párrafo precedente,
más el término de la distancia.
-131-
La Entidad cuenta con cinco (5) días para cumplir con el requerimiento.
En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia en la fecha de presentación de la
documentación complementaria por parte de la Entidad a la Contraloría.
En virtud de la autorización otorgada, la Entidad aprobará sin necesidad
del trámite a que se contrae los párrafos precedentes, las prestaciones adicionales
que requiera el contrato de supervisión de la obra.39
cc. art 17° L.O.M.
Artículo 161.- Intervención económica de la obra.-

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir
económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento
de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación
de los trabajos. La intervención económica de la obra es una medida que se
adopta por consideraciones de orden técnico y económico con la finalidad
de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al extremo de resolver el
contrato. La intervención económica no deja al contratista al margen de su
participación contractual, incluyendo los derechos y obligaciones
correspondientes.
Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será
resuelto.
El CONSUCODE dictará las disposiciones para la aplicación de lo
establecido en el presente Artículo.
cc.art 1315° C.C.
Artículo 162.- Efectos de la resolución del contrato de obra.-

En la resolución de los contratos de obra, ésta se paralizará en forma
inmediata, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o
disposiciones reglamentarias de construcción, ello no sea posible.
La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y
hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una
anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en
presencia de Notario Público o Juez de Paz, según corresponda, y levantarán un
acta. Si alguna de ellas no se presenta, la otra levantará el acta con el Notario
Público o el Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad
de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el
Artículo 164.
En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la
liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán
efectivas conforme a lo dispuesto en los Artículos 142 y 144, pudiendo la Entidad
optar por culminar lo que falte de la obra mediante las modalidades de
administración directa o por encargo, o por la convocatoria al proceso de selección
que corresponda de acuerdo con el Valor Referencial respectivo.
(39)
-132-
Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, ésta reconocerá

al contratista el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre
el saldo que se deja de ejecutar.
Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo
incumplió, salvo disposición distinta del laudo arbitral.
Artículo 163.- Recepción de obra.-
1. A través de su residente, el contratista solicitará en el Cuaderno de

Obra la recepción de la misma, indicando la fecha de culminación. El inspector o
supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) días comunicará este hecho a la
Entidad.
En un plazo máximo de siete (7) días de recibida la comunicación a que
se refiere el párrafo anterior, la Entidad procederá a designar un Comité de
Recepción de Obra, el cual estará integrado, por lo menos, por un representante
de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la
naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor.
En un plazo no mayor de veinte (20) días de realizada su designación, el
Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará
las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las
instalaciones y equipos.
Culminada la verificación, se levantará un acta que será suscrita por los
miembros del Comité de Recepción y el contratista o su residente. En el acta se
incluirán las observaciones, si las hubiera. De no existir observaciones, se procederá
a la recepción de la obra, teniéndose por concluida en la fecha indicada por el
contratista.
2. De existir observaciones, éstas se consignarán en el acta y no se recibirá

la obra. El contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución del
contrato para subsanarlas, el cual se computará a partir del quinto día de suscrita
el acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán
derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de
penalidad alguna.
Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará la recepción de la
obra en el Cuaderno de Obra. La comprobación que realizará el Comité de
Recepción de Obra se limitará a verificar la subsanación de las observaciones
formuladas en el acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.
3. En caso que el contratista o su residente no estuviera conforme con las

observaciones, anotará su discrepancia en el acta. El Comité de Recepción elevará
al Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según
corresponda, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en
-133-
un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas
observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a los
mecanismos de solución de controversias establecidos en la Ley y eI presente
Reglamento.
Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la
subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos
correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por
el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la
intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las
valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en
el tercer párrafo del Artículo 164.
4. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del

plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que
correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por
incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente Artículo podrán ser
aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el presente Reglamento o el contrato,
según corresponda.
5. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las

obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o
las partes expresamente lo convengan, dando lugar en este último supuesto a la
aplicación de las penalidades correspondientes, de ser el caso.
6. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retardara,

el lapso de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se
reconocerán al contratista los gastos generales en que se hubiese incurrido durante
la demora.40
cc. art 17° L.O.M.
Artículo 164.-Liquidación del contrato de obra.-

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Con la liquidación
se entregará a la Entidad los documentos de Declaratoria de Fábrica o la Memoria
Descriptiva valorizada, según sea el caso. Dentro del plazo de treinta (30) días de
recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación
presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y
notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días
siguientes.
Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su
elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo
(40)
-134-
Solución de Controversias en los Procesos de Selección ART . 166º
los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista

para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las
partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra,
ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la
observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las
observaciones formuladas.
En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas
por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los siete (7) días siguientes, cualquiera
186.
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las
disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y
en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
Una vez que la liquidación haya quedado consentida, el contrato quedará
concluido debiendo cerrarse el expediente de la contratación. 41
cc.art 5° Ley 26872; Art. 1° Ley General de Arbitraje
Artículo 165.- Declaratoria de fábrica.-

La declaratoria de fábrica se otorgará conforme a lo dispuesto en la ley
de la materia.
La presentación de la declaratoria de fábrica mediante escritura pública,
es opcional.
TITULO IV
DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Capítulo I
Solución de Controversias en los Procesos de Selección
Artículo 166.- Recurso de apelación.-

Mediante el recurso de apelación se impugnan los actos dictados dentro
del desarrollo del proceso de selección, con excepción de las resoluciones del Titular
del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda.
El recurso de apelación se presentará ante el Comité Especial, quien lo
elevará, para su correspondiente resolución, al Titular del Pliego o a la máxima
autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda. Esta competencia es
indelegable.
(41)
-135-
ART . 167º DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las Bases no podrán impugnarse por esta vía.

cc.art 364° C.P.C.; art 17° L.O.M.
Artículo 167.- Plazos y efectos de la interposición del recurso

de apelación.-
1. Las apelaciones deben interponerse dentro de los cinco (5) días

siguientes de haber tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y
resolverse dentro de los cinco (5) días siguientes de haber sido interpuestas.
2. Las apelaciones contra los actos anteriores a la presentación de
propuestas o al otorgamiento de la Buena Pro no suspenden el proceso de selección
sino desde un (1) día antes de la celebración de dichos actos, día desde el cual se
suspenderá hasta que los recursos interpuestos sean resueltos.
Cuando, según lo previsto en las Bases, la presentación de propuestas y
el otorgamiento de la Buena Pro se realicen en un solo acto, las apelaciones
pueden formularse en ese momento, debiendo regularizarse dentro de los cinco
(5) días posteriores.
3. Después de otorgada la Buena Pro, cualquier apelación que se
interponga suspende el proceso de selección hasta que dicho recurso y, en su caso,
el de revisión sean resueltos.
4. Cuando la Buena Pro haya quedado firme administrativamente, los
actos posteriores sólo pueden ser impugnados hasta el quinto día posterior a la
última fecha prevista para la suscripción del contrato.
Artículo 168.-Requisitos de admisibilidad del recurso de

apelación.-
El recurso de apelación deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1) Estar dirigido al Presidente del Comité Especial;

2) Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número
de documento oficial de identidad, o su denominación o razón social. En caso de
actuación mediante representante, se acompañará la documentación que acredite
tal representación;
3) Señalar domicilio procesal y número de facsímil o dirección electrónica
propia, si los tuviere;
4) El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de la
pretensión;
5)Los fundamentos de hecho;
6) Los fundamentos de derecho;
7) Las pruebas instrumentales en caso de haberlas;
8) El comprobante de pago de la tasa correspondiente, de conformidad
con el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Entidad, si
fuese el caso;
-136-
9) Firma del impugnante o de su representante;

10) Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la
hubiera; y
11) Autorización de abogado, en los casos de licitaciones públicas,
concursos públicos y adjudicaciones directas públicas y siempre que la defensa
sea cautiva.
La omisión del requisito señalado en el inciso 1) será subsanada de

oficio por la Entidad.
La omisión de los requisitos señalados en los incisos 2) al 11) deberá ser
subsanada por el impugnante dentro del plazo máximo de dos (2) días desde la
presentación del recurso. El plazo otorgado para la subsanación suspende todos
los plazos del procedimiento de impugnación.
Transcurrido el plazo a que se contrae el párrafo anterior sin que se
hubiese subsanado la omisión, la Entidad declarará inadmisible el recurso y ordenará
el archivamiento del expediente, continuándose el trámite del proceso de selección,
salvo que el interesado interponga recurso de revisión.
cc.art 424° C.P.C.
Artículo 169.- Improcedencia del recurso de apelación.-
El recurso de apelación será declarado improcedente cuando:
1. Sea interpuesto fuera de los plazos indicados en el Artículo 167;

2. El que suscriba el recurso no sea el postor o su representante;
3. El postor se encuentre impedido conforme al Artículo 9 de la
Ley;
4. El postor se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos
civiles o administrativos; o
5. No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el
petitorio del mismo.
cc.arts 43°,45° C.C.; art 427° num 5 C.P.C.
Artículo 170.- Trámite y plazos para resolver el recurso de

apelación.-
La tramitación del recurso de apelación se sujetará al siguiente
procedimiento:
1. Cuando la impugnación recaiga sobre el otorgamiento de la Buena

Pro, la Entidad correrá traslado del recurso de apelación al postor ganador, dentro
del plazo de dos (2) días desde su presentación o desde la subsanación de
omisiones, según corresponda. El postor ganador de la Buena Pro podrá absolver
el traslado dentro del plazo de tres (3) días.
-137-
Vencido el plazo antes indicado, con la absolución del traslado o sin ella,
la Entidad se pronunciará sobre el recurso y notificará su resolución dentro del
plazo de los cinco (5) días siguientes.
2. En las impugnaciones distintas al otorgamiento de la Buena Pro, la

Entidad deberá pronunciarse sobre el recurso de apelación y notificar su resolución
dentro de los cinco (5) días siguientes de su interposición o subsanación, según
corresponda.
3. El impugnante deberá asumir que el recurso de apelación ha sido

desestimado a efectos de la interposición del recurso de revisión, operando la
denegatoria ficta en los casos siguientes:
a) Cuando la Entidad no notifique su resolución dentro del plazo de diez

(10) días siguientes a la interposición o subsanación del recurso, si se trata de
impugnaciones que recaigan sobre el otorgamiento de la Buena Pro.
b) Cuando la Entidad no notifique su resolución dentro del plazo de
cinco (5) días siguientes a la interposición o subsanación del recurso, si se trata de
impugnaciones distintas al otorgamiento de la Buena Pro.
4. Es procedente el desistimiento del recurso de apelación mediante

escrito con firma legalizada ante el fedatario de la Entidad, Notario Público, Juez
de Paz, según el caso. La Entidad aceptará el desistimiento salvo que sea de
interés público la resolución del recurso.
Artículo 171.- Contenido de la resolución de la Entidad.-

La resolución expedida por la Entidad que resuelve el recurso de apelación
deberá contener tres (3) partes claramente diferenciables:
a) La expositiva, en la que se indica los antecedentes y la determinación

de los puntos controvertidos;
b) La considerativa, en la que se desarrolla el análisis de cada uno de los
puntos controvertidos sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho,
así como de la evaluación de los medios probatorios correspondientes; y
c) La resolutiva, en la que se expone la decisión respecto de cada uno de
los extremos del petitorio.
Es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 180, en lo que sea pertinente.

cc.art 122° C.P.C.
Artículo 172.- Recurso de revisión.-

Mediante el recurso de revisión se impugnan:
-138-
a) Las resoluciones que declaran inadmisible, improcedente o infundado

el recurso de apelación;
b) La denegatoria ficta recaída sobre el recurso de apelación; y
c) Las resoluciones del Titular del Pliego o la máxima autoridad
administrativa de la Entidad, según corresponda, distintas a las derivadas de la
interposición del recurso de apelación.
El plazo para interponer el recurso de revisión es de cinco (5) días contados

a partir del día siguiente de la notificación o publicación de la resolución respectiva,
lo que ocurra primero. Igual plazo es para el caso de la denegatoria ficta del
recurso de apelación, el cual se computará desde el día siguiente del vencimiento
del plazo para resolver dicho recurso.
El recurso de revisión se presentará ante el Tribunal, quien lo resolverá.
cc. art 17° L.O.M.
Artículo 173.- Requisitos de admisibilidad del recurso de

revisión.-
El recurso de revisión deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1) Estar dirigido al Presidente del Tribunal;

2) Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y número
de documento oficial de identidad, o su denominación o razón social. En caso de
actuación mediante representante, se acompañará la documentación que acredite
tal representación;
3) Señalar domicilio procesal en la ciudad de Lima y número de facsímil
o dirección electrónica propia, si lo tuviesen;
4) El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de la
pretensión;
5) Los fundamentos de hecho;
6) Los fundamentos de derecho;
7) Las pruebas instrumentales pertinentes;
8) El comprobante del pago de la tasa correspondiente;
9) La garantía conforme a lo señalado en el Artículo 176;
10) Firma del impugnante o de su representante, si lo hubiere;
11) Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la
hubiera; y
12)Autorización de abogado, sólo en los casos de licitaciones públicas,
concursos públicos y adjudicaciones directas públicas y siempre que la
defensa sea cautiva en la circunscripción donde se originó el recurso.
La omisión del requisito señalado en el inciso 1) será subsanada de

oficio por el Tribunal.
-139-
La omisión de los requisitos señalados en los incisos 2) al 12) deberá ser

subsanada por el impugnante dentro del plazo máximo de dos (2) días desde la
recepción del recurso. El plazo otorgado para la subsanación suspende todos los
plazos del procedimiento de impugnación.
En caso que se presente el escrito de subsanación, el Tribunal tendrá dos
(2) días desde su recepción para resolver y notificar la admisibilidad del recurso.
Transcurrido el plazo a que se contrae el tercer párrafo del presente
Artículo sin que se hubiese subsanado la omisión, el Tribunal rechazará el recurso
y ordenará el archivamiento del expediente. En este caso, la garantía será devuelta.
cc.art 424° C.P.C.; Directiva 006-2000-CONSUCODE-PRE
Artículo 174.- Improcedencia del recurso de revisión.-

El recurso de revisión será declarado improcedente cuando:
1. Sea interpuesto fuera del plazo indicado en el Artículo 172;

2. El que suscriba el recurso no sea el postor o su representante;
3. El postor se encuentre impedido conforme al Artículo 9 de la Ley;
4. El postor se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos
civiles o administrativos; o
5. No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el
petitorio del mismo.
cc.arts 43°,45° C.C.; art 427° num 5 C.P.C.
Artículo 175.- Tasa por interposición del recurso de revisión.-

La tasa para interponer el recurso de revisión será fijada en el Texto
Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del CONSUCODE. Dicha tasa
no podrá ser mayor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria para el caso de
licitaciones públicas y concursos públicos, de cincuenta por ciento (50%) de la
Unidad Impositiva Tributaria para el caso de las adjudicaciones directas, y de
veinticinco por ciento (25%) de la Unidad Impositiva Tributaria para el caso de las
adjudicaciones de menor cuantía.
En los procesos de selección según relación de ítems, etapas, tramos,
lotes y paquetes, la tasa que corresponde pagar se fijará en consideración al tipo
de proceso de selección que correspondería convocar tomando en cuenta el Valor
Referencial de las partes indicadas.
cc. punto 10 TUPA ; Norma XV CT
Artículo 176.- Garantía por interposición de recurso de

revisión.-
La garantía que respalda la interposición del recurso de revisión, de
conformidad con el inciso c) del Artículo 52 de la Ley, deberá otorgarse a favor del
CONSUCODE, por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del Valor
-140-
Referencial del proceso de selección en cuyo desarrollo se produce la impugnación.

En los procesos de selección según relación de ítems, etapas, tramos, lotes y
paquetes el monto de la garantía será equivalente al uno por ciento (1%) del Valor
Referencial del respectivo ítem de las partes indicadas. En ningún caso, la garantía
será menor al veinticinco por ciento (25%) de la Unidad Impositiva Tributaria
vigente.
Si el Valor Referencial fuese reservado, dicha garantía será equivalente al

uno por ciento (1%) del monto a partir del cual se debe realizar el respectivo
proceso de selección de acuerdo con la Ley Anual de Presupuesto.
La garantía deberá reunir las características indicadas en el Artículo 40 de
la Ley o consistirá en un depósito en cuenta bancaria del CONSUCODE, conforme
a los lineamientos que éste establezca.
La garantía deberá tener un plazo mínimo de vigencia de treinta (30) días
naturales, debiendo ser renovada hasta el momento en que se agote la vía
administrativa.
En el supuesto que la garantía no fuese renovada, se considerará el recurso
como no presentado.
cc. Directiva 006-2000-CONSUCODE-PRE; punto 10 TUPA ; Norma
XV CT
Artículo 177.- Desistimiento.-

Es procedente el desistimiento durante la tramitación del recurso de
revisión, mediante escrito con firma legalizada del postor ante la Secretaría del
Tribunal.
En caso de desistimiento, la garantía otorgada a favor del CONSUCODE
será devuelta al impugnante.
El desistimiento es aceptado mediante resolución y pone fin al
procedimiento administrativo, no dando lugar a la devolución de la tasa. El
Tribunal no aceptará el desistimiento cuando la resolución del recurso sea de
interés público.
cc.art 343° C.P.C.
Artículo 178.- Trámite del recurso de revisión.-

El recurso de revisión se tramita conforme a las siguientes reglas:
1. Con la resolución que admite el recurso, el Tribunal correrá traslado a

la Entidad en el plazo no mayor de tres (3) días, solicitándole la remisión del
expediente completo y comunicándole a qué postor o postores deberá notificar el
recurso presentado.
2. La Entidad está obligada, dentro del plazo de tres (3) días, a absolver
el traslado y remitir el expediente completo al Tribunal, en el que se deberá
-141-
adjuntar el cargo de notificación del recurso al postor o postores que pudiesen

resultar afectados con la resolución del Tribunal.
3. Con o sin la absolución del postor o postores, el Tribunal resolverá y
notificará su resolución dentro del plazo de cinco (5) días, contados desde que se
declare que el expediente está listo para resolver.
4. La declaración de que el expediente está listo para resolver, deberá ser
efectuada dentro del plazo máximo de ocho (8) días contados desde la recepción
del expediente por el Tribunal.
5. Desde la recepción del expediente hasta que éste sea declarado
expedito para resolver, el Tribunal podrá solicitar a las partes información adicional
pertinente, quedando prorrogado el plazo por el término necesario.42
cc. punto 10 TUPA
Artículo 179.- Uso de la palabra.-

Las partes podrán solicitar el uso de la palabra a efectos de fundamentar
su derecho. El Tribunal fijará día y hora para dicha diligencia.
Artículo 180.- Resoluciones del Tribunal.-

Al ejercer su potestad resolutiva, el Tribunal deberá resolver de una de
las siguientes formas:
a) En caso de considerar que la resolución impugnada se ajusta a la Ley,

al presente Reglamento y demás normas conexas o complementarias, el Tribunal
declarará infundado el recurso de revisión y confirmará la resolución objeto del
mismo.
b) Cuando en la resolución impugnada se advierta la aplicación indebida
o interpretación errónea de la Ley, del presente Reglamento o demás normas
conexas o complementarias, o en la misma se hubiere apreciado indebidamente o
probado insuficientemente los actos impugnados, el Tribunal declarará fundado el
recurso de revisión y revocará la resolución impugnada.
Si el acto o los actos impugnados están directamente vinculados a la
evaluación de las propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro, el Tribunal
además efectuará el análisis pertinente sobre el fondo del asunto y otorgará la
Buena Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior impugnación
administrativa a dicho otorgamiento.
c) Cuando se contravengan las normas de un debido proceso, se infrinjan
las formas sustanciales en los actos practicados o se incurra en las demás causales
de nulidad previstas en el Artículo 57 de la Ley, de tal modo que no se pueda
resolver sobre el fondo del asunto, el Tribunal declarará nula la resolución
recurrida, en virtud del recurso interpuesto o de causales detectadas en el
expediente, siendo irrelevante que se pronuncie sobre el petitorio. En este caso,
el Tribunal determinará claramente el estado al que se retrotrae el proceso de
selección.
(42)
-142-
d) Cuando el recurso de revisión infrinja los requisitos de admisibilidad

o procedencia, el Tribunal lo declarará inadmisible o improcedente, según
corresponda.
e) Cuando el Tribunal declare infundado o improcedente el recurso de
revisión, ordenará la ejecución de la garantía referida en el Artículo 176.
Las Resoluciones del Tribunal que interpreten de modo expreso y con

carácter general las normas establecidas en la Ley y el presente Reglamento,
constituirán precedente de observancia obligatoria, el cual será determinado clara
y expresamente en las referidas resoluciones, las mismas que deberán ser
publicadas en el diario oficial El Peruano. Los precedentes de observancia
obligatoria conservarán su vigencia mientras no sean modificados por el Tribunal
o por norma legal o reglamentaria.
Artículo 181.- Cumplimiento de las resoluciones del Tribunal.-

La resolución dictada por el Tribunal debe ser cumplida por las partes sin
calificarla y bajo sus términos.
Cuando la Entidad no cumpla con lo dispuesto en una resolución del

Tribunal, éste dictará las medidas pertinentes para su debida ejecución,
comunicando tal hecho al Organo de Auditoría Interna de aquélla o a la Contraloría
General de la República, sin perjuicio del requerimiento al Titular del Pliego o a
la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, para que
imponga al o a los responsables las sanciones previstas en el Artículo 47 de la
Ley. De ser el caso, denunciará a los infractores por el delito de desobediencia
o resistencia a la autoridad, según lo tipificado en el Artículo 368 del Código
Penal.
cc. art 17° L.O.M.
Artículo 182.- Denegatoria ficta.-

Vencido el plazo para resolver y notificar el recurso de revisión, conforme
a lo establecido en el inciso 3) del Artículo 178, el recurrente deberá asumir que
aquél fue denegado, a efectos de la interposición de la demanda contencioso-
administrativa.
A efectos de la devolución de la garantía, el recurrente deberá dirigir una
solicitud al Tribunal.
Artículo 183.- Efectos de los recursos impugnativos.-

La interposición de un recurso impugnativo suspende el proceso de
selección en la etapa en que se encuentre, según lo previsto en el Artículo 167. Si
el proceso de selección fue convocado por ítems, etapas, lotes, paquetes o tramos,
la suspensión afectará al ítem, etapa, lote, paquete o tramo impugnado formando
parte de un conjunto.
-143-
Artículo 184.- Acción Contencioso Administrativa.-

La interposición de la acción contencioso administrativa cabe únicamente
contra lo resuelto por el Tribunal y no suspende lo resuelto por éste. Dicha acción
se interpondrá dentro del plazo previsto en la ley de la materia, contado a partir
del día siguiente a la notificación de la Resolución del Tribunal o del vencimiento
del plazo para resolver el recurso de revisión.
Capítulo II
Solución de Controversias en la Ejecución Contractual
C OONNCCIILLIIAACCIIÓÓNN
Artículo 185.- Aplicación de la Conciliación.-

Las partes pueden establecer en el contrato que cualquier controversia
sobre la ejecución o interpretación de éste deberá solucionarse por conciliación o
arbitraje.
En caso de haberse pactado la conciliación cualquiera de las partes tiene
el derecho de someter la controversia a un centro de conciliación dentro de los
plazos previstos en los Artículos 139 ó 164 para que quede consentida la
liquidación del contrato según se trate de bienes y servicios o de obras,
respectivamente.
Si la conciliación soluciona la controversia en forma total el Acta que
contiene el acuerdo es título de ejecución para todos los efectos. Si concluye con
un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deben someterse obligatoriamente a
un arbitraje para que se pronuncie definitivamente sobre las diferencias no resueltas
dentro del plazo de los quince (15) días siguientes de la suscripción del acta
respectiva.
cc.art 5° Ley 26872
Subcapítulo II
Arbitraje
Artículo 186.- Aplicación del Arbitraje.-

El arbitraje será de aplicación obligatoria en la solución de controversias
surgidas después de la suscripción o cumplimiento de la formalidad de
perfeccionamiento de los contratos derivados de los procesos de selección hasta
el consentimiento de su liquidación. Serán de aplicación las disposiciones
contempladas en la Ley y en el presente Subcapítulo y, supletoriamente, las de la
Ley General de Arbitraje.
-144-
Solución de Controversias en la Ejecución Contractual ART . 188º
El arbitraje obligatorio se deberá solicitar, como máximo, hasta el

vencimiento de los plazos previstos en los Artículos 139 ó 164 para que quede
consentida la liquidación del contrato según se trate de bienes y servicios o de
obras, respectivamente.
El arbitraje regulado en el presente Subcapítulo, en todos los casos, será
de derecho.
cc.arts 63° 3° párrafo, 139° num 1 2° párrafo Constitución; arts
1°,3° Ley General de Arbitraje
Artículo 187.- Cláusula Arbitral.-

La proforma del contrato y el contrato contendrán por escrito una cláusula
de solución de controversias, en virtud de la cual toda controversia que surja
desde la celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje de derecho.
Dicha cláusula podrá tener el siguiente texto:
“Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la

celebración del contrato será resuelta mediante arbitraje, conforme a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento.
El arbitraje será resuelto por (un árbitro único/un Tribunal Arbitral),
según lo dispuesto en el Artículo 189 del Reglamento del Texto Unico Ordenado
de la Ley Nº 26850. A falta de acuerdo en la designación del (los) mismo(s) o
del Presidente del Tribunal, o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con
dicha designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones
administrativas del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen
sometido las partes.
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al
procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder
Judicial o ante cualquier instancia administrativa.”
Las partes podrán establecer acuerdos adicionales o complementarios a

los previstos en la cláusula indicada, en la medida que no contravengan las
disposiciones de la Ley, del Reglamento y las normas complementarias dictadas
por el CONSUCODE.
Artículo 188.- Cláusula general de arbitraje.-

En caso que no se incorpore en el contrato la cláusula de solución de
controversias a que se refiere el inciso b) del Artículo 41 de la Ley, se considerará
incorporada de pleno derecho la cláusula indicada en el Artículo 187, siendo de
aplicación lo dispuesto en el Artículo 189 en cuanto a número de árbitros.
-145-
Artículo 189.- Número de árbitros.-

El arbitraje será resuelto por un árbitro único o por un Tribunal Arbitral
conformado por tres (3) árbitros, según acuerdo de las partes.
El Presidente del Tribunal y el árbitro único deben ser necesariamente abogados.
A falta de acuerdo entre las partes, o en caso de duda, el número de
árbitros se determinará de la siguiente manera:
1. En los casos de licitaciones públicas y concursos públicos, y de
adjudicaciones directas para obras y consultoría de obras, los árbitros serán tres
(3) y constituirán un Tribunal Arbitral.
2. En los casos de adjudicaciones directas, diferentes a las indicadas en el
inciso anterior, y de adjudicaciones de menor cuantía, el árbitro será único.
3. En los casos de exoneraciones, el número de árbitros se determinará
en función al proceso que correspondería convocar, de no haberse presentado la
causal de exoneración conforme a los Artículos 19 y 32 de la Ley.
cc. arts 18°,24° Ley General de Arbitraje; punto 19,20 TUPA
Artículo 190.- Independencia de la jurisdicción arbitral.-

En cualquier etapa del proceso arbitral, los jueces y las autoridades
administrativas se abstendrán de oficio o a petición de parte, de conocer las
controversias derivadas de la validez, invalidez, rescisión, resolución, ejecución o
interpretación de los contratos y, en general, cualquier controversia que surja
desde la celebración de los mismos, sometidos al arbitraje obligatorio conforme
al presente Subcapítulo, debiendo declarar nulo todo lo actuado y el archivamiento
definitivo del proceso en el estado en que éste se encuentre.
cc.art 139° num 1 2° párrafo Constitución
Artículo 191.- Solicitud de arbitraje.-

En caso las partes no se hayan sometido a un Centro de Arbitraje, o a
falta de acuerdo entre ellas, el procedimiento arbitral se inicia con la notificación
de la solicitud de arbitraje a la otra parte, la cual debe formalizarse por vía notarial
con indicación de:
a) Referencia al convenio arbitral;

b) Declaración respecto de la naturaleza de la controversia, así como de
la pretensión y del monto involucrado, en caso de ser aplicable;
c) Designación de la persona a quien el solicitante le otorga la función de
coordinar el inicio del proceso arbitral. En el caso de la Entidad, dicha designación
recaerá en el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa, según
corresponda.
d) Domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante, de ser el caso;
e) Copia del Acta de Conciliación, si la hubiere; y
f) Designación del árbitro de parte miembro del Tribunal Arbitral, de ser
el caso.
-146-
Copia de la solicitud, sin anexos, será remitida al CONSUCODE, según

la Directiva que éste apruebe.
cc.art 16° Ley 26872; art 17° L.O.M.; punto 1 TUPA
Artículo 192.- Contestación de la solicitud de arbitraje.-

La parte a quien se hubiese solicitado el arbitraje tiene un plazo de cinco
(5) días para contestarla, contados a partir de la recepción de la respectiva solicitud,
con indicación de:
a) Su posición respecto a los hechos expuestos en la solicitud y, de ser el

caso, el planteamiento de su pretensión;
b) Designación de la persona a quien ha otorgado la facultad de nombrar
al árbitro de parte, así como de realizar las coordinaciones necesarias para el
desarrollo del procedimiento arbitral. En caso de la Entidad, dicha facultad recaerá
en el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa, según corresponda;
c) Domicilio, teléfono, fax y correo electrónico del solicitante, de ser el
caso;
d) Designación del árbitro de parte que integre el Tribunal Arbitral, de ser
el caso.
Copia de la contestación, sin anexos, será remitida al CONSUCODE,

según la Directiva que éste apruebe.
cc.art 17° L.O.M.; punto 1 TUPA
Artículo 193.- Procedimiento para la designación del árbitro

único.-
Una vez solicitado el arbitraje por cualquiera de las partes, éstas tienen
cinco (5) días hábiles para la designación del árbitro único. En caso de acuerdo, las
partes deberán suscribir un documento en el que conste la designación del árbitro,
la cual será notificada a éste para la aceptación del encargo. Vencido el término
antes referido, sin que se hubiese llegado a un acuerdo, cualquiera de las partes
podrá solicitar al CONSUCODE, en el plazo de cinco (5) días, la designación del
árbitro único, el mismo que será designado en un plazo que no excederá de cinco
(5) días de presentada la referida solicitud. Esta designación es inimpugnable.
cc. Directiva 007-2001-CONSUCODE-PRE; Directiva 015-2001-
CONSUCODE-PRE; Resolución 152-2001-CONSUCODE-PRE, punto
1 TUPA
Artículo 194.- Procedimiento para la designación del Tribunal

Arbitral.-
Para el caso de un Tribunal Arbitral, cada parte designará a un árbitro y
éstos dos (2) designarán al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral. Para estos
efectos, la parte que solicita el arbitraje debe incluir en la solicitud el nombre de su
-147-
árbitro. La otra parte tendrá un plazo de cinco (5) días para comunicar la designación
de su árbitro a la parte que solicitó el arbitraje.
Vencido el término antes referido, sin que la parte emplazada hubiese

designado al árbitro, la parte emplazante solicitará al CONSUCODE, dentro del
plazo de tres (3) días hábiles, la respectiva designación que se debe producir en un
plazo que no podrá exceder de tres (3) días hábiles. Esta designación es
inimpugnable.
Si una vez designados los dos (2) árbitros conforme al procedimiento

antes referido, éstos no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del
tercero dentro del plazo de cinco (5) días, cualquiera de las partes podrá solicitar
al CONSUCODE la designación del tercer árbitro dentro del plazo de tres (3) días.
Dicha designación se realizará en un plazo no mayor de tres (3) días y es
inimpugnable.
cc. Directiva 007-2001-CONSUCODE-PRE; Directiva 015-2001-
CONSUCODE-PRE; Resolución 152-2001-CONSUCODE-PRE
Artículo 195.- Requisitos para designación de árbitros.-
1. Para los casos de contratos derivados de licitaciones públicas y

concursos públicos, así como de adjudicaciones directas para obras y consultoría
de obras, los requisitos mínimos que deben reunir los árbitros son los siguientes:
a) Ser persona natural;

b) Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles;
c) Tener cinco (5) años o más de experiencia profesional afín a la materia
que es objeto de la controversia; y
d) Cumplir con las disposiciones administrativas que al respecto dicte el
CONSUCODE.
2. Para los casos de contratos derivados de adjudicaciones directas,

diferentes a las indicadas en el primer párrafo, y de adjudicaciones de menor
cuantía, los requisitos mínimos que deben reunir los árbitros son los siguientes:
a) Ser persona natural;

b) Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles; y
c) Tener tres (3) años o más de experiencia profesional afín a la materia
que es objeto de la controversia; y
d) Cumplir con las disposiciones administrativas que al respecto dicte el
CONSUCODE.
cc.art 3° C.C.; puntos 19 TUPA
-148-
Artículo 196.- Impedimentos para actuar como árbitro.-

Se encuentran impedidos para actuar como árbitros, bajo sanción de
nulidad del nombramiento y del laudo:
a) Los Magistrados, con excepción de los Jueces de Paz, los Fiscales, los
Procuradores Públicos y los Ejecutores coactivos;
b) El personal militar y policial en situación de actividad, con excepción
de los profesionales asimilados;
c) El Contralor General de la República en procesos en los que participen
las entidades que se encuentran bajo el ámbito de la Contraloría General de la
República;
d) Las personas naturales referidas en los incisos a), b), c) y e) del Artículo
9 de la Ley;
e) Las personas que hayan recibido beneficios, dádivas de alguna de las
partes, antes o después de iniciado el proceso de arbitraje, aunque ellos sean de
escaso valor;
f) Los funcionarios y servidores públicos en los casos que tengan relación
directa con la Entidad en que laboren y dentro de los márgenes establecidos por
el Decreto Supremo Nº 023-99-PCM, en lo que fuere aplicable;
g) Los funcionarios y servidores del CONSUCODE.
Las causales comprendidas en los incisos b) y d) no constituirán

impedimento si las partes acuerdan, expresamente, su dispensa.
c.c. puntos 19 TUPA
Artículo 197.- Causales de recusación de árbitros.-

Los árbitros podrán ser recusados por las siguientes causales:
a) Las establecidas en el Artículo 196.

b) Las establecidas en el Artículo 307 del Código Procesal Civil.
cc.art 307° C.P.C.; punto 2 TUPA
Artículo 198.- Procedimiento de recusación de árbitros.-

En caso que las partes no hayan sometido la solución de la controversia
a un Centro de Arbitraje o no hayan pactado sobre el particular, el procedimiento
de recusación se sujeta a las siguientes reglas:
1. En caso de árbitro único y tribunales arbitrales no instalados:

i. Se comunicará al Consejo inmediatamente después de conocida la
causa que motiva la recusación.
ii. El Consejo notificará la recusación al árbitro en el plazo de dos (2) días
para que la absuelva en el plazo de tres (3) días.
iii. Con o sin contestación, vencido el plazo antes indicado, el Consejo
procederá a resolverla y notificarla en un plazo que no exceda de los cinco (5) días.
-149-
2. En caso de tribunales arbitrales:
i. Se comunicará a los miembros del Tribunal inmediatamente después

de conocida la causa que lo motiva.
ii. Los miembros no recusados notificarán la recusación al árbitro para
que la absuelva en el plazo de tres (3) días. Con o sin contestación, vencido el
plazo antes indicado, procederán a resolverla y notificarla en un plazo que no
exceda de los cinco (5) días. En caso de empate resuelve el Presidente, salvo que
él sea el recusado, en cuyo caso resuelve el de mayor edad.
iii. Cuando sean recusados dos (2) o tres (3) árbitros, resolverá el Consejo.
Los plazos de notificación a los recusados, de resolución y notificación son los
mismos que los señalados en el párrafo anterior.
Contra la resolución del Consejo y de los árbitros no recusados no procede
recurso impugnativo alguno.
El trámite de recusación no interrumpe la prosecución del proceso arbitral.
c.c. punto 2 TUPA
Artículo 199.- Inapelabilidad del laudo arbitral.-

El laudo arbitral es inapelable. En consecuencia, no procede impugnación
ante segunda instancia arbitral ni ante el Poder Judicial, salvo el recurso de anulación
por las causales previstas en la Ley General de Arbitraje.
cc. arts 59°,61°
Artículo 200.- Remisión de laudo arbitral.-

Las actas de conciliación y los laudos arbitrales serán remitidos por las
Entidades al CONSUCODE, dentro del plazo de tres (3) días contados desde la
fecha de notificación, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de la máxima
autoridad administrativa, según corresponda.
Artículo 201.- Designación e instalación de árbitros por el

CONSUCODE.-
Cuando el CONSUCODE deba designar árbitros, dicha designación
recaerá en profesionales que estén inscritos en el Registro de Arbitros del
CONSUCODE.
El CONSUCODE aprobará un Reglamento que establecerá el
procedimiento y requisitos para la inscripción de los interesados en su Registro de
Arbitros.
En caso que las partes no hayan sometido la solución de la controversia
a un centro de arbitraje o no hayan pactado sobre el particular, una vez remitida a
las partes la(s) carta(s) de aceptación formal al cargo de árbitro, el CONSUCODE
procederá a la instalación del árbitro único o Tribunal Arbitral, de ser el caso. El
-150-
ART . 205º
acta de instalación se regirá por las disposiciones administrativas emitidas por el

CONSUCODE.
cc. Directiva 007-2001-CONSUCODE-PRE; Resolución 152-2001-
CONSUCODE-PRE; punto 1 TUPA
Artículo 202.- Requisitos mínimos para ser incorporado en

el Registro de Arbitros del CONSUCODE.-
Para solicitar su incorporación en el Registro de Arbitros, los interesados
deberán reunir los requisitos aprobados por el Reglamento que, para el efecto,
aprobará el CONSUCODE de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.
Dichos requisitos deberán respetar los mínimos señalados en el Artículo 195.
cc. Directiva 007-2001-CONSUCODE-PRE; Resolución 152-2001-
CONSUCODE-PRE; puntos 19, 20 TUPA
Artículo 203.- Apoyo administrativo para el arbitraje.-

A solicitud de las partes, el CONSUCODE podrá proporcionar apoyo
administrativo constante o servicios de conciliación y de arbitraje administrativos,
previo convenio escrito, conforme al tarifario aprobado por el Presidente del
CONSUCODE.
cc. puntos 1 TUPA
TITULO V
DE LAS SANCIONES
Artículo 204.- Potestad sancionadora del CONSUCODE.-

La facultad de sancionar a proveedores, postores y contratistas por
infracción de las disposiciones contenidas en la Ley y el presente Reglamento, así
como de las estipulaciones contractuales, corresponde al CONSUCODE, a través
del Tribunal y de los órganos que señalen sus normas de organización interna.
Artículo 205.- Causales de imposición de sanción a los

proveedores, postores y contratistas.-
El Tribunal impondrá la sanción administrativa de suspensión o
inhabilitación a los proveedores, postores y/o contratistas que:
a) No mantengan su oferta hasta el otorgamiento de la Buena Pro y, de

resultar ganadores, hasta la suscripción del contrato; no suscriban injustificadamente
el contrato o no cumplan la orden de compra o servicios emitida a su favor;
-151-
ART . 206º DE LAS SANCIONES
b) Incumplan injustificadamente con las obligaciones derivadas del

contrato, dando lugar a que éste se les resuelva de conformidad con el Artículo
143;
c) Contraten con el Estado estando impedidos para ello de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 9 de la Ley;
d) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, según lo
establecido en el Artículo 10 de la Ley, previa declaración del organismo nacional
competente;
e) Realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por un
porcentaje mayor al permitido en el presente Reglamento;
f) Presenten documentos falsos o declaraciones juradas con información
inexacta a las Entidades o al CONSUCODE; o
g) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de obras,
sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas, o contraten
por montos mayores a su capacidad libre de contratación, según sea el caso.
Los proveedores, postores o contratistas que incurran en las causales

establecidas en los incisos c), d), e) y f) precedentes, serán sancionados con
suspensión para contratar con el Estado por un período no menor de tres (3)
meses ni mayor de un (1) año.
Los proveedores, postores o contratistas que incurran en las causales establecidas
en los incisos a), b) y g) precedentes, serán sancionados con suspensión para contratar con
el Estado por un período no menor a un (1) año ni mayor de dos (2) años.
La imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad
civil o penal que pueda originarse de las infracciones cometidas.43
cc.art 241° num 3, 427° C.P.; arts IV, 32°,41°,42° Ley 27444
Artículo 206.- Sanciones a expertos independientes del

Comité Especial.-
Cuando la Entidad considere que existe responsabilidad por parte de los
expertos independientes que formaron parte de un Comité Especial, remitirá al
Tribunal todos los actuados, en un plazo que no excederá de diez (10) días, contados
a partir de la detección del hecho correspondiente.
El Tribunal evaluará los actuados y, de ser el caso, suspenderá a los
expertos independientes para contratar con el Estado por el período que
corresponda a la infracción cometida, siendo de aplicación las consideraciones del
Artículo 209.
Artículo 207.- Sanciones a los consorcios.-

Las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa
de consorcio durante su participación en el proceso de selección se imputarán
exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción
a que hubiere lugar, siempre que pueda individualizarse al infractor.
(43)
-152-
ART . 210º
Las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución del

contrato celebrado como consecuencia del proceso de selección, se imputarán a
todos los integrantes del mismo, aplicándoseles la sanción a que hubiere lugar.
Artículo 208.- Aplicación de sanciones.-

EI Tribunal, antes de aplicar una sanción, notificará al respectivo proveedor,
postor o contratista para que ejerza su derecho de defensa dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación.
Las resoluciones que determinan la aplicación de sanciones se notifican
al infractor y a la Entidad que estuviera involucrada, sin perjuicio de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano siempre que así lo disponga el Tribunal.
La sanción es efectiva desde el día siguiente de la notificación al infractor. 44
cc. punto 11 TUPA
Artículo 209.- Determinación gradual de la sanción.-

Para graduar la sanción a imponerse se considerarán los siguientes
criterios:
1. Naturaleza de la infracción.
2. Intencionalidad del infractor.
3. Daño causado.
4. Reiterancia.
5. El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.
6. Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
7. Condiciones del infractor.
8. Conducta procesal del infractor.
El Tribunal podrá disminuir la sanción hasta límites inferiores al mínimo

fijado para cada caso, cuando considere que existen circunstancias atenuantes de
la responsabilidad del infractor.
En caso de incurrir en más de una infracción en un proceso de selección o
en la ejecución de un contrato, se aplicará la mayor sanción prevista.
En caso de reincidencia en la comisión de la misma o de distinta infracción
dentro de un período de tres (3) años, según las causales establecidas en el presente
artículo, el Tribunal sancionará al proveedor, postor o contratista con inhabilitación
definitiva, siempre que el tiempo de las sanciones impuestas acumuladas sea
mayor a veinticuatro (24) meses.
cc. punto 11 TUPA
Artículo 210.- Obligación de informar sobre presuntas

infracciones.-
La Entidad está obligada a poner en conocimiento del Tribunal los hechos
que puedan dar lugar a la aplicación de las sanciones de suspensión o inhabilitación
conforme a los Artículos 205 y 206.
(44)
-153-
ART . 211º DE LAS SANCIONES
Los antecedentes serán elevados al Tribunal con un informe de la Entidad.

El Tribunal decidirá sobre la imposición de la sanción, de acuerdo a lo establecido
en los artículos precedentes.
cc. punto 11 TUPA
Artículo 211.- Prescripción.-

Las infracciones establecidas en los incisos c), d), e) y f) del Artículo 205,
prescriben a los dos (2) años de cometida la infracción.
Las infracciones establecidas en los incisos a), b) y g) del Artículo 205,
prescriben a los tres (3) años de cometida la infracción.
El plazo prescriptorio se suspende por la comunicación que efectúe la
Entidad al Tribunal prevista en el Artículo 210. En caso que el Tribunal no se
pronuncie en el plazo de tres (3) meses, contados desde la notificación de la
referida comunicación, la prescripción reanuda su curso, adicionándose el tiempo
transcurrido anteriormente.
cc.art 1989° C.C.
TITULO VI
DE LOS REGISTROS
Artículo 212.- Del Registro Público del CONSUCODE.-

Para efectos de lo dispuesto por la Ley, el CONSUCODE es la única
Entidad encargada de realizar la inscripción de ejecutores y consultores de obras,
así como de registrar a quienes estén sancionados.
Con ese fin, el CONSUCODE tendrá a su cargo la administración de los
siguientes registros:
1. Registro Nacional de Contratistas,

Contratistas compuesto por:
a) Registro de Ejecutores de Obras.

Reúne la información relativa a los ejecutores de obras, a quienes les fija
una capacidad de contratación habilitándolos para ser postores de obras.
b) Registro de Consultores de Obras.
Reúne la información relativa a los consultores de obras a quienes
determina sus especialidades, habilitándolos para ser postores en consultoría de
obras.
No requieren inscribirse en el Registro Nacional de Contratistas, las Entidades

comprendidas en el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley.
-154-
ART . 213º
2. Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. Estado

Reúne la información relativa a las personas naturales o jurídicas que han sido
sancionadas administrativamente por el Tribunal con suspensión o inhabilitación
para contratar con el Estado.
El CONSUCODE aprobará las normas complementarias respecto de

estos Registros.
cc. arts 1°,2°,11°,28° R.N.C.
Artículo 213.- De la calificación en el Registro Nacional de

Contratistas.-
El Registro Nacional de Contratistas califica como ejecutores y consultores
de obras públicas, a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
que deseen participar en calidad de postores, contratistas o subcontratistas, para
lo cual les fija:
I. PARA EJECUTORES DE OBRAS:
1. Capacidad máxima de contratación, que será determinada por el

promedio ponderado de:
a) El equivalente al monto del capital para:
i. Personas jurídicas, cincuenta (50) veces su capital social pagado y
debidamente inscrito en Registros Públicos. Para las personas jurídicas extranjeras,
la inscripción en los Registros Públicos se refiere a la inscripción realizada ante la
institución o autoridad competente, conforme a las formalidades exigidas en el
país donde se hayan constituido.
ii. Personas naturales, cincuenta (50) veces su capital declarado en el
libro de inventario y balances y/o en el balance del último ejercicio presentado a
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, o documentos
equivalentes expedidos por autoridad competente del país de domicilio de la
persona natural extranjera solicitante; y
b) Las obras ejecutadas dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a
su solicitud, hasta por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la
capacidad de contratación solicitada. Para el caso de obras ejecutadas en el
extranjero, deberá tratarse de obras culminadas.
2. La capacidad máxima de contratación corresponderá al monto de

obra pública que el ejecutor esté autorizado a contratar simultáneamente. La
capacidad libre de contratación en un momento dado, se establece deduciendo
de la capacidad máxima, los saldos de obras públicas contratadas pendientes de
valorización. La capacidad máxima de contratación se va reconstituyendo de
acuerdo a la presentación de las valorizaciones del avance de las obras.
-155-
ART . 213º DE LOS REGISTROS
3. En caso de tratarse de capitales o montos de obras en moneda

extranjera, se determinará su equivalente en la moneda de curso legal vigente en el
país, utilizando el factor de conversión promedio de compraventa publicado por
la Superintendencia de Banca y Seguros en el Diario Oficial El Peruano, a la fecha
de presentación de la respectiva solicitud.
II. PARA CONSULTORES DE OBRAS:
Especialidad que, para personas naturales o jurídicas, será determinada

en función a su experiencia debidamente acreditada y, de ser el caso, en función a
su personal profesional que sea socio, accionista, participacionista o titular, sin
que dicha situación se pueda extender a más de una empresa.
III. OBLIGACIONES:
Adicionalmente, los ejecutores y consultores de obras tienen la obligación

de inscribir en el Registro Nacional de Contratistas, los consorcios y subcontratos
que hayan suscrito con las Entidades, bajo sanción de no ser considerados para
efectos de su renovación, aumento de capacidad de contratación o ampliación de
especialidad, según corresponda.
IV. FORMALIDADES:
Para las personas jurídicas constituidas en el Perú, los requisitos y

exigencias serán los establecidos en el Reglamento del Registro Nacional de
Contratistas y del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, y en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del CONSUCODE. Para
las personas jurídicas constituidas en el extranjero, los requisitos y exigencias
serán los equivalentes a los solicitados para las personas jurídicas nacionales,
expedidos por autoridad competente de su país de constitución. Los documentos
que presenten las personas extranjeras deberán contar con la legalización respectiva
del consulado peruano en el país de origen del solicitante, refrendado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, con la respectiva traducción simple,
de ser el caso.
V. NORMAS COMPLEMENTARIAS.
El Reglamento del Registro Nacional de Contratistas y del Registro de

Inhabilitados para Contratar con el Estado establecerá las normas complementarias
para las inscripciones correspondientes.
cc. arts.37°,38°,41°,42° Ley 27444; arts.
5°,6°,10°,11°,12°,13°,14°,16°,17°,18°,20°,22°,23°,24°,25°
R.N.C.; puntos 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 TUPA
-156-
ART . 217º
Artículo 214.- Comunicación de ocurrencias.-

Para poder determinar la capacidad libre de contratación de los ejecutores
de obras, así como para mantener permanentemente actualizados los datos del
Registro Nacional de Contratistas, dichos ejecutores están obligados a comunicar
al Registro dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al término de cada mes,
cualquier cambio que se produzca con relación a:
a) Contratos suscritos con Entidades;

b) Valorizaciones aprobadas de las obras en ejecución contratadas con
Entidades;
c) Plantel Técnico;
d) Modificaciones a sus estatutos; y
e) Liquidaciones de obras.
Sólo se considerará para efectos de la renovación y/o aumento de

capacidad de contratación, en el caso de ejecutores de obras, o de la renovación
y/o ampliación de especialidad, en el caso de consultores de obras, lo declarado
por el contratista en su oportunidad. Para el caso de los consultores de obras, será
obligatorio comunicar lo señalado en los literales a) y d).
cc. arts 4°,11°,17°,18°,21°,27° R.N.C.
Artículo 215.- Inclusión y exclusión del Registro de

Inhabilitados para Contratar con el Estado.-
La inclusión de un proveedor, postor o contratista en el Registro de
Inhabilitados para Contratar con el Estado se produce previa resolución del Tribunal
que así lo ordene.
El CONSUCODE retirará de oficio del Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado al contratista que ha cumplido su período de suspensión
o cuya sanción haya sido dejada sin efecto por resolución judicial firme.
Art IV 1.3 Ley 27444; art 29° R.N.C
Artículo 216.- Publicación de la relación de sancionados.-

De conformidad con el Artículo 8 de la Ley, el CONSUCODE publicará
mensualmente la relación de los proveedores, postores o contratistas que hayan
sido sancionados en el mes inmediato anterior.
Dicha publicación se realizará en el Diario Oficial El Peruano dentro de
los quince (15) días naturales de vencido cada período mensual.
cc. art 34° R.N.C.
Artículo 217.- Constancias emitidas por el CONSUCODE.-

Las constancias que acrediten que un postor no está sancionado y las de
capacidad libre de contratación a que se refiere el Artículo 118, serán emitidas por
el Registro Nacional de Contratistas el mismo día en que fueron solicitadas, en el
-157-
ART . 218º DE LOS REGISTROS
caso de las primeras, y dentro de un plazo no mayor de dos (2) días de presentada
la solicitud, en caso de las segundas.
La solicitud podrá hacerse llegar al CONSUCODE por cualquier medio
de transmisión de datos que éste haya habilitado para tales fines.
cc. arts 14°,15°,30°,31°,32° R.N.C ; puntos 29.4 TUPA
Artículo 218.- Declaración de consorcios.-

Es obligatorio para los postores que presentaron promesa de consorcio,
en caso de obtener la Buena Pro en un proceso de selección para la ejecución o
consultoría de obras, formalizar su compromiso mediante documento con firmas
legalizadas y presentarlo al CONSUCODE dentro del plazo de treinta (30) días
naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del otorgamiento
de la Buena Pro, precisando en dicho documento el porcentaje de participación de
cada integrante del consorcio.
La Entidad contratante se abstendrá de pagar las valorizaciones al
consorcio que no presente la constancia de inscripción del consorcio expedida por
el CONSUCODE, bajo responsabilidad, no siendo consideradas además para
efectos de su calificación.
Si la omisión afectó su capacidad libre de contratación, el interesado no
podrá subsanarla de conformidad con el Artículo 220.
cc. arts 4°,5° R.N.C.; puntos 29.2 TUPA
Artículo 219.- Subcontratos.-

Los subcontratos autorizados por las Entidades contratantes y
presentados al CONSUCODE dentro de los treinta (30) días naturales de
formalizados, serán considerados para efectos de la calificación del subcontratado.
Si la omisión afectó su capacidad libre de contratación, el interesado no
podrá subsanarla de conformidad con el Artículo 220.
cc. Art. 6° R.N.C.; puntos 29.3 TUPA
Artículo 220.- Acreditaciones indebidas.-

Los ejecutores o consultores de obras, según corresponda, que hayan
ejecutado obras estando impedidos para ello, o sin estar inscritos o con inscripción
vencida, o hayan contratado por montos mayores a su capacidad libre de
contratación o en especialidades distintas a las autorizadas, según corresponda, o
hayan formado consorcios o realizado subcontratos sin inscribirlos, no podrán
acreditar dichas obras como contratos realizados y serán sancionados por el
Tribunal.
cc. arts 5°,6°,8° R.N.C.
-158-
CUARTA D.C.
Artículo 221.- Vigencia de los certificados de inscripción.-

Los certificados de inscripción emitidos por el Registro Nacional de
Contratistas tendrán validez de dos (2) años desde su emisión, debiendo iniciarse
el procedimiento de renovación un (1) mes antes de su vencimiento.
cc. arts 19°,26° R.N.C
Artículo 222.- Requisitos y tasas.-

Los requisitos y tasas de los procedimientos tramitados ante el Registro
Nacional de Contratistas, serán fijados en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del CONSUCODE.
cc.arts 36°,37°,38° Ley 27444; puntos 29 al 38 TUPA
Primera.- Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley, se

reputan como organismos constitucionales autónomos los señalados en los
Artículos 18, 82, 84, 87, 150, 158, 161, 177 y 201 de la Constitución Política del
Perú.
Asimismo, la restricción a que se refiere el inciso d) del Artículo 9 de la

Ley es de aplicación en lo que no se oponga a lo dispuesto por el Artículo 92 de la
Constitución.
cc. art I num 6° Ley 27444.
Segunda.- A los efectos de las excepciones a que se refiere la Primera

Disposición Transitoria de la Ley, los Directorios o la más alta autoridad, según
corresponda, de las empresas y/o proyectos comprendidos bajo el ámbito de la
Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI); así como de la Comisión
de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y del Registro Predial
Urbano (RPU), deberán aprobarlas previamente para su presentación ante los
mencionados organismos.
Tercera.- De conformidad con lo establecido en la Ley Anual de

Presupuesto, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado - FONAFE determinará los montos a partir de los cuales se rigen los
procesos de selección de las Entidades y empresas bajo su ámbito.
cc. 001-2002-19-FONAFE
Cuarta.- Precísase que los contratos de locación de servicios señalados

en el inciso c) de la Sétima Disposición Complementaria de la Ley, son los celebrados
-159-
QUINTA D.C. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
con los presidentes de Directorio o Consejo Directivo que desempeñen funciones

a tiempo completo en las Entidades y empresas comprendidas dentro del ámbito
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado –
FONAFE.
cc.arts 1°,5° Ley 27170.
Quinta: No son de aplicación la Ley y el presente Reglamento para la

celebración de convenios de gestión, de cooperación o cualesquiera otros de
naturaleza análoga, suscritos entre dos o más Entidades o entre éstas y organismos
internacionales, con el objeto que se brinden los bienes o servicios propios de la
función que por Ley le corresponde a la Entidad contratada.45
Sexta.- Quedan sin efecto las sanciones de inhabilitación temporal o

definitiva impuestas a los proveedores, postores o contratistas, por autoridad
distinta al Tribunal, salvo las sanciones impuestas por el Tribunal de Licitaciones y
Contratos de Obras Públicas del Consejo Superior de Licitaciones y Contratos de
Obras Públicas - CONSULCOP al amparo del Reglamento Unico de Licitaciones
y Contratos de Obras Públicas - RULCOP y sus normas complementarias, las
cuales, para efectos de su cómputo en el Registro de Inhabilitados para Contratar
con el Estado del CONSUCODE, se considerarán desde su publicación en el Diario
Oficial El Peruano hasta la culminación del plazo, independientemente de si los
ejecutores de obra contaban o no con inscripción vigente en el Registro Nacional
de Contratistas del CONSULCOP.
Asimismo, quedan sin efecto las sanciones de inhabilitación temporal o

definitiva impuestas por el Tribunal a los proveedores, postores o contratistas, al
amparo del inciso d) del Artículo 177 del Decreto Supremo Nº 039-98-PCM, por
haber contratado con el Estado estando impedidos para ello como consecuencia
de tener obligaciones pendientes con el Instituto Peruano de Seguridad Social o el
Seguro Social de Salud, así como con las Entidades Prestadoras de Salud a que se
refiere la Ley Nº 26790, con la Oficina de Normalización Previsional, con las
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, con la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria o con la Superintendencia Nacional de
Aduanas.46
Sétima.- En las adquisiciones y contrataciones bajo el ámbito de la

Tercera Disposición Complementaria de la Ley y del Decreto Ley Nº 25565, en
caso de vacío o deficiencia en la regulación de los procesos de selección convocados,
serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento.
En uno u otro supuesto corresponderá al CONSUCODE supervisar el cumplimiento
de los principios que rigen los procesos de selección contemplados en el Artículo
3 de la Ley.
(45)
Disposición modificada por el Articulo 4º del Decreto Supremo Nº 079-2001-PCM publicado el 03-07-2001
(46)
-160-
PRIMERA D.F.
Si el vacío o deficiencia a que se refiere el párrafo anterior están referidos

al procedimiento o a las reglas para la determinación de la competencia en la
solución de controversias e impugnaciones, corresponderá al CONSUCODE
resolver la controversia y/o impugnación suscitada en calidad de última instancia
administrativa.
En los casos a que se refiere el numeral 2) del Artículo 16, las entidades
prestadoras de salud deben conducir directamente los procesos de selección y,
excepcionalmente, podrán delegar los mismos a organismos o instituciones
internacionales siempre que éstos se comprometan a aplicar las normas peruanas
que regulan la participación de la industria nacional en dichos procesos. Estos
deben desarrollarse conforma a la Ley y el presente Reglamento.
Octava.- Las Entidades que estuvieron reguladas por la Ley Nº 26224,

se adecuarán a la Ley y al presente Reglamento en un plazo de noventa (90) días
naturales contados desde su entrada en vigencia.
Novena.- Los avisos de contrataciones y adquisiciones publicados en

la Sección Especial del Diario Oficial El Peruano, creada por la Primera Disposición
Complementaria de la Ley, serán transmitidos al CONSUCODE, vía Internet, al
cierre de cada edición, libre de costo, con el objeto de que éste centralice y
organice la información electrónica a nivel nacional.
Primera.- Las adquisiciones y contrataciones cuyos contratos hayan

sido suscritos antes de la vigencia de la Ley, se rigen por las normas vigentes al
momento de su celebración. Los procesos de selección convocados antes de la
vigencia de la Ley, se adecuan a las disposiciones de ésta y del presente Reglamento,
bajo responsabilidad de los Comités Especiales u órganos encargados, según
corresponda.
En cualquier caso, el Tribunal es la única autoridad competente para

imponer sanciones a los contratistas, cualquiera sea el régimen de contratación
aplicable, y será la última instancia administrativa en las controversias que se
deriven de dichos procesos o contratos, salvo que las partes decidan someterse a
cualquiera de los procedimientos alternativos de solución de controversias
contemplados en la Ley y el Reglamento.
-161-
SEGUNDA D.F. DISPOSICIONES F INALES
Segunda.- Las normas complementarias del presente Reglamento serán

aprobadas mediante resoluciones emitidas por CONSUCODE.
Tercera.- Según lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 59 de la Ley,

CONSUCODE como órgano rector de la materia, deberá adoptar las medidas
necesarias para supervisar el debido cumplimiento de la Ley, el presente
Reglamento y normas complementarias, dictando para el efecto resoluciones y
pronunciamientos; pudiendo requerir información y la participación de todas las
Entidades para la implementación de las medidas correctivas que disponga.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el referido Artículo, el

CONSUCODE absolverá las consultas motivadas sobre el sentido y alcance de
las normas de su competencia, formuladas por las Entidades del Estado, así como
por las instituciones representativas de las actividades económicas, laborales y
profesionales del sector privado, debiendo remitirse con un informe técnico legal.
Las consultas que no se ajusten a lo establecido en el párrafo precedente

no darán lugar a respuesta. El CONSUCODE emitirá las respectivas normas
complementarias sobre la materia.
Cuarta.- Las resoluciones y pronunciamientos del CONSUCODE en las

materias de su competencia tienen validez y autoridad administrativa, siendo de
cumplimiento obligatorio.
Las Entidades, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de la máxima

autoridad administrativa, según corresponda, darán cuenta trimestralmente sobre
el estado del cumplimiento de las resoluciones y pronunciamientos emitidos por
el CONSUCODE.47
cc. art 17° L.O.M.
Quinta.- En tanto se apruebe el nuevo Reglamento de Organización y

Funciones del CONSUCODE, éste se encuentra facultado a ejecutar mediante el
procedimiento coactivo a que se refiere la Ley Nº 26979, las obligaciones
resultantes de la aplicación de multas derivadas de los procedimientos de
Fiscalización posterior, efectuados al amparo de la Ley Nº 25035, Ley de
Simplificación Administrativa y su Reglamento.
cc.art 32° Ley 27444.
Sexta.- Derogase o dejase sin efecto las siguientes normas:
a) Decreto Supremo Nº 039-98-PCM;

b) Decreto Supremo Nº 005-99-PCM;
c) Decreto Supremo Nº 009-99-PCM;
(47)
-162-
SEXTA D.F.
d) Decreto Supremo Nº 018-99-PCM;

e) Decreto Supremo Nº 029-99-PCM;
f) Decreto Supremo Nº 037-99-PCM;
g) Decreto Supremo Nº 009-2000-PCM;
h) Decreto Supremo Nº 012-2000-PCM;
i) Decreto Supremo Nº 014-2000-PCM;
j) Decreto Supremo Nº 115-99-EF;
k) Resolución Ministerial Nº 043-99-PCM;
l) Resolución Ministerial Nº 079-99-PCM.
m) Resolución Ministerial Nº 081-99-PCM; y
n) Resolución Ministerial Nº 089-99-PCM.
-163-
INDICE ANALITICO**
A
Acción Contencioso-Adm: 5 4 , 184 Apertura de sobres: 59, 79, 89
Adelantos: 3 9 Arbitraje: 4 1 . b , 5 3 , 186
- amortización: 130 ,132 - cláusula arbitral: 187, 188
- clases: 129 - procedimiento: 191, 192, 193,
- entrega: 131, 145.f 194, 203
- garantía: 4 0 , 130 - solicitud: 191, 192
Adicionales: 4 2 , 135, 159, 160 Arbitros: 189, 190, 193, 194, 195,
Adjudicación de Menor Cuantía: 1 7 , 196, 197, 198, 201, 202
14.4 Arrendamiento: 1 6 , 3 5 , 14.2, 119,
i. Para bienes y servicios 122
- bases: 92
- buena pro: 96 B
- contrato: 117 Bases: 2 5 , 2 9
- convocatoria: 93 - contenido: 2 5 , 40
- propuestas: 94, 95 - costo: 48, 92
ii. Para obras - definición: 2.3
- bases: 99 - integración: 2.4, 52
- buena pro: 103 - interpretación: 53
- contrato: 104 - observaciones: 2 8 , 52, 78, 88
- convocatoria: 100 - venta: 47
- etapas: 98 Bienes: 2.5
- propuestas: 101, 102 - de naturaleza critica: 16.2
Adjudicación Directa: 1 7 , 14.3 - de naturaleza estratégica: 16.2
- bases: 82 Buena Pro, otorgamiento de: 3 0 ,
- buena pro: 91 71,81,91, 96
- convocatoria: 84, 85 - acta: 3 0
- consultas: 87 - consentimiento: 25
- etapas: 83 - distribución: 72
- evaluación y calificación: 90
- observaciones: 88
- publicaciones: 86, 89
- propuestas: 89 C
Adquiriente de Bases: 2.1 Caja Chica: 1 7 , 97
Adquisición: 2.2 Calendario: 2 5 , 2 7 , 2.7, 75, 83
Adquisiciones complementarias: 141 Calendario valorizado de avance: 2.6, 158
Ambito de aplicación: 1 , 2 , 3 5 , Calificación previa: 40.2, 70.5
7DC, 1DT, 3DT, 1DF, 5DC, 8DC, 1DF, Calificación de propuestas: 3 1 , 65, 66
6DF Cancelación de proceso: 3 4 , 17, 21
Ampliaciones de plazo: 4 2 , 136, 155 Capacidad máxima de contratación:
Apelación: 5 4 , 59, 166 213.I.2, 214
- admisibilidad: 168 Certificado de Prestación : 138
- efectos: 5 5 , 167, 183 Certificado de Inscripción: 221
- improcedencia: 169 Cláusula arbitral: 4 1 . b , 187, 188
- interposición: 167 Comité Especial 2 3
- plazos: 167 - competencia: 33.
- resolución: 170, 171 - conformación: 35
- tasa: 168.8 - definición: 4.c
(*) Los números resaltados en negrita hacen referencia a los artículos del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y aquéllos no resaltados a los artículos del Reglamento.
INDICE ANALÍTICO
- designación: 34 Convenio: 2 3 , 5DC

- formalización: 37 Convenios internacionales: 3DC
- instalación: 37 Convocatoria: 1 3 , 50, 85, 93, 100
- quorum y acuerdos: 38 - segunda: 3 2
- responsabilidad: 2 4 , 38 Costo:
Comité Especial permanente: 2 3 , 34 - final: 2.14
Cómputo de montos: 9, 28, 29 - total: 2.15
Conciliación: 4 1 , 5 3 , 185 Cuaderno de obra: 4 4 , 2.16, 150,
Concurso Público: 1 3 , 1 4 , 1 6 , 14.2 151, 152
- bases: 74
- buena Pro: 81
- consultas: 77
- etapas: 75
D
- evaluación y calificación de pro- Declaración Jurada: 8 , 19, 56, 60 a 64
puestas: 80 Declaratoria de fábrica: 165
- observaciones: 78 Denegatoria ficta: 5 6 , 172.b, 182
- plazos: 75 Dependencia responsable: 5 , 1 2 , 4
- publicaciones: 76, 79 Derogatorias: 3 D F
Conformidad: 137 Desierto, Proceso de selección: 3 2 ,
Consorcios: 3 7 , 2.8, 19, 60.1.b, 14.3, 14.4.c
61.1.b, 62.1.b, 63, 64, 207, 218 Documentos: 3 1 , 54
Constancias: 118.1, 217
CONSUCODE
- definición: 5 8 E
- funciones: 5 9 , 204, 212, 215, Ejecución de obras:
217 - adicionales: 159, 160
- organización: 6 4 , 2 D F - cómputo del plazo: 145
- Presidente: 6 0 - consultas: 152
- Resoluciones: 6 5 , 1 D C - demoras injustificadas:158
- Tribunal: 6 1 - inspector o supervisor: 148
Consultas: 2 7 , 2.9, 51, 77, 87, 98.b - liquidación: 164
Consultor: 2.10 - modificación del plazo: 156
Consultoría: 3 5 , 14.2, 68, 98 - recepción: 163
Contraloría General de la República: - resolución de contrato: 162
7DC 16.2.c, 19.b, 20, 160
42, 47, 59, 7DC, Emergencia: 2 2 , 108
Contratación: 2.11 Error subsanable: 2.17, 59.d
Contratistas: Especificaciones técnicas: 1 2 , 2.18, 40,
- definición: 2.13 41
- derechos: 4 9 , 125 Estandarización: 2.19, 41
- obligaciones: 5 0 , 5 1 , 128 Evaluación de propuestas: 3 1 , 65, 66
Contrato: - bienes : 67, 95
- actualizado: 2.12 - obras: 70, 90, 102
- cláusulas obligatorias: 4 1 - seguros: 69
- formalización: 3 6 , 5 0 , 96, 104, - servicios: 68, 95
117, 118 - suministros: 67, 95
- fórmulas de reajuste: 44 Exoneraciones: 19, 2DT , 14.3-4, 16.1,
- liquidación: 4 3 , 139, 140, 164 - procedimiento: 2 0 , 105, 113, 114,
- modificaciones: 3 6 115, 116
- partes integrantes: 117 Expediente: 6 , 1 1 , 4 3
- registro: 4 6 , 10 Expediente técnico de obra: 2.20
- resolución: 4 1 . c 4 5 , 144, 162 Expertos independientes: 35, 36
- vigencia: 3 6 , 119, 145
INDICE ANALÍTICO
F - exoneración: 1 9
Fallas en el expediente técnico: 125 - formalidades: 79
Fórmulas de reajuste: 2 5 . i,i 44 - objeto: 1 5 , 14
Fraccionamiento: 1 8 , 32 - otorgamiento de la Buena Pro:
71, 81
Liquidación: 4 3 , 4 5 , 139, 140,
G 162, 164
Garantías:
- adicional: 122 (últ.párr) M
- adicional por monto diferencial de Medios electrónicos de comunicación:
propuesta: 124, 31 6DC 23.
6DC,
- ampliación: 135
- clases: 4 0 , 123 N
- cláusula obligatoria: 4 1 Normas técnicas, metrológicas y
- de fiel cumplimiento: 123 Sanitarias: 1 2 , 42
- ejecución: 124 Notificación a PROMPYME: 7, 8,14,
- por adelantos: 130 85, 91, 93, 96, 100, 103
- por recurso de revisión: 173.9, Notificación de:
176, 177, 182 - absolución de consultas: 2 7 , 23,
- por relación de ítems: 122.f, 24, 51, 77 y 87
173.9, 176 - actos: 24
- reducción: 135 - designación de Comité Especial:
- requisitos: 4 0 , 121 37
- cancelación del proceso: 21
I - convocatoria: 14, 85, 86, 93,
Impedimentos 100, 105
- para actuar como árbitro: 196 - declaratoria de desierto: 86
- para ser contratista: 9 - integración de las Bases: 52, 78,
- para ser Presidente de 88
CONSUCODE: 6 2 - postergación del proceso: 20, 86
- para ser postor: 8 , 9 , 37 - prórroga del proceso: 20, 86
- para ser subcontratista: 3 8 , 120 - interposición de un recurso: 24
- para ser vocal del Tribunal: 6 2 - pronunciamientos: 24, 52 y 78
Integración de Bases: 2.4, 49, 52, - otorgamiento de la Buena Pro:
78, 83, 88 23, 71, 96, 103
Intereses - medios electrónicos: 6DC,
6DC 23, 93,
- pago de: 4 0 , 134 105, 112
- reconocimiento de,: 4 9 , 153 Nulidad
Inspector: 148, 149 - causales de: 9 , 5 7 , 180.c
- de oficio: 26
- de laudo arbitral: 196, 199
L - del nombramiento de árbitro: 196
Libro de Actas: 11
Licitación Pública O
- Bases: 2 5 , 74 Ocurrencias en la obra: 151, 152,
- cancelación: 3 4 214
- conducción: 2 3 , 33
- convocatoria: 1 3 , 50, 76 P
- desierta: 3 2 Pagos
- etapas: 49, 75 - a cuenta: 133, 134, 153
- evaluación y calificación: 59, 60, - de aportaciones sociales: 128
67, 70, 80 - de costos directos: 136
INDICE ANALÍTICO
- de gastos generales: 136, 156 - admisibilidad: 173

- en contratos de consultoría de - efectos: 183
obra: 44.3 - desistimiento: 177
- de prestaciones adicionales: 4 2 - garantía: 173.9, 176
- incumplimiento de: 4 9 , 134 - improcedencia: 174
- oportunidad de: 133, 134 - interposición: 172
Penalidades: 4 1 , 142, 162, 163 - órgano competente: 5 4 , 170
Plan Anual de Adquisiciones y - tasa: 175
Contrataciones: 7 , 6, 7, 8 - trámite: 178
Prácticas restrictivas de la libre Registro de:
competencia: 1 0 , 205.d - Inhabilitados para Contratar con
Presentación de propuestas: 9 , 3 0 , el Estado: 8 , 5 9 . c , 212. 2, 215
3 3 , 40, 41, 45, 54, 55, 56, 57, 58, - Procesos y sus contratos:: 4 6 , 10
59, 60, 61, 62, 63, 64, 79, 89, 94, - proveedores: 13
101. Registro Nacional de Contratistas: 8 ,
Principios: 3 , 1 7 , 4 7 , 3 D C , 3, 7DC 5 9 . c , 212.1, 213, 222
Procesos de Selección: 14, 17 Representante:
- declarados desiertos: 3 2 , 14.3.b, - acreditación: 58, 168.2, 173.2
16.1, 105, 118.3 - en consorcios: 3 7
- requisitos: 11 - responsabilidad del: 19
- según Relación de Ítems: 1 2 , 16, Residente de Obra: 147
55, 60, 61, 62, 64. Resolución de contrato: 4 1 . c , 4 5 ,
- tipos de: 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 14. 143, 144, 162
Postergación: 3 0 , 20, 76, 86. Responsabilidad de:
PROMPYME: 7, 8,14, 85, 91, 93, 96, - Contraloría General de la
100, 103 República: 160
Prórrogas: 3 0 , 20, 76, 86. - Entidad: 3 4 , 4 6 , 5 4 , 26, 106,
Publicación de: 121, 125, 126, 155, 162, 164,
- aplicación de sanciones: 208. 218
- aprobación de exoneración: 2 0 , - máxima autoridad administrativa:
115 4 5 , 4, 41, 52, 136, 144, 200
- aprobación de Plan Anual: 7.2 - empresas que expiden garantías:
- cancelación de proceso: 3 4 , 21 40
- convocatorias: 1 3 , 14.3, 50, 76, - expertos independientes: 2 4 ,
85, 86 14.4.d, 36, 206
- declaratoria de nulidad: 26 - funcionarios: 4 7 , 110, 137
- declaratoria de desierto: 76, 86 - Comité Especial: 9 , 2 4 , 37, 47,
- lista de bienes y servicios de 71, 101
naturaleza crítica y estratégica: 16 - contratista: 3 8 , 4 8 , 5 1 , 128,
- otorgamiento de la Buena Pro: 140, 158
3 0 , 14.3, 76, 91 - Directorio: 2DT
- prórroga del proceso: 76, 86 - proyectista: 4 2
- postergación del proceso: 76, 86 - subcontratista: 3 8
- resoluciones del Tribunal: 6 5 , 180 - Titular del Pliego: 2 0 , 4 2 , 4 5 ,
- sancionados: 216 4, 41, 52, 136, 144, 200
- por vicios ocultos: 140
R
Reajuste de precios: 44, 119 S
Recepción de Salud, entidades prestadoras de: 16.2
- bienes y servicios: 134, 137 Sancionados, relación de: 216
- obra: 163 Sanciones:
Recurso de Revisión: 5 4 , 172 - aplicación: 208
INDICE ANALÍTICO
- a funcionarios: 4 7
- a consorcios: 207
- a contratistas: 5 2 , 56.e
- a expertos independientes: 206
- causales: 205
- determinación gradual: 209
- prescripción: 211
Servicio: 2.33, 14.2
Servicio exterior de la República:
1 9 . e , 110,
Servicios personalísimos: 1 9 . h , 111
Servicios públicos: 1 9 . b , 107
Servicios de transporte: 122.c
Sistemas de contratación: 45
Slip técnico: 2.34, 69
Solución de controversias: 4 1 . b , 5 3 ,
185, 186
Sobres, contenido de los:
- bienes y suministros: 60
- consultorías: 62
- obras: 64
- seguros: 63
- servicios en general: 61
Subcontratación: 3 8 , 120, 219,
220
Suministro: 2.35, 14.1
Supervisión: 4 8
Supervisor: 148, 149
T
Términos de referencia: 2.36
Titular del Pliego: 4.a
Trabajadores residentes: 64.g, 146
Trabajo similar: 2.37
Tribunal arbitral: 194
U
Urgencia: 1 9 . c , 2 1 , 108
Uso de la Palabra: 179
V
Valor Referencial: 2 6 , 15, 27
- antigüedad: 30
- publicidad: 31
- bienes y servicios: 28
- obras: 29, 64.f
- relación de ítems: 1 2 , 16.1
Valorizaciones: 133, 153, 154,
214.b
ABREVIATURAS, LEYES, DECRETOS, RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS
ABREVIATURAS DE LAS CONCORDANCIAS
L.O.M : Ley Orgánica de Municipalidades

C.C. : Código Civil Peruano de 1984.
RNC : Registro Nacional de Contratistas.
TUPA : Texto Único de Procedimientos Administrativos.
CP : Código Penal Peruano
C.P.C. : Código Procesal Civil.
LEYES
Ley N° 27470 : Ley que establece normas complementarias para la Ejecución

del Programa del Vaso de Leche.
Ley N° 27060 : Ley que establece la adquisición directa de productos
alimenticios del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria,
a los productores locales.
Ley N° 25565 : Ley que crea el Sistema de Evaluación Internacional de Procesos
para Licitaciones y Concursos.
Ley 27633 : Ley que modifica la Ley N° 27143, Ley de Promoción Temporal
del Desarrollo Productivo Nacional.
Ley 26872 : Ley de Conciliación.
Ley 27879 : Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003.
Ley 27170 : Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
empresarial del Estado.
Ley 27268 : Ley General de la Pequeña y Microempresa.
DECRETOS DE URGENCIA
D.U. 034-2001: Decreto de Urgencia que exonera a los Gobiernos Locales

Beneficiarios del Programa de Equipamiento Básico Municipal de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
DECRETOS LEGISLATIVOS
D. Legislativo 909 : Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2001.
DECRETOS SUPREMOS
D.S. 012-99-PRES : Aprueban Programa de Equipamiento Básico Municipal

que establecerá Mecanismo de Financiamiento para
Compra de Maquinarias pesadas en favor de
Municipalidades.
D.S.133-92-EF : Reglamento del Decreto Ley N° 25565 que creo el

Sistema de Evaluación Internacional de Procesos para
Licitaciones y Concursos.
D.S. 125-2002-PCM : Precisan alcances del artículo 6° del decreto supremo

N° 048-2002 y Modifican el artículo 11° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
D.S.105-2001-PCM : Modifican artículos del Decreto Supremo que creó la

Comisión de la Pequeña y Microempresa-PROMPYME.
D.S. 084-2001-PCM : Modifican el decreto supremo N°062-2001-PCM, que

estableció Régimen Especial para adquisición de
Productos Farmacéuticos realizadas por el Ministerio
de Salud y otras Entidades
D.S. 027-2001-PCM : Aprueban Texto Único Actualizado de las Normas que

regulan la obligación de determinadas Entidades del
Sector Público de proporcionar información sobre sus

adquisiciones.
D.S. 003-2001-PCM : Establecen disposiciones para la aplicación del Decreto

de Urgencia 064-2000 sobre calificación Técnica y
Económica obtenida por postores de bienes y servicios
elaborados dentro del territorio nacional.
D.S. 148-2000-EF : Aprueban Presupuesto de Ingresos y Egresos para el

Año Fiscal 2001 de las Empresas Municipales y
Organismos comprendidos en el D. Leg. Nº 909
D.S. 009-2000-PRES : Declaran en situación de urgencia la contratación de

servicios de transporte y seguros de maquinaria pesada
a ser adquirida por Gobiernos Locales beneficiarios del
Programa de Equipamiento Básico Municipal
RESOLUCIONES MINISTERIALES
Resol. Ministerial 336-2001-SA/DM:

Aprueban Directiva para la adquisición centralizada de medicamentos para
las Direcciones de Salud, Hospitales e Institutos especializados del Pliego
Ministerio de Salud
RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS.
Resolución 152-2001-CONSUCODE-PRE:
Amplían Alcances de Directiva que establece Requisitos y Procedimientos Transitorios
para Incorporación en el Registro de Arbitros del CONSUCODE.
Directiva N°001-2002-FONAFE:
Directiva Gestión y Proceso Presupuestario de las Entidades bajo el ámbito de FONAFE.
Directiva 015-2001-CONSUCODE-PRE:
Requisitos y Procedimientos Transitorios para la Incorporación de Arbitros en el Registro
de CONSUCODE
Directiva 014-2001-CONSUCODE-PRE del 3.07.01:

Registros de Procesos de Selección y sus Contratos
Procedimiento para la Remisión de los Actuados de las observaciones a las Bases
formuladas por los adquirientes que no hayan sido acogidas por los Comités
Especiales.
Publicación de Avisos Referidos a Procesos de Selección.
Directiva 007-2001-CG/B140:
Requisitos y Procedimiento para la Incorporación de Arbitros en el Registro de
CONSUCODE.
Normas, Procedimientos y Escala para el uso de Viáticos.
ANEXOS
DECRETO SUPREMO Nº 011-2002-PCM
Sustituyen artículos del D.S. Nº 034-2001-PCM, que estableció proce-

dimientos mediante los cuales el FONAFE delimita y autoriza el desa-
rrollo de actividades empresariales que realiza el Estado
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 60 de la Constitución Política del Perú establece que sólo

autorizado por Ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empre-
sarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia
nacional y que la actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento
legal;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 034-2001-PCM se dictaron los

lineamientos mediante los cuales el FONAFE delimita y autoriza el desarrollo de activida-
des empresariales que con carácter subsidiario realiza el Estado;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 029-2001-PCM se modificó el numeral

2 del Artículo 3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, estableciéndose que queda pro-
hibida la participación de una entidad como postor en aquellos procesos de selección en
los que se han recibido al menos dos (2) propuestas válidas de parte de entidades del
sector privado;
Que, es necesario establecer mecanismos que garanticen la continuidad de la

actividad empresarial subsidiaria del Estado, aprovechando la capacidad operativa exis-
tente y sin requerir financiamiento del Tesoro Público;
Que, es necesario modificar el Decreto Supremo Nº 034-2001-PCM y el

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a fin de establecer
criterios objetivos mediante los cuales FONAFE cautela que la Actividad Empresarial del
Estado se realice de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Constitución
Política del Perú, conciliando el Principio de Subsidiariedad con una eficiente utilización de
la inversión pública;
De conformidad con las facultades conferidas por el inciso 8) del Artículo 118
de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
Artículo 1.- Sustitúyanse los Artículos 2, 3, 4 y 6 del Decreto Supremo Nº

034-2001-PCM, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 2.- En aplicación de lo dispuesto en la presente norma, y si se trata de

ANEXOS
empresas en marcha, el Directorio de FONAFE podrá disponer una o más de las siguien-
tes medidas:
a. Reorganización societaria.
b. Reorientación de las actividades de la empresa.
c. Solicitar su inclusión dentro del proceso de privatización.
d. Otras medidas que considere necesarias”
“Artículo 3.- Queda prohibido el desarrollo de actividades empresariales por

parte del Estado bajo cualquier forma empresarial en aquellos mercados en los que la
oferta de las empresas privadas se considera suficiente para satisfacer la demanda
existente, en todo el territorio nacional o en la parte en donde atienden. Se presume,
salvo demostración en contrario, que tal condición se verifica en aquellos mercados en los
que operan al menos dos empresas privadas no vinculadas entre sí.
La prohibición dispuesta por el párrafo precedente comprende también a

aquellas empresas que pertenezcan mayoritaria o totalmente a los Sectores Defensa e
Interior.
La prohibición contenida en el presente artículo no es aplicable a las empresas
cuyos activos o acciones se encuentren dentro del proceso de promoción de la inversión
privada, a cargo de COPRI.
La prohibición contenida en este artículo no será aplicable a las actividades que

el Directorio de FONAFE determine específica e individualmente. En estos casos, el Direc-
torio tomará en cuenta el aprovechamiento de la capacidad operativa de las empresas,
pudiendo establecer limitaciones al incremento y/o renovación de dicha capacidad.”
“Artículo 4.- En la delimitación del alcance de la actividad empresarial que con

carácter subsidiario desarrolla el Estado, FONAFE deberá tomar en cuenta lo siguiente:
a) las condiciones de competencia en el mercado;
b) la situación de la oferta privada en la provisión y/o prestación de los bienes

y/o servicios de que se trate;
c) la subsistencia de un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional

para el suministro de los bienes y/o servicios. Estas condiciones sólo se verifican con la
existencia de la Ley que autoriza la(s) actividad(es) que desarrollan las empresas bajo el
ámbito de FONAFE o con el desarrollo de actividades de servicio público y/o explotación
de infraestructura pública.
FONAFE podrá solicitar un informe al INDECOPI y al titular del sector al que se

encuentra adscrita la empresa de que se trate.
Dichas entidades, dentro del ámbito de sus funciones, deberán emitir un infor-
me en un plazo no mayor de sesenta (60) días a partir de la fecha de presentación de la
solicitud.”
ANEXOS
“Artículo 6.- Las empresas bajo el ámbito de FONAFE que no se sujeten a lo

dispuesto en este Decreto Supremo tendrán hasta el 31 de diciembre de 2002 para
regularizar su situación.”
Artículo 2.- Adiciónese el siguiente párrafo al numeral 2 del Artículo 3 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y modificado por Decreto Supremo Nº 029-
2001-PCM:
“La prohibición señalada en el primer párrafo de este numeral no es aplicable

a las empresas cuyos activos o acciones se encuentren dentro del proceso de promoción
de la inversión privada, a cargo de COPRI; ni a las actividades de las empresas, que el
Directorio de FONAFE autorice específica e individualmente, según lo establecido en el
último párrafo del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 034-2001-PCM.”
Artículo 3.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente

del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de febrero del
año dos mil dos.
ALEJANDRO TOLEDO
ROBERTO DAÑINO ZAPATA

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

Ministro de Economía y Finanzas
RAUL DIEZ CANSECO TERRY

Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales
ANEXOS
LEY Nº 27470
Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del Pro-

grama del Vaso de Leche
CONCORDANCIA: R.M. Nº 234-2001-EF-76
POR CUANTO:
El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ESTABLECE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Artículo 1.- Objeto de la ley

La presente Ley tiene por objeto establecer normas complementarias sobre
organización, administración de recursos y ejecución del Programa del Vaso de Leche
que tienen a su cargo los gobiernos locales.
Artículo 2.- De la organización del Programa del Vaso de Leche
2.1 En cada municipalidad provincial en el distrito capital de la provincia, en las

municipalidades distritales y delegadas ubicadas en su jurisdicción, se conforma un Comité
de Administración del Programa del Vaso de Leche, el mismo que es aprobado mediante
resolución de Alcaldía con acuerdo del Concejo Municipal. El referido Comité está integrado
por el Alcalde, un funcionario municipal, un representante del Ministerio de Salud y tres
representantes de la Organización del Programa del Vaso de Leche, elegidas
democráticamente por sus bases, de acuerdo a los estatutos de su organización y
adicionalmente deberá estar conformado por un representante de la Asociación de
Productores Agropecuarios de la región o zona, cuya representatividad será debidamente
acreditada por el Ministerio de Agricultura.
El Reglamento de Organización y Funciones del Comité de Administración del

Programa del Vaso de Leche será aprobado por dicho Comité y deberá ser reconocido
por el Concejo Municipal.
2.2 Las Municipalidades como responsables de la ejecución del Programa del

Vaso de Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organizan
ANEXOS
programas, coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus fases de

selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación.
El Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche reconocido por la

Municipalidad correspondiente es el responsable de la selección de los proveedores de
acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 4.1 de la presente Ley.
Los integrantes del Comité del Programa del Vaso de Leche ejercen sus funciones
máximo hasta por un período de 2 (dos) años consecutivos, no pudiendo ser reelectos en
forma inmediata.
2.3 Los gobiernos locales podrán celebrar entre sí convenios para adquirir en
forma conjunta los recursos inherentes al Programa del Vaso de Leche a efectos de
abaratar sus costos y/o mejorar la calidad de los mismos.
Artículo 3.- De la utilización de los recursos
3.1 Los montos que transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas por concepto
del Programa del Vaso de Leche financian únicamente el valor de la ración alimenticia
pudiendo cubrir, de acuerdo con la disponibilidad existente, el valor del azúcar. Asimismo,
los gastos de operación o funcionamiento son cubiertos por las municipalidades con
recursos directamente recaudados y/o con donaciones.
3.2 Los intereses generados por depósitos en el sistema financiero de los

recursos correspondientes al Programa del Vaso de Leche, se incorporan al Presupuesto
Municipal, previamente a su ejecución, y se destinan a la adquisición de insumos y/o
gastos de operación del citado programa.
Artículo 4.- De la ración alimenticia
4.1 Los recursos del Programa del Vaso de Leche financian la ración alimenticia
diaria, la que debe estar compuesta por productos de origen nacional al 100% en
aquellas zonas en las que la oferta de productos cubre la demanda.
Dicha ración debe estar constituida por alimentos nacionales pudiendo ser
leche en cualquiera de sus formas, y/o enriquecidos lácteos y/o alimentos que contengan
un mínimo de 90% de insumos nacionales (tales como harina de quinua, quiwicha,
cebada, arroz, soya y otros productos nacionales). Se deberá adquirir aquellos alimentos
de mayor valor nutricional adecuadamente balanceado y que tengan el menor costo.
Será el Ministerio de Salud, específicamente el Instituto Nacional de Salud, el que determine
el valor nutricional mínimo.
El Programa del Vaso de Leche deberá cumplir con el requisito que exige un
abastecimiento obligatorio los siete días de la semana a los niños.
Para tal efecto, en los procesos de selección de proveedores, el Comité Especial

deberá tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación como mínimo: valores
ANEXOS
nutricionales, condiciones de procesamiento, porcentajes de componentes nacionales,

experiencia y preferencias de los consumidores beneficiarios del presente Programa.
4.2 Cada municipalidad es responsable de definir el tipo de alimento con el

cual ejecuta el Programa del Vaso de Leche dentro del marco antes señalado, debiendo
buscar la eficiencia en la utilización de producto y ejecución del gasto.
4.3 Todos los excedentes de recursos financieros que se generen como

resultado del uso alternativo de donaciones en especie de los productos antes mencionados
se orientan necesariamente a la adquisición de alimentos complementarios para el
Programa del Vaso de Leche.
4.4 Los insumos o alimentos que se adquieran con los recursos del Programa
del Vaso de Leche deben beneficiar a la población de la jurisdicción territorial de cada
municipalidad, siendo por tanto improcedente todo acto o acción que implique la donación
o transferencia de los citados alimentos a otra entidad del sector público o privado, bajo
responsabilidad a que hubiere lugar.
4.5 Los insumos o alimentos que se adquieran con los recursos del Programa
del Vaso de Leche deben ser distribuidos a la población beneficiada en todos los casos
como alimento preparado, a través de los Clubes de Madres o Comités del Vaso de
Leche.
4.6 Cuando por alguna razón se requiera efectuar licitaciones o concursos

públicos para adquirir los productos para la ejecución de este Programa, deberá señalarse
en las bases correspondientes el cumplimiento de lo señalado en el numeral 4.1 de la
presente Ley.
Artículo 5.- De los productos utilizados

Las municipalidades solicitarán obligatoriamente a los proveedores, a quienes
les adquieran los productos para el Programa del Vaso de Leche, una declaración jurada
que especifique la procedencia u origen de sus productos y de los insumos utilizados,
teniendo en consideración lo establecido en el Decreto Supremo Nº 03-2001-PCM.
Artículo 6.- De los beneficiarios

Las municipalidades dan cobertura a los beneficiarios del Programa del Vaso de
Leche: niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, priorizando
entre ellos la atención a quienes presenten un estado de desnutrición o se encuentren
afectados por tuberculosis. Asimismo, en la medida en que se cumpla con la atención a
la población antes mencionada, se mantendrá la atención a los niños de 7 a 13 años,
ancianos y afectados por tuberculosis.
Artículo 7.- De los índices de distribución
7.1 El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba mediante resolución ministerial

los índices de distribución de los recursos que destina para financiar el Programa del Vaso
de Leche de las municipalidades distritales a nivel nacional, debiendo considerar entre los
ANEXOS
criterios de distribución, principalmente el índice de pobreza, conjuntamente con el

demográfico de acuerdo con los beneficiarios a ser atendidos conforme se establece en
el artículo precedente.
7.2 Las municipalidades, en coordinación con el Comité de Administración del

Programa del Vaso de Leche, efectuarán el empadronamiento o encuestas para
determinar la población objetivo del Programa e informarán semestralmente al Instituto
Nacional de Estadística, bajo responsabilidad.
Artículo 8.- De la autorización de recursos

El Ministerio de Economía y Finanzas asignará mensualmente a las
municipalidades a nivel nacional, a través de los calendarios de compromisos que autoriza
la Dirección Nacional del Presupuesto Público, los recursos que por concepto del Programa
del Vaso de Leche se encuentran aprobados en la Ley Anual del Presupuesto Público y
conforme a la Programación Mensual efectuada sobre la base del Presupuesto Institucional
de Apertura.
Artículo 9.- De la supervisión y control

La Contraloría General de la República supervisa y controla el gasto del Programa
del Vaso de Leche a nivel provincial y distrital, debiendo las municipalidades respectivas
conservar en su poder la documentación original sustentatoria de la ejecución del Programa
del Vaso de Leche, a fin de rendir cuenta del gasto efectuado y del origen de los alimentos
adquiridos, bajo responsabilidad, al Órgano Rector del Sistema Nacional de Control, en
el modo y oportunidad que se establezca en la directiva pertinente que emitirá el citado
organismo.
Artículo 10.- Responsabilidades

Queda terminantemente prohibida toda politización del Programa del Vaso de
Leche bajo cualquier modalidad. Serán responsables del cumplimiento de esta norma el
responsable del Pliego respectivo y solidariamente los miembros del Comité.
Artículo 11.- Norma transitoria

Lo establecido en la presente Ley no se aplicará a las municipalidades distritales
que hayan convocado a procesos de selección con anterioridad a la fecha de publicación de la Ley,
debiendo comunicar tal ocurrencia, en un plazo no mayor de cinco días, a la municipalidad provincial
de su jurisdicción a efectos de no ser considerados en su plan de adquisiciones, siempre y cuando no
contravengan lo dispuesto en el numeral 4.1.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- Deróganse o déjanse en suspenso, en su caso, las disposiciones legales

y reglamentarias que se opongan a lo establecido por la presente Ley o limiten su
aplicación.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil uno.
ANEXOS
CARLOS FERRERO
Presidente a.i. del Congreso de la República
HENRY PEASE GARCÍA

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, el primer día del mes de junio del año
dos mil uno.


CARLOS AMAT Y LEON

Ministro de Agricultura
ANEXOS
Establecen disposiciones aplicables a las adquisiciones o contrataciones

de bienes, servicios u obras que se efectúen con carácter de secreto
militar o de orden interno
CONCORDANCIA: CIR. Nº INTA-CR-040-2001
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que, una de las prioridades del Gobierno de Transición es asegurar la

transparencia en la utilización de los recursos públicos;
Que, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se encuentran actualmente

comprometidas con el logro de dicho objetivo;
Que, la utilización de los recursos públicos en los procesos de adquisición e

importación de bienes o servicios por parte de las entidades del Sector Público debe
efectuarse de manera transparente y eficiente, evitando distorsionar la competencia y
permitiendo el desarrollo de un control ciudadano sobre el manejo de los recursos
públicos;
Que, la exoneración o inafectación de los tributos que gravan la importación

de mercaderías efectuadas por entidades del Sector Público puede introducir una distorsión
en la competencia al colocar en situación de desventaja a los proveedores locales de
dichas mercancías;
Que, tales exoneraciones o inafectaciones deben ser aplicadas de manera

restrictiva con el objeto de reducir o eliminar cualquier efecto negativo que pudiere
ocasionar la medida, reduciendo su aplicación a mercancías que no se producen en el
país;
Que, por otro lado, razones de seguridad nacional o de orden interno justifican,
en determinadas circunstancias, la utilización de procedimientos secretos o reservados
para la adquisición e importación de determinados bienes o servicios;
Que, por su carácter excepcional, dichos procedimientos de adquisición o

importación deben utilizarse de manera restrictiva;
Que, en los casos en que resulte justificable su utilización, la reserva de dichos

procesos requiere ir acompañada de mecanismos que, sin poner en riesgo la seguridad
nacional o el orden interno, garanticen una adecuada fiscalización y control de la utilización
de los recursos públicos y de los beneficios y privilegios correspondientes;
ANEXOS
Que, el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público

(SIAF-SP) que forma parte del portal de Transparencia Económica es una herramienta
que permite registrar y transmitir información sobre los gastos e ingresos que efectúan
las distintas Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a nivel nacional, constituyéndose
en un instrumento básico para asegurar la transparencia en la utilización de recursos
públicos y la fiscalización del gasto público por parte de la ciudadanía;
Que, mediante el Artículo 19 del Texto Unico Ordenado de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM, se exoneró de los procesos de licitación pública, concurso público o
adjudicación directa, las adquisiciones y contrataciones que se realicen con carácter de
secreto militar o de orden interno por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional,
previa opinión favorable de la Contraloría General de la República, exoneración que en
ningún caso resulta aplicable en el caso de los bienes, servicios u obras de carácter
administrativo u operativo;
Que, tales contrataciones y adquisiciones se realizan a través de procesos de

adjudicación de menor cuantía, debiendo aprobarse la exoneración mediante resolución
del titular de la entidad;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-DE/SG-99 del 4 de enero de 1999,

se estableció la relación de bienes, servicios y obras que tienen carácter de secreto militar
o de orden interno cuya adquisición y contratación se encuentra sujeta al procedimiento
a que se refiere el inciso d) del citado Artículo 19;
Que, de otro lado, mediante el Decreto Ley Nº 14568 del 19 de julio de

1963, se estableció que la importación de mercancía consignada a los Institutos Armados
consideradas como “Material de Guerra”, se encuentra inafecta al pago de los Derechos
que gravan la importación;
Que, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 033-DE/SG de 4 de abril de

1989, la carga clasificada como “Material de Guerra” tiene el carácter de secreto
militar cuyo conocimiento no debe ser de dominio público por razones de seguridad
militar;
Que, el Decreto Ley Nº 21303 establece que el material y equipo destinados

a la Defensa Nacional por su clasificación de “secreto” serán recibidos e internados
exclusivamente por personal militar o policial en su caso;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 299-90-EF del 13 de noviembre de

1990, se reglamentó el procedimiento para el desaduanaje de bienes clasificados como
“Material de Guerra” o “Secreto Militar” provenientes del extranjero consignadas al
Ministerio de Defensa; asimismo, se incluyó a las adquisiciones de dichos bienes
provenientes del extranjero dentro de las excepciones al Artículo 2 del Decreto Supremo
Nº 257-90-EF del 20 de setiembre de 1990 que dispuso la eliminación de las
inafectaciones, exoneraciones y todo otro beneficio destinado a eliminar o reducir el
pago de los Derechos Ad Valorem CIF por concepto de importaciones;
ANEXOS
Que, resulta necesario delimitar claramente el ámbito de aplicación de los

beneficios y procedimientos especiales a que se refieren los dispositivos mencionados, así
como actualizar la relación de los bienes y servicios que serán considerados como “Material
de Guerra”, “Secreto Militar” o de “Orden Interno”;
Que, con el objeto de fomentar la más amplia concurrencia y participación de

postores, resulta conveniente establecer como requisito adicional para el otorgamiento
de la Buena Pro en el proceso de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras
que tienen carácter de secreto militar o de orden interno, la participación de al menos
tres postores en los procesos de adjudicación;
Que, asimismo, resulta conveniente modificar tanto el procedimiento aduanero

seguido en la importación de mercancías clasificadas como “Material de Guerra” o
“Secreto Militar” como los procedimientos de adquisición y contratación con carácter de
secreto militar o de orden interno a efectos de facilitar la participación de la Contraloría
General de la República y del Congreso de la República en la fiscalización de tales
operaciones;
Que, finalmente, resulta necesario precisar que las Unidades Ejecutoras de los
Pliegos Ministerio de Defensa e Interior se encuentran obligadas a registrar en el Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) todas sus operaciones, incluyendo
aquéllas consideradas secretas, mediante procedimientos específicos a determinarse;
De conformidad con las facultades conferidas por el inciso 8) del Artículo 118
de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Tienen el carácter de secreto militar o de orden interno la

contratación o adquisición de bienes, servicios u obras que directa o indirectamente
revelen: (1) los cuadros de organización del personal; (2) la naturaleza, ubicación, cantidad
y operatividad del material bélico disponible; o (3) la ubicación o distribución de las fuerzas
o dependencias militares o policiales estratégicas, información que de hacerse de público
conocimiento pondría en riesgo la seguridad nacional.
En cualquier caso, la necesidad de adquisición o contratación de dichos bienes

o servicios es resultado del planeamiento estratégico, operativo y administrativo de la
Defensa Nacional aprobado por el Consejo de Defensa Nacional integrado por el
Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía
y Finanzas, el Ministro de Defensa e Interior, el Ministro de Relaciones Exteriores el
Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Jefe de la Secretaría de
Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 743
del 8 de noviembre de 1991, Ley del Sistema de Defensa Nacional.
Artículo 2.- La exoneración a que se refiere el inciso d) del Artículo 19 del Texto
ANEXOS
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por

Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM para las adquisiciones o contrataciones con
carácter de secreto militar o de orden interno, se encuentra limitada a las adquisiciones
o contrataciones referidas a los siguientes bienes y servicios:
a) todo tipo de armamento y sistemas de armas terrestres, navales, aéreas,

antiaéreas y de defensa aérea, con sus correspondientes repuestos, accesorios y
municiones;
b) bombas, cohetes, misiles y minas;
c) vehículos de combate, apoyo de combate y de comando (multipropósito,

porta-tropas) para orden interno, con sus correspondientes accesorios, repuestos, armas
y municiones;
d) unidades navales y aeronaves de combate, y apoyo de combate con sus

correspondientes repuestos, accesorios, armas y municiones;
e) vehículos de seguridad y protección que, por su naturaleza, sean de uso

exclusivamente militar o policial;
f) sistemas de cómputo componentes de los sistemas de armas, equipo y

material de comunicaciones y electrónica que, por su naturaleza, sean de uso
exclusivamente militar o policial;
g) sistema de radares, sonares y guerra electrónica, plantas propulsoras y

componentes de las mismas de uso estrictamente militar o policial;
h) máquinas y herramientas para fabricación de armas, municiones y sus

correspondientes insumos;
i) equipos, maquinarias, herramientas y material de ingeniería que, por su

naturaleza, sean de uso exclusivamente militar y policial;
j) medicinas, equipos médicos, instrumental quirúrgico para campaña que, por

su naturaleza, sean de uso exclusivamente militar o policial;
k) los servicios de asesoría, consultoría y asistencia técnica relacionadas con la

operatividad de los bienes antes mencionados, así como los servicios para el mantenimiento
y reparación de los mismos;
l) transferencia de tecnología que, por su naturaleza, sean de uso exclusivamente

militar o policial;
m) contratación de pólizas de seguros para cubrir los riesgos asociados a los

bienes antes mencionados;
ANEXOS
n) otros bienes, servicios u obras de similar naturaleza cuya contratación u

adquisición sea clasificada expresamente, como secreto militar o de orden interno mediante
Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de
Economía y Finanzas, el Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales y el Ministro de Defensa o el Ministro del Interior, según
corresponda. (*)
(*) Inciso modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 063-2001-PCM publicado
el 28-05-2001, cuyo texto es el siguiente:
“n) otros bienes, servicios u obras de similar naturaleza cuya contratación u

adquisición sea clasificada expresamente, como secreto militar o de orden interno mediante
Decreto Supremo emitido con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro
de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, y el
Ministro de Defensa o el Ministro del Interior, según corresponda.”
Artículo 3.- La exoneración a que se refiere el inciso d) del Artículo 19 del Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, no será aplicable en las adquisiciones y
contrataciones de bienes, servicios o ejecución de obras de carácter administrativo y
operativo necesarios para el normal funcionamiento de las unidades de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional, tales como:
a) automóviles, camionetas, camiones y cualquier otro vehículo motorizado y

sus repuestos en general;
b) equipos, maquinarias, herramientas y material de ingeniería;
c) medicinas y equipos médicos en general;
d) equipos y materiales de impresión;
e) prendas de vestir y material textil para la confección de uniformes;
f) equipos y materiales de lavandería;
g) cocinas y materiales para el equipamiento de comedores;
h) equipos de refrigeración y aire acondicionado;
i) alimentos para personas;
j) equipo y materiales de oficina; y,
k) cualquier otro bien o servicio cuyo uso no se encuentre restringido a las

Fuerzas Armadas y Policía Nacional o que, por su naturaleza, no sean de uso exclusivo de
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
ANEXOS
Artículo 4.- Las adquisiciones y contrataciones con carácter de secreto militar

o de orden interno que deban realizar las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se realizan
mediante el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía en el que se requiere la
participación de al menos tres (3) postores, salvo casos excepcionales debidamente
justificados tales como la existencia de un proveedor único. La exoneración del proceso
de selección y el otorgamiento de la Buena Pro se hará mediante Resolución Ministerial
del titular de Defensa o Interior, según corresponda, previo informe técnico-legal y
opinión favorable de la Contraloría General de la República.
Artículo 5.- El Titular de Defensa o Interior, según corresponda, remitirá

anualmente a las Comisiones de Fiscalización y de Defensa del Congreso de la República
un informe con la relación de las operaciones de adquisición y contratación con carácter
de secreto militar o de orden interno que hubieren sido efectuadas bajo el régimen de
excepción a que se refiere el inciso d) del Artículo 19 del Texto Unico Ordenado de la Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2001-PCM, sus normas reglamentarias y complementarias.
Artículo 6.- Para efectos de la aplicación de los beneficios y procedimientos

especiales a la importación de “Material de Guerra” establecidos mediante el Decreto
Ley Nº 14568 del 19 de julio de 1963, y las disposiciones contenidas en el Decreto
Supremo Nº 299-90-EF del 13 de noviembre de 1990, que reglamenta los
procedimientos relativos al desaduanaje de mercancías provenientes del extranjero
consignadas al Ministerio de Defensa, y sus normas modificatorias, se entenderá que los
bienes clasificados como “Material de Guerra” o “Secreto Militar” son exclusivamente
aquellos enumerados en el Artículo 2 del presente dispositivo que no se producen
localmente.
Dichos beneficios y procedimientos en ningún caso serán aplicables a la

importación de bienes de carácter administrativo y operativo necesarios para el normal
funcionamiento de las unidades de las Fuerzas Armadas a que se refiere el Artículo 3 del
presente dispositivo.
Artículo 7.- Modifícase el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 299-90-EF del

13 de noviembre de 1990, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Los bienes clasificados como “Material de Guerra” o “Secreto

Militar”, provenientes del extranjero, consignados al Ministerio de Defensa -Ejército
Peruano, Fuerza Aérea del Perú y Marina de Guerra del Perú-, serán desaduanados, a
la sola presentación de la “Declaración de Material de Guerra” y del informe en el que
conste la opinión favorable de la Contraloría General de la República respecto al proceso
de adquisición que origina la operación de importación.
La Contraloría General de la República podrá efectuar la verificación física de

la mercadería objeto de la importación. A tal efecto, la Superintendencia Nacional de
Aduanas notifica la operación a la Contraloría General de la República dentro de las 24
horas de recibida la “Declaración de Material de Guerra” correspondiente y antes de
que se produzca la autorización para el retiro de la mercadería. La Contraloría General
ANEXOS
de la República establecerá mecanismos para salvaguardar la confidencialidad de la

información a la que acceda con ocasión de dicho procedimiento.”
Artículo 8.- La Superintendencia Nacional de Aduanas remitirá anualmente a

las Comisiones de Fiscalización y de Defensa del Congreso de la República un informe
conteniendo la relación de las operaciones de importación de mercancías que hubieren
sido realizadas por el Ministerio de Defensa bajo el régimen a que se refiere el Decreto
Ley Nº 14568 del 19 de julio de 1963, el Decreto Supremo Nº 299-90-EF del 13 de
noviembre de 1990, y sus normas modificatorias y ampliatorias.
Artículo 9.- Las Unidades Ejecutoras de los Pliegos Ministerio de Defensa e

Interior están obligadas a registrar en el Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAF-SP) todas sus operaciones, incluyendo aquéllas consideradas secretas. El Ministerio
de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Defensa e Interior y la
Contraloría General de la República, establecerá los mecanismos para salvaguardar la
confidencialidad de esta información.
Artículo 10.- Las disposiciones contenidas en el presente dispositivo se aplicarán

a las importaciones y a los procedimientos de adquisición o contratación que se inicien a
partir de la fecha de su entrada en vigencia.
Artículo 11.- Deróguese el Decreto Supremo Nº 001-DE/SG-99 y todas las

disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto Supremo.

del Consejo de Ministros, por el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, el Ministro de Defensa
y el Ministro del Interior.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de mayo del
año dos mil uno.


JAVIER SILVA RUETE

JUAN INCHAUSTEGUI VARGAS

Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales
WALTER LEDESMA REBAZA

Ministro de Defensa
ANTONIO KETIN VIDAL HERRERA

Ministro del Interior
ANEXOS
Establecen régimen especial para adquisiciones de productos

farmacéuticos realizadas por el Ministerio de Salud, ESSALUD y las
d e p e n d e n c i a s d e l a S a n i d a d d e l a s F u e r z a s Armadas y de la Sanidad de
las Fuerzas Policiales
CONCORDANCIA: R.M. Nº 296-2001-SA-DM

R.M. Nº 336-2001-SA-DM
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que, es prioridad del Estado la promoción, protección y recuperación de la

salud y calidad de vida de la población nacional;
Que, corresponde al Estado dictar las medidas necesarias para garantizar el

bienestar y libre acceso a los servicios de salud, resultando prioritario establecer el marco
legal que permita a las entidades públicas adquirir productos farmacéuticos de calidad y
al menor costo posible;
Que, en consecuencia, es necesario establecer un Régimen Especial para las

adquisiciones de productos farmacéuticos realizadas por el Ministerio de Salud, Seguro
Social de Salud (Essalud), las dependencias de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la
Sanidad de las Fuerzas Policiales, en el marco de lo dispuesto por el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 26850 - Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento,
aprobados por los Decretos Supremos Nºs. 012 y 013-2001-PCM, Decreto Supremo
Nº 029-2001-PCM;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución

Política del Perú y Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Exonérese al Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud, las

dependencias de la Sanidad de la Fuerzas Armadas y de la Sanidad de las Fuerzas
Policiales, de la aplicación de los literales a) y b) del inciso 1) del Artículo 14 del Reglamento
de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 013-2001-PCM. Esta exoneración se aplicará exclusivamente en la
adquisición de medicamentos hecha en base a la Denominación Común Internacional
(DCI) en cuyos procesos de selección se permitirá la participación de postores, sin hacer
diferencia alguna en función al lugar de ubicación de su planta industrial o del lugar de
procedencia u origen del producto, o de si los productos ofertados son genéricos o de
marca.(*)
ANEXOS
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 084-

2001-PCM publicado el 14-07-2001, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 1.- Exonérese al Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud, las

dependencias de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Sanidad de las Fuerzas
Policiales de la aplicación de los literales a) y b) del inciso 1) del Art. 14 del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 013-2001-PCM. Esta exoneración se aplicará exclusivamente a la adquisición de
medicamentos genéricos y otros identificados con la Denominación Común Internacional
(DCI) en cuyos procesos de selección se permitirá la participación de postores, sin hacer
diferencia alguna en función al lugar de ubicación de su planta industrial o del lugar de
procedencia u origen del producto.”
Artículo 2.- Precísase que en los procesos de adquisiciones de Medicamentos

Genéricos, a que se refiere el artículo anterior, se aplicará lo establecido en la Ley Nº
27143, “Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional”.(*)
(*) Artículo dejado sin efecto por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 084-2001-PCM
publicado el 14-07-2001.

del Consejo de Ministros, por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de
Salud.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil uno.


JAVIER SILVA RUETE

EDUARDO PRETELL ZÁRATE

Ministro de Salud
ANEXOS
LEY Nº 27633
Ley que modifica la Ley Nº 27143, Ley de Promoción Temporal del

Desarrollo Productivo Nacional
CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 27143, LEY DE PROMOCIÓN TEMPORAL

DEL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL
Artículo 1.- Objeto

Modifícase el Artículo único de la Ley Nº 27143, modificado por el Artículo 1
del Decreto de Urgencia Nº 064-2000, el mismo que queda redactado en los siguientes
términos:
“Artículo Único.- Para la aplicación del Artículo 31 de la Ley Nº 26850, Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en los procesos de adquisiciones de bienes y
para efectos del otorgamiento de la buena pro, se agregará un 20% adicional a la
sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida por las posturas de bienes y
servicios elaborados o prestados dentro del territorio nacional, conforme al reglamento
de la materia.»
Artículo 2.- Vigencia

Modifícase la segunda disposición final de la Ley Nº 27143, modificada por el
Artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 064-2000 y el Artículo 1 del Decreto de
Urgencia Nº 083-2001, la misma que queda redactada en los siguientes términos:
“Segunda.- El plazo de vigencia de la presente Ley y de su norma reglamentaria

rige hasta el 30 de julio de 2005.”
Artículo 3.- Difusión

La difusión a nivel nacional de lo dispuesto en la Ley Nº 27143, Ley de
Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional y sus modificatorias, en las
entidades del Sector Público, está a cargo del Consejo Superior de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (CONSUCODE); quien además deberá informar mensualmente
a la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Pymes del Congreso de la República,
sobre el impacto económico de la aplicación de la presente Ley.
Artículo 4.- Control

ANEXOS
El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE)

informará mensualmente a la Contraloría General de la República respecto a las
adquisiciones y contrataciones del Estado que se hayan realizado incumpliendo lo dispuesto
en la Ley Nº 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional y
sus modificatorias.
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil uno.
CARLOS FERRERO
HENRY PEASE GARCÍA

Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor

Presidente de la República, en cumplimiento de los Artículos 108 de la Constitución
Política y 80 del Reglamento del Congreso, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los quince días del mes de enero de dos mil dos.
CARLOS FERRERO
HENRY PEASE GARCÍA

Primer Vicepresidente del Congreso
de la República

TUO y Reglamento de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones Del Estado

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

TUO y Reglamento de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones Del Estado

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

TUO y Reglamento de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones Del Estado

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Texto Único Ordenado

(Aprobado mediante D.S. N° 012-2001-PCM)

S UMILLADO , C ONCORD ADO Y CON

Gerencia Técnico Normativa

El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -

La presente edición forma parte de la programación de tareas previstas

Para el CONSUCODE resulta de especial importancia que todas aquellas

Asimismo, se ha considerado conveniente incorporar las concordancias

El CONSUCODE en su afán de que la normativa sobre contrataciones

Es interés de este Consejo Superior, establecer un vínculo permanente

Lima, Febrero del 2003

RICARDO SALAZAR CHÁVEZ

Que, mediante Ley Nº 26850, de fecha 27 de julio de 1997, se promulgó la Ley

Artículo 1°.- Apruébase el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850 - Ley

Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a los treinta

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente

VALENTIN PANIAGUA CORAZAO

JAVIER PÉREZ DE CUÉLLAR

Artículo 1°.- Alcances

Artículo 8°.- De los Registros

Artículo 14°.- Procesos de selección

Artículo 25°.- Condiciones mínimas de las Bases

CAPITULO CU ARTO ARTO

Artículo 30°.- Presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro

Artículo 35°.- Bienes, servicios y obras a adquirir o contratar

Artículo 47°.- De las responsabilidades y sanciones

Artículo 49°.- Reconocimiento de intereses

Artículo 53°.- Solución de controversias

Artículo 58°.- Definición

Artículo 1°.- Alcances.-

Artículo 2°.- Ambito de aplicación.-

Artículo 3°.- Principios que rigen las adquisiciones y

Reglamento se rigen por los principios de moralidad, libre competencia, imparcialidad,

Artículo 4°.- Especialidad de la norma.-

Artículo 5°.- Dependencia responsable de las adquisiciones y

Artículo 6°.- Expediente.-

Artículo 7°.- Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.-

Artículo 8°.- De los Registros.-

para Contratar con el Estado; en procesos de selección para la ejecución o consultoría

Artículo 9°.- Impedimentos para ser postor y/o contratista.-

postor se restringe al ámbito de la jurisdicción o sector al que pertenecen las

Artículo 10°.- Prohibición de prácticas restrictivas.-

Artículo 11°.- Requisitos del proceso.-

Artículo 12°.- Características de los bienes, servicios y obras a

contratación, la disponibilidad de los recursos y el proceso de selección mediante

Artículo 13°.- Requisitos de la convocatoria a Licitación Pública

I. Realizar la convocatoria a través de la publicación de la misma por lo menos

a) La identificación de la Entidad que convoca;

II. La existencia de un plazo razonable entre la convocatoria y la presentación

Artículo 14°.- Procesos de selección.-

Artículo 15°.- Licitación Pública.-

Artículo 16°.- Concurso Público.-

Artículo 17°.- Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor

En ambos casos, el procedimiento se regirá por los principios previstos en el

Artículo 18°.- Prohibición de fraccionamiento.-

Artículo 19°.- Exoneración de Licitación Pública, Concurso Público

a) Entre Entidades del Sector Público, de acuerdo a los criterios de economía

Artículo 20°.- Formalidades de los procedimientos no sujetos a