Ancap Individual 31 12 2019
Ancap Individual 31 12 2019
Ancap Individual 31 12 2019
En Pesos Uruguayos
Activo Corriente
Inventarios 13 11.954.609.848 13.125.110.019
Otras inversiones 20 797.828.381 316.212.142
Activos por impuestos corrientes 414.058.361 -
Créditos comerciales y otras cuentas a cobrar 14 3.839.263.138 4.439.671.376
Pagos por adelantado 16 392.403.865 234.358.041
Efectivo y equivalentes de efectivo 15 7.366.103.451 4.272.583.001
Total Activo Corriente 24.764.267.044 22.387.934.579
TOTAL ACTIVO 60.002.323.047 55.380.316.872
Las Notas 1 a 31 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros individuales.
8
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
En Pesos Uruguayos
PASIVO
Pasivo No Corriente
Deudas financieras 23 10.994.084.190 12.287.774.277
Otros beneficios a los empleados 10 157.498.983 148.781.408
Deudas comerciales y otras deudas 24 890.600.727 2.301.089.978
Pasivo por inversión en negocios conjuntos 19 165.113.828 -
Provisiones 25 30.796.115 30.796.115
Total Pasivo No Corriente 12.238.093.843 14.768.441.778
Pasivo Corriente
Pasivos por impuestos corrientes - 332.026.238
Deudas financieras 23 3.035.908.853 1.804.270.473
Otros beneficios a los empleados 10 15.000.000 15.014.667
Deudas comerciales y otras deudas 24 14.872.653.749 12.092.568.064
Provisiones 25 377.055.177 319.821.979
Total Pasivo Corriente 18.300.617.779 14.563.701.421
Las Notas 1 a 31 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros individuales.
9
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
En Pesos Uruguayos
Las Notas 1 a 31 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros individuales.
10
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
En Pesos Uruguayos
Las Notas 1 a 31 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros individuales.
11
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual por el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019
En Pesos Uruguayos
Reserva Reserva por Reserva por Resultados Total
Capital
por conversión costo de cobertura reinversión acumulados patrimonio
Saldo al 1° de enero de 2018 15.683.193.851 303.422.571 - 1.252.629.057 4.914.857.109 22.154.102.588
12
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
En Pesos Uruguayos
Las Notas 1 a 31 que se adjuntan forman parte integral de los estados financieros individuales.
13
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
14
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
ANCAP
Distribuidora
Gas Cementos del Gas Sayago Asistencia Técnica ANCSOL
Alcoholes del Uruguay Uruguaya de Petrouruguay S.A. Gasoducto CABA S.A. Talobras S.A.
Uruguay Conecta S.A. Plata S.A. S.A. Pamacor S.A y Servicios S.A. S.A.
S. A. (ALUR) Combustibles S.A. (PUSA) Cruz del Sur (**) (*)
S.A. (CPSA) (***) (ATS) (****)
(DUCSA)
Uruguay Uruguay Argentina Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay
90,79% 99,77% 100% 20% 40% 45% 99,82% 20,65% 99% 99% 100% 33,33% 100%
Distribuidora Uruguaya
Carboclor
Agroalur S.A. de Combustibles S.A. Pamacor S.A
S.A.
(DUCSA)
Uruguay Uruguay Uruguay Argentina
100% 0,23% 1% 84,11%
100%
Asistencia Técnica y
Canopus Uruguay Ltda. Celemyr S.A. Winimax S.A. DBS S.A. Abigale S.A.
Servicios S.A (ATS)
Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay Uruguay
100% 100% 100% 100% 100% 1%
15
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Los presentes estados financieros individuales han sido emitidos al solo efecto de cumplir con
requerimientos legales y deben ser leídos conjuntamente con los estados financieros consolidados,
que también son requeridos por las normas vigentes.
Los estados financieros individuales de ANCAP al 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados
por el Directorio de la compañía el 27 de febrero de 2020.
Algunas de las cifras correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018 han
sido reclasificadas en los presentes estados financieros individuales con el fin de hacerlas
comparables con las del ejercicio actual.
Estos son los primeros estados financieros en los que la NIIF 16 ha sido aplicada. Los cambios
significativos en las políticas contables respecto a la misma se encuentran descriptos en la Nota 5.1.
b) Bases de medición
Los presentes estados financieros individuales se han preparado utilizando el principio de costo
histórico, con excepción de los rubros valuados al valor razonable según se explica en la Nota 5.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas prospectivamente.
16
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la compañía utiliza datos de mercado
observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos
dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables usadas en las técnicas de
valoración, como sigue:
• Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
• Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables
para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados
de los precios).
• Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables
(variables no observables).
Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en
niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se
clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de
nivel más bajo que sea significativa para la medición total.
La compañía reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al
final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.
La siguiente nota incluye información adicional sobre los supuestos hechos al medir los valores
razonables:
La compañía aplicó la NIIF 16 utilizando el enfoque retrospectivo modificado, en virtud del cual
el efecto acumulado de la aplicación inicial se reconoce en resultados acumulados al 1 de enero de
17
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
2019. No se identificaron impactos significativos en la adopción de esta norma. Los detalles de los
cambios en las políticas contables se describen a continuación:
Definición de un arrendamiento
Anteriormente, la compañía determinaba al inicio del contrato si un acuerdo es o contiene un
arrendamiento según la CINIIF 4. Conforme a la NIIF 16, la compañía evalúa si un contrato es o
contiene un arrendamiento basado en la definición de un arrendamiento.
En la transición a la NIIF 16, la compañía decidió aplicar el expediente práctico que permite aplicar
la NIIF 16 solo a contratos que eran previamente identificados como arrendamientos. Contratos
que no fueron identificados como arrendamientos según la NIC 17 y CINIIF 4 no fueron
reevaluados para determinar si existe un arrendamiento. Por lo tanto, la definición de
arrendamiento bajo la NIIF 16 se aplicó solo a los contratos celebrados o modificados el 1 de enero
de 2019 o posterior.
Como arrendatario
La compañía clasificó previamente los arrendamientos como arrendamientos operativos o
financieros en función de su evaluación de si el arrendamiento transfirió significativamente todos
los riesgos y recompensas relacionados con la propiedad del activo subyacente a la compañía.
Según la NIIF 16, la compañía reconoce un activo por derecho de uso y pasivos de arrendamiento
para la mayoría de los arrendamientos.
El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende la medición inicial del
pasivo de arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado antes o a partir de
la fecha de comienzo, más los costos directos iniciales incurridos y una estimación de los costos para
desmantelar o para restaurar el activo subyacente o el sitio en el que se encuentra, menos cualquier
incentivo por arrendamiento recibidos.
18
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método lineal desde la fecha de
inicio al menor plazo entre el final de la vida útil del activo por derecho de uso y el final del plazo
del arrendamiento. El activo por derecho de uso puede reducirse por pérdidas por deterioro, si las
hubiera, y ajustarse considerando ciertas remediciones de la obligación de arrendamiento.
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos del arrendamiento
impagos en la fecha de inicio, se descuenta utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento
o, si esa tasa no se puede determinar fácilmente, la tasa de préstamos incrementales de la compañía
y con posterioridad se mide al costo amortizado.
La compañía aplicó la exención de no reconocer los activos y pasivos por derecho de uso con menos
de doce meses de plazo remanente de arrendamiento al 1 de enero de 2019.
Como arrendador
La compañía no está obligada a hacer ningún ajuste en la transición a la NIIF 16 para los
arrendamientos en los que actúa como un arrendador, a excepción de un subarrendamiento.
5.2 Ingresos
Bienes vendidos
Actualmente los ingresos se reconocen al momento de la entrega del producto a los clientes en
Plantas de ANCAP, lo que se considera el momento en el que el cliente obtiene el control aceptando
los bienes. Los ingresos se reconocen en este momento siempre que tanto los ingresos como los
costos puedan medirse de manera fiable, la recuperación de la contraprestación sea probable bajo
la Norma NIIF 15.
Servicios
ANCAP participa en la prestación de los servicios principalmente a Organismos Oficiales con el
Sistema de Control Vehicular. Se identifica en el mismo una única obligación de desempeño, con
precio único pactado en el contrato.
19
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de balance son
reconvertidos a la moneda funcional aplicando el tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio.
Los activos y pasivos no monetarios que son valorizados al valor razonable en una moneda
extranjera, son reconvertidos a la moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha en que
se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que son valorizadas al costo histórico
en una moneda extranjera, se convierten utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción.
Negocios en el extranjero
Los activos y pasivos de los negocios en el extranjero (incluyendo subsidiarias con moneda
funcional distinta a su casa matriz), incluida la plusvalía y los ajustes al valor razonable surgidos
en la adquisición, se convierten a la moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha de
cierre del ejercicio. Los ingresos y gastos de los negocios en el extranjero se convierten a la moneda
funcional aplicando los tipos de cambio de las fechas de las transacciones.
En los últimos años, los niveles de inflación en Argentina han sido altos, habiendo acumulado una
tasa de inflación en los tres años pasados que ha superado el 100 %, sin expectativas de disminuir
significativamente en el corto plazo. Asimismo, la presencia de los indicadores cualitativos de alta
inflación, previsto en la Norma Internacional de Contabilidad N° 29 (NIC 29), mostraron
evidencias coincidentes. Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los
términos de las normas contables a partir del 1° de julio de 2018, en consonancia con la visión de
organismos internacionales. Por lo expresado, la participación en Petrouruguay S.A. y la
participación indirecta a través de Ancsol S.A. en Carboclor S.A. fueron reexpresados para reflejar
el poder adquisitivo de la moneda y convertidos activos, pasivos y resultados utilizando el tipo de
cambio de cierre.
Cuando la liquidación de una partida monetaria por cobrar o por pagar a un negocio en el extranjero
no está planificada ni es probable en el futuro previsible, las ganancias y pérdidas de moneda
extranjera surgidas de esa partida forman parte de una inversión neta en el negocio en el extranjero.
En consecuencia, estas diferencias son reconocidas en otros resultados integrales y acumuladas en
la reserva por conversión de moneda extranjera.
20
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
El siguiente es el detalle de las cotizaciones de las principales monedas extranjeras operadas por la
compañía respecto al Peso Uruguayo en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019:
Promedio Cierre
Dic-19 Dic-18 Dic-19 Dic-18
Dólar Estadounidense 35,15 30,67 37,31 32,41
Peso Argentino 0,72 1,15 0,48 0,82
Euro 39,34 36,11 41,83 37,04
Libra Esterlina 44,88 40,75 48,98 41,10
Real 8,95 8,48 9,45 8,51
Unidad Indexada 4,20 3,89 4,36 4,03
Unidad Reajustable 1.159,91 1.064,22 1.198,59 1.095,32
El cálculo de las obligaciones por beneficios definidos es efectuado anualmente por un actuario
calificado usando el método de unidad de crédito proyectada. Cuando el cálculo resulta en un
posible activo para la compañía, el activo reconocido se limita al valor presente de los beneficios
económicos disponibles en la forma de reembolsos futuros del plan o reducciones en las futuras
aportaciones del mismo. Para calcular el valor presente de los beneficios económicos, se debe
considerar cualquier requerimiento de financiación mínimo.
Las nuevas mediciones del pasivo por los beneficios netos definidos, que incluye las ganancias y
pérdidas actuariales, el rendimiento de los activos del plan (excluidos los intereses) y el efecto del
techo del activo (si existe, excluido el interés), se reconocen de inmediato en otros resultados
integrales. La compañía determina el gasto (ingreso) neto por intereses del pasivo (activo) por
beneficios definidos neto del período aplicando la tasa de descuento usada para medir la obligación
por beneficios definidos al comienzo del período anual al pasivo (activo) por beneficios definidos
netos, considerando cualquier cambio en el pasivo (activo) por beneficios netos durante el período
como resultado de aportaciones y pagos de beneficios. El gasto neto por intereses y otros gastos
relacionados con los planes de beneficios definidos se reconocen en resultados.
21
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Impuesto corriente
El impuesto corriente incluye el impuesto a pagar o a cobrar calculado sobre el monto imponible
fiscal del resultado del ejercicio y cualquier ajuste al impuesto por pagar o cobrar relacionado con
años anteriores. Se mide utilizando la tasa del impuesto a la renta aprobada a la fecha de cierre de
los estados financieros, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado a la fecha de
cierre de ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos corrientes se compensan solo si se cumplen ciertos criterios.
Impuesto diferido
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor
de los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para
propósitos tributarios.
Se reconocen activos por impuestos diferidos por las pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos
tributarios y las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que sea probable que existan
ganancias imponibles futuras disponibles contra las que pueden ser utilizadas. Los activos por
impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no
sea probable que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.
El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación a las
diferencias temporarias en el período en el que se reversen usando tasas fiscales aprobadas o
prácticamente aprobadas a la fecha de balance.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan solo si se cumplen ciertos criterios.
5.7 Inventarios
Los inventarios se miden al costo o al valor neto de realización, en los casos que este fuera menor. El
costo de los inventarios se asignará utilizando la fórmula de costeo promedio ponderado. En el caso de
los productos terminados y productos en proceso, el costo incluye una porción apropiada de los costos
indirectos de producción basado en la capacidad operacional normal.
Reconocimiento y medición
Las partidas de propiedades, planta y equipo figuran presentadas al costo o costo atribuido, menos
la depreciación acumulada, y las pérdidas por deterioro cuando corresponde (Nota 5.11).
22
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
El costo de las partidas de propiedades, planta y equipo adquiridas con anterioridad al 1° de enero
de 2012, fecha de la transición para la compañía a las NIIF, fue determinado haciendo referencia a
su costo atribuido: o sea para aquellos adquiridos con anterioridad al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1996 a sus valores de tasación a esa fecha, reexpresados de acuerdo con la variación
del IPPN hasta el 31 de diciembre de 2008 y a base de coeficientes derivados del IPC hasta el 31 de
diciembre de 2011. Aquellos incorporados con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 a sus valores
de adquisición, reexpresados de acuerdo con la variación en el IPPN hasta el 31 de diciembre de
2008 y a base de coeficientes derivados del IPC hasta el 31 de diciembre de 2011.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo.
El costo de las partidas de propiedades, planta y equipo construidas por la compañía incluye:
• el costo de materiales y mano de obra directa;
• cualquier otro costo directamente atribuible para dejar los activos en la condición necesaria
para su uso;
• cuando la compañía tiene una obligación de remover el activo o remediar el sitio, una estimación
de los costos de desmantelamiento y remoción de elementos y recuperación del sitio en dónde están
ubicados; y
• costos de préstamos capitalizados.
Cuando partes de una partida de propiedades, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son
registradas como partidas separadas de propiedades, planta y equipo.
Gastos posteriores
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, solo se capitalizan aquellos gastos
incurridos que vayan a generar beneficios económicos futuros que se puedan calificar como
probables y el importe de los mencionados costos se pueda valorar con fiabilidad. En este sentido,
los costos derivados de las reparaciones y mantenimiento diario de las partidas de propiedades,
planta y equipo se registran en resultados a medida que se incurren. Las sustituciones de elementos
de las partidas de propiedades, planta y equipo susceptibles de capitalización suponen la reducción
del valor contable de los elementos sustituidos.
Depreciaciones
Excepto por los Inmuebles-Terrenos, las Obras en curso, la Propiedad Minera y los Repuestos, la
depreciación se calcula para castigar el costo de los elementos de propiedades, planta y equipo
menos sus valores residuales estimados utilizando el método lineal durante sus vidas útiles
estimadas, y por lo general se reconoce en resultados.
Las vidas útiles estimadas de los elementos de propiedades, planta y equipo son las siguientes:
• Inmuebles-Mejoras 50 años
• Propiedad Minera Método de agotamiento
23
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
La compañía revisa la vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las partidas
de propiedades, planta y equipo al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios
inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.
Reconocimiento y medición
Los activos intangibles adquiridos por la compañía con vidas útiles finitas son medidos al costo,
menos la amortización acumulada, y las pérdidas por deterioro cuando corresponde (Nota 5.11).
Desembolsos posteriores
Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos
futuros incorporados en el activo intangible específico relacionado con dichos desembolsos. Todos
los otros desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar internamente plusvalías o marcas,
son reconocidos en resultados cuando se incurren.
Amortización
Las amortizaciones de los activos intangibles se calculan usando porcentajes fijos sobre los valores
amortizables según la vida útil esperada para cada categoría, excepto la exploración y evaluación
de plataforma, a partir de la fecha de su incorporación. A estos efectos se entiende por valores
amortizables el costo de adquisición al cierre del ejercicio. Exploración y evaluación de plataforma
no se amortiza.
Las amortizaciones son cargadas en resultados, y las vidas útiles estimadas para cada categoría son
las siguientes:
• Proyecto gasoducto del litoral 40 años
• Software 3 - 10 años
La compañía revisa las vidas útiles y el método de amortización de los activos intangibles al cierre
de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como
un cambio de estimación.
24
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación
significativo) o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una
partida no medida al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción
directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor comercial sin un componente de
financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.
Activos financieros
Al momento del reconocimiento inicial, un activo financiero es clasificado en función del modelo
de negocios en el que los activos son gestionados y sus características de flujo de efectivo, y en
consecuencia, es clasificado como medido a costo amortizado; valor razonable con cambios en
otro resultado integral (VRCORI) – instrumento de deuda; valor razonable con cambios en otro
resultado integral (VRCORI) – instrumento de patrimonio; o valor razonable con cambios en
resultados (VRCR).
Activos financieros a VRCR Son medidos a valor razonable. Pérdidas y ganancias netas,
incluyendo intereses e ingresos por dividendos, son
reconocidos en resultados.
Activos financieros a costo Son medidos a costo amortizado aplicando el método de
amortizado interés efectivo menos cualquier pérdida por deterioro.
Ingresos por intereses, resultados por diferencia de cambio y
deterioro son reconocidos en resultados. Cualquier pérdida o
ganancia surgida al momento de su baja en cuentas, se
reconoce en resultados.
Instrumentos de deuda a Son medidos a valor razonable. Ingresos por intereses,
VRCORI resultados por diferencia de cambio y deterioro son
reconocidos en resultados. Otros resultados netos de pérdidas
y ganancias se reconocen en Otros Resultados Integrales
(ORI). Al momento de su baja en cuentas, las pérdidas y
ganancias acumuladas en ORI son reclasificadas a resultados.
Instrumentos de patrimonio a Son medidos a valor razonable. Dividendos son reconocidos
VRCORI como ingresos en resultados a menos que el dividendo
represente claramente una recuperación de parte del costo de
la inversión. Otros resultados netos de pérdidas y ganancias
se reconocen en Otros Resultados Integrales (ORI) y nunca
son transferidos posteriormente al resultado del período.
La compañía da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los
flujos de efectivo contractuales en una transacción en que la se transfieren sustancialmente todos
los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene control
sobre los activos transferidos.
25
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Pasivos financieros
La compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son
pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. La compañía también da de baja en cuentas un pasivo
financiero cuando se modifican sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado son
sustancialmente distintos.
Las deudas comerciales y otras deudas y las deudas financieras están valuadas al costo amortizado
usando el método de interés efectivo.
Los derivados se miden inicialmente al valor razonable y sus cambios se reconocen en resultados.
La compañía designa solo el cambio en el valor razonable del elemento al contado de los contratos
a término como el instrumento de cobertura en las relaciones de cobertura de flujo de efectivo. El
cambio en el valor razonable del elemento a término de los contratos a término en moneda
extranjera (‘puntos forward’) se contabiliza por separado como un costo de la cobertura y se
reconoce en una reserva por cobertura dentro del patrimonio.
Para todas las otras transacciones previstas cubiertas, el importe acumulado en la reserva por
cobertura y el costo de la reserva por cobertura es reclasificado en resultados en el mismo período
o períodos durante los que los flujos de efectivo futuros esperados cubiertos afectan el resultado.
Si la partida cubierta deja de cumplir con los criterios para la contabilidad de coberturas o el
instrumento de cobertura se vende, expira, es terminado o se ejerce, la contabilidad de coberturas
se discontinúa prospectivamente. Cuando se discontinúa la contabilidad de coberturas para las
coberturas de flujos de efectivo, el importe que se ha acumulado en la reserva de cobertura
26
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
permanece en el patrimonio hasta que, en el caso de la cobertura de una transacción que resulta en
el reconocimiento de una partida no financiera, se incluye en el costo de la partida no financiera en
el reconocimiento inicial o, en el caso de otras coberturas de flujos de efectivo, se reclasifica en
resultados en el mismo período o períodos en los que los flujos de efectivo futuros esperados
cubiertos afectan el resultado.
Si se deja de esperar que los flujos de efectivo futuros cubiertos ocurran, los importes que se han
acumulado en la reserva por cobertura y el costo de la reserva por cobertura se reclasificarán
inmediatamente al resultado.
5.11 Deterioro
Activos financieros
La compañía reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por:
- los activos financieros medidos al costo amortizado;
- las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral; y
- activos del contrato.
Los activos financieros a costo amortizado consisten en créditos comerciales y otras cuentas a
cobrar y efectivo y equivalentes al efectivo.
La compañía mide las estimaciones de pérdidas por un importe igual a las pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo, excepto por lo siguiente, que se mide como el
importe de las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses:
- instrumentos de deuda y saldos bancarios que se determina que tienen un riesgo crediticio
bajo a la fecha de presentación; y
- otros instrumentos de deuda para los que el riesgo crediticio (es decir, el riesgo de que ocurra
incumplimiento durante la vida esperada del instrumento financiero) no ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial.
Las estimaciones de pérdidas por deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y activos del
contrato siempre se miden por un importe igual al de las pérdidas crediticias esperadas durante el
tiempo de vida.
Al estimar las pérdidas crediticias esperadas, la compañía asume que el riesgo crediticio de un
activo financiero ha aumentado significativamente si tiene una mora de más de 90 días, debido a
que se presume intensión de no pago.
27
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Las pérdidas por deterioro relacionadas con créditos comerciales y otras cuentas a cobrar, incluido
los activos del contrato, se presentan separadamente en el estado de pérdidas o ganancias y otros
resultados integrales.
Las pérdidas por deterioro de otros activos financieros se presentan en “costos financieros”, y no
se presentan separadamente en el estado de pérdidas o ganancias y otros resultados integrales
debido a su materialidad.
Un activo financiero es revisado a la fecha de cada estado financiero para determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro de valor. Un activo financiero se considera deteriorado si existe
evidencia objetiva indicativa de que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos
de efectivo futuros del activo.
Las pérdidas por deterioro de valor en relación con los activos financieros registrados al costo
amortizado son calculadas como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor actual
de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva.
Los activos financieros individualmente significativos se evalúan de forma individual para analizar
su deterioro. El resto de los activos financieros se evalúan en grupos que comparten características
de riesgo crediticio similares.
Una pérdida por deterioro de valor se revierte si la reversión puede asignarse a un evento ocurrido
con posterioridad al reconocimiento de la pérdida por deterioro de valor. En el caso de activos
financieros registrados al costo amortizado, la reversión se reconoce en resultados.
Activos no financieros
En cada fecha de balance, la compañía revisa los importes en libros de sus activos no financieros
(distintos de los inventarios y activos por impuestos diferidos) para determinar si existe algún
indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo.
Los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas se prueban por deterioro cada año.
28
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo de activos más
pequeño que genera entradas de efectivo a partir de su uso continuo que son, en buena medida,
independientes de las entradas de efectivo derivados de otros activos o unidades generadoras de efectivo
(UGE).
El importe recuperable de un activo o UGE es el mayor valor entre su valor en uso y su valor
razonable, menos los costos de venta. El valor en uso se basa en los flujos de efectivo futuros
estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las
evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que
puede tener en el activo o la unidad generadora de efectivo.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo o UGE excede su importe
recuperable.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Estas pérdidas se distribuyen en primer
lugar, para reducir el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la UGE y a continuación,
para reducir el importe en libros de los demás activos de la unidad, sobre una base de prorrateo.
Una pérdida por deterioro se reversa solo mientras el importe en libros del activo no exceda al
importe en libros que podría haberse obtenido, neto de amortización, si no se hubiese reconocido
una pérdida por deterioro del valor para dicho activo.
5.12 Provisiones
Una provisión se reconoce si, como resultado de un evento pasado, la compañía tiene una
obligación presente, legal o asumida implícitamente, que puede ser estimada de forma fiable, y es
probable que se requiera una salida de recursos para cancelar la obligación.
Las provisiones se determinan descontando los flujos de efectivo futuros esperados usando una
tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones actuales del mercado del valor del dinero en el
tiempo y de los riesgos específicos de la obligación.
5.13 Inversiones
Subsidiarias
Subsidiarias son entidades controladas por la compañía. La compañía controla una entidad cuando
está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la
participada y tiene capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Los
estados financieros de las subsidiarias se incluyen en los estados financieros consolidados desde la
fecha en que se obtiene el control hasta la fecha en que éste cesa.
Participaciones no controladoras
Las participaciones no controladoras se miden a la participación proporcional de los activos netos
identificables de la adquirida a la fecha de adquisición.
29
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Los cambios en la participación de la compañía en una subsidiaria que no resultan en una pérdida
de control se contabilizan como transacciones de patrimonio.
Pérdida de control
Cuando la compañía pierde control sobre una subsidiaria, da de baja en cuentas los activos y
pasivos de la subsidiaria, cualquier participación no controladora relacionada y otros componentes
de patrimonio. Cualquier ganancia o pérdida resultante se reconoce en resultados. Si la compañía
retiene alguna participación en la ex subsidiaria, ésta será valorizada a su valor razonable a la fecha
en la que se pierde el control.
Una entidad aplicará esas modificaciones a las combinaciones de negocios para las cuales la fecha
de adquisición sea en o después del comienzo del primer período de presentación de informes
anuales que comience en o después del 1 de enero de 2020.
El IASB ha emitido 'Definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8)' para aclarar la
definición de 'significativo' y para alinear la definición utilizada en el Marco Conceptual y las
normas en sí.
30
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
(*)
Desafectación de provisión por acuerdo de refinanciación firmado con DGI.
(*)
Corresponde a laudos derivados de los procesos arbitrales iniciados por las firmas Petrobras Uruguay
Distribución S.A. y Axion Comercializadora de Combustibles y Lubricantes S.A..
31
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Corriente
Seguro de vida ex funcionarios 15.000.000 15.000.000
Provisión siniestros por fallecimiento - 14.667
Total de pasivos por beneficios al personal 15.000.000 15.014.667
32
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
ANCAP tiene 3.107 beneficiarios del plan (3.105 al 31 de diciembre de 2018), se incluyen 756
(777 al 31 de diciembre de 2018) ex funcionarios jubilados, cuyos capitales asegurados varían entre
$ 195.000 y $ 471.000 ($ 181.000 y $ 471.000 al 31 de diciembre de 2018). Para el caso que los
ex funcionarios amparados al plan, manifiesten terminar el beneficio, ANCAP ofrece un pago
cancelatorio por terminación del mismo por un importe equivalente a la mitad del capital mínimo
asegurado. Durante el año 2019 acontecieron 171 (102 al 31 de diciembre de 2018) pagos
cancelatorios al autoseguro.
Además, este plan abarca a los funcionarios activos, a efectos de que reciban el beneficio en la
etapa post-retiro solo por el capital asegurado mínimo (mientras que se encuentren en actividad el
seguro de vida es contratado con el Banco de Seguros del Estado).
Movimiento en el pasivo (activo) por beneficio definido neto Obligaciones por beneficios definidos
Dic-19 Dic-18
Saldo al 1° de enero 163.781.408 162.398.048
Incluido en el resultado del período
Servicios contratados en el ejercicio 3.931.778 4.041.788
Renuncias al plan (14.208.500) (8.736.000)
Costo por intereses (ingresos) 15.447.535 14.537.873
5.170.813 9.843.661
Incluidos en otros resultados integrales
Nuevas estimaciones pérdidas/(ganancias)
- Perdidas actuariales /(ganancias):
- Supuestos financieros 6.245.262 (3.184.202)
6.245.262 (3.184.202)
Otros
Pagos de beneficios (2.698.500) (5.276.099)
(2.698.500) (5.276.099)
Saldo al 31 de diciembre 172.498.983 163.781.408
Seguro de vida ex funcionarios 104.921.452 96.217.512
Seguro de vida funcionarios 67.577.531 67.563.896
172.498.983 163.781.408
33
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Análisis de sensibilidad
Cambios razonablemente posibles a la fecha de presentación de los estados financieros en uno de
los supuestos actuariales relevantes, permaneciendo los otros supuestos constantes, habrían
afectado a las obligaciones por beneficios definidos por los montos que se muestran a continuación.
Reconocidos en resultados
Gasto por impuesto corriente Dic-19 Dic-18
Año corriente (840.799.580) (984.280.998)
(840.799.580) (984.280.998)
Resultado por impuesto diferido
Creación / reversión de diferencias temporarias y pérdidas
fiscales no reconocidas en períodos anteriores 325.586.059 530.361.221
325.586.059 530.361.221
34
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Dic-18
(Activo) / Pasivo
Reconocido en
Balance Inicial Patrimonio Total por impuesto
resultados
diferido
Propiedades, planta y equipo e intangibles (3.991.606.248) (358.825.992) - (4.350.432.240) (4.350.432.240)
Provisión por litigios (63.217.672) (16.737.823) - (79.955.495) (79.955.495)
Otras provisiones (53.215.812) (125.570.496) - (178.786.308) (178.786.308)
Activos financieros al valor razonable con cambios
(41.317.546) (18.400.542) 78.523.467 18.805.379 18.805.379
en resultados
Créditos comerciales y otras ctas a cobrar - Prev.
(40.207.395) 2.357.307 - (37.850.088) (37.850.088)
para incobrables
Inventarios - Prev. por desvalorizaciones (9.108.246) (13.183.675) - (22.291.921) (22.291.921)
Pasivos (activos) por impuestos diferidos netos (4.198.672.919) (530.361.221) 78.523.467 (4.650.510.673) (4.650.510.673)
Nota 13 - Inventarios
El detalle de inventarios es el siguiente:
Dic-19 Dic-18
Materias primas 5.370.421.755 5.214.204.612
Productos en proceso 1.736.180.849 1.657.855.223
Materiales 11.022.467 17.552.513
Importaciones en trámite 68.252.556 118.585.426
Productos terminados 4.768.732.221 6.116.912.245
Inventarios 11.954.609.848 13.125.110.019
35
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Dic-19 Dic-18
Materias primas 143.579.076 109.313.531
Productos en proceso 361.028.473 320.236.369
504.607.549 429.549.900
(*)
Incluye Depósito en garantía en BCU que ascendía a US$ 3.740.000 equivalente a $ 121.198.440 al 31 de
diciembre de 2018, por margen de 5% del valor de mercado del contrato de swap de Cobertura de flujos
de efectivo detallado en la Nota 26.2.d.
36
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Dic-19 Dic-18
Saldo al inicio 666.213.224 581.221.529
Formación 24.260.359 43.030.865
Desafectación (3.098.859) (9.046.625)
Utilización (25.509.761) (15.629)
Diferencia de cambio 71.527.110 51.023.084
Saldo al cierre 733.392.073 666.213.224
Dic-19 Dic-18
Saldo al inicio 1.229.238 58.024.642
Utilización (177.063) (34.085.988)
Diferencia de cambio 132.614 (22.709.416)
Saldo al cierre 1.184.789 1.229.238
Dic-19 Dic-18
Caja y bancos 572.252.463 1.982.753.576
Depósitos a plazo fijo 3.742.647.712 1.267.478.410
Valores públicos 3.051.754.021 1.022.901.760
Previsión para efectivo y equivalentes al efectivo (550.745) (550.745)
Efectivo y equivalentes de efectivo en el estado situación financiera 7.366.103.451 4.272.583.001
Dic-19 Dic-18
Corriente
Anticipo a proveedores locales 67.928.406 79.968.464
Anticipo a proveedores del exterior 172.075.999 16.910.900
Anticipo a partes relacionadas (Nota 29) 2.619.979 7.137.691
Otros pagos por adelantado 149.779.481 130.340.986
392.403.865 234.358.041
37
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
38
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
17.2 Depreciación
La depreciación de propiedades, planta y equipo por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de
2019 asciende a $ 1.263.089.715 ($ 1.340.459.032 al 31 de diciembre de 2018). Del total,
$ 1.037.893.813 ($ 1.118.868.162 al 31 de diciembre de 2018) se cargaron al costo de los bienes
producidos y $ 225.195.902 ($ 221.590.870 al 31 de diciembre de 2018) fueron contabilizados
como gastos de administración y ventas.
17.4 Deterioro
Al 31 de diciembre de 2019 en aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad N° 36, la
compañía identificó la existencia de indicadores de deterioro sobre los activos del segmento de
negocio Pórtland. Para su evaluación se realizó un análisis de la unidad generadora de efectivo de
sus activos mediante el cálculo del valor presente del flujo de fondos estimado del mencionado
segmento de negocio descontado a una tasa de 9,08 % antes de impuestos (10,23 % al 31 de
diciembre de 2018).
Del análisis mencionado surgió que el activo no presentaba deterioro adicional al ya reconocido al
31 de diciembre de 2019 ni al 31 de diciembre de 2018.
39
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
18.2 Amortización
Las amortizaciones de intangibles por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, ascendieron a $ 22.623.917 ($ 22.350.994 al 31 de diciembre de
2018). Al 31 de diciembre de 2019, el total de amortizaciones, $ 22.623.917 fue cargado al costo de los bienes producidos (al 31 de diciembre de 2018 el total
de amortizaciones, $ 22.350.994 fue cargado al costo de los bienes).
40
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
% Dic-19 % Dic-18
Los resultados por las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos del ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2019 es de ganancia $ 1.041.261.998 (ganancia $ 666.680.096 al 31
de diciembre de 2018).
Adicionalmente han surgido reclamos (Nota 28.3) para los cuales a la fecha no se ha podido evaluar
la posibilidad de un eventual egreso de fondos.
41
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
No corriente 1.288.998.269 -
Corriente 797.828.381 316.212.142
2.086.826.650 316.212.142
Nota 21 - Patrimonio
Capital
Con fecha 4 de enero de 2016, mediante la ley N° 19.368, se autorizó al Poder Ejecutivo a
capitalizar hasta en U.I. 5.712.381.810 a ANCAP, a través de la condonación de la deuda vigente
del Ente con el Ministerio de Economía y Finanzas, contraída al amparo de las Leyes N° 18.965
del 30 de Agosto de 2012 y N° 19.339 del 26 de agosto de 2015.
Con fecha 2 de febrero de 2016, el Estado por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas,
ANCAP y DUCSA, firmaron el contrato de cancelación total de préstamo y prenda por un monto
de U.I. 5.840.159.519 (equivalentes a $ 18.856.707.058) que incluye el capital por
U.I. 5.712.381.810 más los intereses devengados impagos, mediante el cual el Estado declara
extinguida la totalidad de la deuda de ANCAP relacionada anteriormente y cancelados los
gravámenes de derecho real de prenda constituidos como garantía de la misma.
El monto capitalizado se presenta neto del impuesto a la renta correspondiente según lo establece
la Norma Internacional de Contabilidad 12 (NIC 12) Impuesto a las Ganancias.
42
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
El Directorio intenta mantener un equilibrio entre los retornos más altos que puedan obtenerse con
mayores niveles de crédito y las ventajas y la seguridad otorgados por una posición patrimonial sólida.
No hubo cambios en el enfoque de ANCAP para la administración del patrimonio durante el año.
Dic-18
Menor a un año Entre 1 y 3 años Mayor a 3 años Total
Préstamos bancarios (*) 678.871.940 3.604.851.263 774.992.342 5.058.715.545
Intereses y comisiones (*) 137.641.524 - - 137.641.524
Préstamos de partes relacionadas (**) (Nota 29) 883.800.000 1.744.350.295 6.163.580.377 8.791.730.672
Intereses de préstamos de partes relacionadas (**) (Nota 29) 103.957.009 - - 103.957.009
1.804.270.473 5.349.201.558 6.938.572.719 14.092.044.750
(*)
El 23 de julio de 2018, se firmaron entre el Citibank N.A. y la Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland dos contratos de préstamos.
Dichos contratos establecen que durante su duración, ANCAP debe cumplir los siguientes requerimientos:
a. Preservar y mantener la vigencia organizacional y las de sus subsidiarias, salvo que una ley o la
junta directiva determine que la preservación de la misma no es conveniente;
b. Cumplir con todas las Leyes, normas, reglamentos y órdenes aplicables, etc.;
c. Presentar información financiera periódica en plazos predeterminados establecidos en los contratos;
d. No utilizar los fondos recibidos para financiar actividades en “Jurisdicciones sancionadas” o a
“Personas Sancionadas” de acuerdo a la definición de estos términos por el contrato.
(**)
El día 15 de setiembre de 2016, se firmó entre la República Oriental del Uruguay y la Corporación Andina
de Fomento (en adelante “CAF”) y con intervención de ANCAP, el “Contrato de Préstamo” y sus
respectivos Anexos, destinado a financiar el Programa de Reordenamiento Institucional y Financiero de
ANCAP, los cuales se consideran parte integrante del Convenio firmado el 15 de setiembre de 2016 entre
la República Oriental del Uruguay y ANCAP.
En el Contrato de Préstamo se establece que CAF tendrá derecho de declarar el plazo vencido del
préstamo si se produce:
a. El retiro de la República Oriental del Uruguay como País Accionista de la CAF;
b. La existencia de cualquier evento de fuerza mayor o caso fortuito que se prolonguen por más de treinta
días que le impidan a las partes cumplir con las obligaciones contraídas o que las consecuencias que
se deriven de los mismos no fuesen o no pudiesen ser subsanadas en dicho plazo;
c. Atraso en el pago de cualquier suma que se adeude por concepto de capital, intereses, comisiones,
gastos cargos u otro concepto;
d. La verificación de información inexacta o la falta de información que pueda tener incidencia en el
otorgamiento del crédito, suministrada en forma previa a la celebración del Contrato de Préstamo o
durante su ejecución;
43
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
e. Que la utilización de los productos, los materiales y los bienes de capital, así como las actividades
desarrolladas no se encuentren en armonía con el medio ambiente o contravengan las normas
ecológicas y de protección ambiental vigentes en el País y los estipulados en el contrato;
f. El incumplimiento por parte de la República Oriental del Uruguay o de ANCAP de las Obligaciones
estipuladas en el Contrato.
Dentro de las obligaciones acordadas se encuentra el destinar los recursos recibidos exclusivamente a
respaldar la estrategia para el reordenamiento financiero y el fortalecimiento de ANCAP. Para lo cual se
acuerdan ciertas iniciativas las que se encuentran estipuladas en un Plan de Adecuación Económico –
Operativo y Financiero.
Adicionalmente, ANCAP debe presentar información financiera periódica en plazos predeterminados, e
informe de seguimiento referidos a indicadores de gestión establecidos en el Contrato de Préstamo.
Este préstamo está garantizado por cuentas a cobrar y flujos de caja recibidos por ANCAP de DUCSA
por la venta de combustibles.
Información sobre la exposición de la compañía a los riesgos de tasa de interés, moneda y liquidez se
incluye en la Nota 26.2.
Dic-19 Dic-18
Saldos al inicio 14.092.044.750 13.904.201.695
Ingresos por nuevas deudas financieras - 2.804.456.760
Intereses pagados (700.563.633) (512.299.702)
Intereses perdidos y otros gastos 721.495.921 595.594.213
Diferencia de cambio 1.597.848.333 1.330.670.696
Pagos de deudas financieras (1.680.832.328) (4.030.578.912)
Saldos al cierre 14.029.993.043 14.092.044.750
(*)
Incluye saldo por refinanciación de convenio firmado con la DGI de fecha 13 de diciembre de 2018 por
multa por mora y recargos por un total de $ 2.000.698.608 ($ 2.810.698.608 al 31 de diciembre de 2018)
a pagarse en 36 cuotas mensuales variables a una tasa de interés variable del 1 % mensual.
44
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Nota 25 - Provisiones
25.1 Provisión para juicios
La evolución de la provisión para juicios es la siguiente:
Dic-19 Dic-18
Saldo inicial 319.821.979 252.870.688
Formación del ejercicio 22.128.930 40.141.523
Utilización del ejercicio (671.869) (1.131.379)
Desafectación del ejercicio (10.909.282) (9.384.519)
Diferencia de cambio 46.685.419 37.325.666
Saldo Final 377.055.177 319.821.979
Al 31 de diciembre de 2019 existen 99 juicios en curso, que comprenden procesos en los que ANCAP
es parte demandada, actora o acreedora (concursos). En los procesos en los que es demandada, lo es
por un monto total de $ 4.300.268.335 ($ 3.525.405.936 al 31 de diciembre de 2018). El monto referido
corresponde a las pretensiones reclamadas a la fecha de cierre de ejercicio. El total de los procesos en
trámite corresponden, fundamentalmente, a los siguientes conceptos: daños y perjuicios,
responsabilidad por hecho u omisión de la Administración, juicios por cobro de pesos, reparación
patrimonial, acciones de nulidad ante el TCA y demandas laborales iniciadas en aplicación de las leyes
de tercerizaciones.
Si bien no es posible predecir con suficiente seguridad el resultado final de la mayoría de los procesos
en trámite se estima que existe posibilidad remota que surja salida de recursos para su liquidación.
Sin perjuicio de lo expresado, sí puede estimarse el resultado desfavorable de alguno de ellos, por lo
cual se realiza la provisión correspondiente.
No obstante, si bien ab initio existen procesos respecto de los cuales no se vislumbra un resultado
desfavorable, durante el devenir del mismo pueden identificarse elementos de convicción suficientes
para determinar un resultado eventualmente desfavorable.
Dic-19 Dic-18
Saldo al inicio 30.796.115 27.194.645
Formación - 3.601.470
Saldo Final 30.796.115 30.796.115
45
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
46
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
47
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
El importe en libros de los activos financieros representa la máxima exposición al riesgo de crédito.
La máxima exposición al riesgo de crédito para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
por región geográfica es la siguiente:
Saldos corrientes
Dic-19 Dic-18
Nacional 4.820.683.993 5.281.018.578
Países del Mercosur 12.162.983 26.877.385
Países de la comunidad europea 122.221 65.210
Estados Unidos 26.534.491 55.873.939
Otras regiones 845.373 12.875.382
4.860.349.061 5.376.710.494
La máxima exposición al riesgo de crédito para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar por
tipo de cliente es la siguiente:
Saldos corrientes
Dic-19 Dic-18
Clientes de plaza 1.809.182.411 1.822.481.954
Clientes del exterior 28.584.908 69.981.552
Gobierno 666.675.650 724.567.438
Partes relacionadas (Nota 29) 2.355.906.092 2.759.679.550
4.860.349.061 5.376.710.494
Para la matriz de provisiones las tasas de pérdida se calculan usando un método de “tasa móvil”
basado en la probabilidad de que una cuenta por cobrar avance sucesivas etapas de mora hasta su
castigo.
48
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Las tablas siguientes muestran información sobre la exposición al riesgo de crédito y las pérdidas
crediticias esperadas para créditos comerciales y otras cuentas a cobrar al 31 de diciembre de 2019 y
al 31 de diciembre de 2018:
La variación en la previsión por desvalorización relacionada con los créditos comerciales y otras
cuentas a cobrar durante el ejercicio se muestra en la Nota 14.
La compañía considera que su efectivo y equivalente de efectivo tienen un riesgo de crédito bajo con
base a las calificaciones crediticias externas de las contrapartes.
Los flujos de entrada y salida presentados en la tabla arriba expuesta representan los flujos de efectivo
contractuales no descontados correspondientes a pasivos financieros derivados mantenidos por
propósitos de manejo de riesgo y que usualmente no son cancelados antes de la vigencia del contrato.
La revelación expone los importes netos de flujos de efectivo para los derivados que son liquidados
en efectivo neto y los importes brutos tanto de entrada como de salida de efectivo para aquellos
derivados que tienen liquidación en efectivo simultánea.
Como se revela en la Nota 23 la Sociedad posee préstamos acordados con ciertas cláusulas, las cuales
de ser incumplidas podrían provocar una exigibilidad del repago de dicha deuda en manera anticipada
a lo indicado en la tabla.
Riesgo de moneda
La compañía está expuesta al riesgo de moneda en sus compras, préstamos y financiamientos que
están denominados en una moneda distinta de la moneda funcional de la compañía. La moneda en
que estas transacciones están principalmente denominadas es el Dólar Estadounidense.
50
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Con fecha 24 de noviembre de 2017, se firmó un contrato de compraventa de divisas a futuro con
el Banco Central del Uruguay (BCU), por el cual este último se comprometió a vender dólares
estadounidenses a ANCAP en las fechas de cierre pactadas, a cambio del pago por parte de ANCAP
de pesos uruguayos, de acuerdo al tipo de cambio convenido.
El contrato se firmó por un total de cuatrocientos ochenta millones de dólares estadounidenses, por
un plazo de dos años.
Con fecha 8 de febrero de 2019, se firmó un contrato de compraventa de divisas a futuro con el Banco
Central del Uruguay (BCU), por el cual este último se comprometió a vender dólares estadounidenses
a ANCAP en las fechas de cierre pactadas, a cambio del pago por parte de ANCAP de pesos
uruguayos, de acuerdo al tipo de cambio convenido.
El contrato se firmó por un total de US$ 600.000.000, en 30 cuotas de US$ 20.000.000 cada una,
fijándose la primera operación para el 24 de diciembre de 2019.
51
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Con fecha 16 de julio de 2019, se firmaron dos contratos de compraventa de divisas a futuro con el
Banco Central del Uruguay (BCU), por los cuales este último se comprometió a vender dólares
estadounidenses a ANCAP en las fechas de cierre pactadas, a cambio del pago por parte de ANCAP
de pesos uruguayos, de acuerdo al tipo de cambio convenido. En uno de los contratos se acordó la
modalidad de liquidación de entrega contra pago, y en el otro la liquidación mediante el pago de la
diferencia entre los pesos uruguayos correspondientes al tipo de cambio convenido y los pesos
uruguayos correspondientes al tipo de cambio contado, sin intercambio de divisas.
Cada contrato se firmó por un total de US$ 180.000.000, en 6 cuotas de US$ 30.000.000 cada una,
fijándose las primeras operaciones para el 16 de agosto de 2019.
52
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
A continuación, se presenta el detalle de ambos contratos, las fechas futuras de cierre de cada
operación, y el tipo de cambio convenido:
Los importes relacionados con partidas asignadas como instrumentos de cobertura son las siguientes:
2019
Importe en libros Línea en el estado de situación financiera en la
Importe nominal
Activo que se incluye el instrumento de cobertura
Contratos a término en moneda extranjera -
compras de inventario 23.882.351.600 2.073.549.966 Otras Inversiones
2018
Importe en libros Línea en el estado de situación financiera en
Importe nominal Activo la que se incluye el instrumento de cobertura
Contratos a término en moneda extranjera -
7.077.050.000 253.985.051 Otras inversiones
compras de inventario
Al 31 de diciembre de 2019 se registró una estimación del valor razonable de estos instrumentos,
siendo un activo de US$ 55.537.550 equivalente a $ 2.073.549.966 (activo de US$ 7.841.465,
equivalente a $ 253.985.051 al 31 de diciembre de 2018).
A continuación, se presenta una conciliación de los componentes del patrimonio y un análisis de las
partidas del otro resultado integral, neto de impuestos, resultante de la contabilidad de coberturas de
flujo de efectivo.
53
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Dic-19
Libra
US$ Euro Esterlina Arg$ UI Equiv. $
ACTIVO
Créditos comerciales y otras cuentas a cobrar - - - 1.719.385 7.336.292 32.848.702
Total Activo No Corriente - - - 1.719.385 7.336.292 32.848.702
PASIVO
Deudas financieras (252.935.121) - - - (119.483.352) (9.958.084.191)
Total Pasivo No Corriente (252.935.121) - - - (119.483.352) (9.958.084.191)
Dic-18
Libra
US$ Euro Esterlina Arg$ UI Equiv. $
ACTIVO
Créditos comerciales y otras cuentas a cobrar 144.325 - - 1.567.674 - 5.962.499
Total Activo No Corriente 144.325 - - 1.567.674 - 5.962.499
Créditos comerciales y otras cuentas a cobrar 38.828.206 - 18.074 27.546.614 - 1.281.597.921
Pagos por adelantado 4.726.035 4.475 - - - 153.317.678
Otras inversiones 1.883.608 - - - - 61.040.214
Efectivo y equivalentes de efectivo 60.003.331 - - - - 1.944.467.945
Total Activo Corriente 105.441.180 4.475 18.074 27.546.614 - 3.440.423.758
PASIVO
Deudas financieras (291.856.920) - - - (238.966.705) (10.420.234.274)
Total Pasivo No Corriente (291.856.920) - - - (238.966.705) (10.420.234.274)
54
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Análisis de sensibilidad
El fortalecimiento (debilitamiento) de un 10 % en el Peso Uruguayo respecto de las principales
monedas al 31 de diciembre de 2019 habría aumentado / (disminuido) el patrimonio y los resultados
en los montos que se muestran a continuación. Este análisis supone que todas las otras variables,
particularmente las tasas de interés se mantienen constantes. El análisis se aplica de la misma
manera para el 31 de diciembre de 2018.
Dic-19 Dic-18
Impacto en $ Impacto en $
Patrimonio Resultados Patrimonio Resultados
Dólar Estadounidense 1.662.092.378 1.662.092.378 1.600.830.410 1.600.830.410
Euro (2.918.199) (2.918.199) 783.567 783.567
Libra Esterlina 73.551 73.551 (74.286) (74.286)
Peso Argentino (1.176.129) (1.176.129) (2.019.209) (2.019.209)
Unidad Indexada 100.882.903 100.882.903 108.597.481 108.597.481
Con fecha 5 de junio de 2019, se realizó la contratación con el Banco Mundial de un seguro mediante
Opciones tipo Call Asiática por 1,75 millones de barriles, para un Strike US$ 63 por barril, con fecha
de ejercicio de la opción 31 de julio de 2019, asociada a los cargamentos a descargar en el mes de
julio de 2019.
Con fecha 2 de agosto de 2019, se realizó una nueva contratación con el Banco Mundial de Opciones
tipo Call Asiática por 2,7 millones de barriles, para un Strike US$ 63 por barril, con fecha de ejercicio
de la opción 31 de diciembre de 2019, asociada a los cargamentos a descargar en el último trimestre
del año.
55
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Dic-19
Tasa Efectiva Menor a 1 año Entre 1 y 3 años Más de 3 años
$ $ $
Activos Financieros
Valores públicos
Letras de Tesorería 6%-10% 3.051.754.021 - -
Depósitos a plazo fijo
Dépositos a Plazo Fijo - US$ 0,35%-0,50%-0,65% 3.742.647.712 - -
Depósitos en garantía
Otros Activos Financieros
Swap de Tasa de interés a Cobrar 1,41%-Libor 12.089.807 - -
Pasivos Financieros
Préstamos Bancarios
Préstamos Bancarios- Tasa Variable US$ Libor 180 +0,85%-2% (446.112.051) (892.224.103) (446.112.051)
Préstamos Bancarios- Tasa Fija UI 3,95% (521.580.679) (521.580.679) -
Préstamos Bancarios- Tasa Fija UYU 10,56%-11,06% (831.540.000) (1.036.000.000) -
Préstamos de Partes Relacionadas
Préstamos de Partes Relacionadas- Tasa Variable US$ Libor 180 + 1,45% (1.017.490.909) (2.011.986.330) (6.086.181.027)
TOTAL 3.989.767.901 (4.461.791.112) (6.532.293.078)
Dic-18
Tasa Efectiva Menor a 1 año Entre 1 y 3 años Más de 3 años
$ $ $
Activos Financieros
Valores públicos
Letras de Tesorería 7% 1.022.901.760 - -
Depósitos a plazo fijo
Dépositos a Plazo Fijo - US$ 0,35%-0,50%-0,65% 1.267.478.410 - -
Depósitos en garantía
Depósito en garantía BCU - SWAP de Cobertura de
5,00% 121.198.440 - -
flujos de efectivo
Otros Activos Financieros
Swap de Tasa de interés a Cobrar 1,41%-Libor 61.040.214 - -
Pasivos Financieros
Préstamos Bancarios
Préstamos Bancarios- Tasa Variable US$ Libor 180 +0,85%-2% (387.496.168) (774.992.342) (774.992.342)
Préstamos Bancarios- Tasa Fija UI 3,95%-6,74% (104.709.105) (962.318.921) -
Préstamos Bancarios- Tasa Fija UYU 10,56%-15,95% (186.666.667) (1.867.540.000) -
Préstamos de Partes Relacionadas
Préstamos de Partes Relacionadas- Tasa Variable US$ Libor 180 + 1,45% (883.800.000) (1.767.599.999) (6.186.600.004)
TOTAL 909.946.884 (5.372.451.262) (6.961.592.346)
56
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Resultados Patrimonio
Aumento Disminución Aumento Disminución
1% 1% 1% 1%
31 de diciembre de 2019
Instrumentos de tasa variable (10.900.106.471) 10.900.106.471 (10.900.106.471) 10.900.106.471
Sensibilidad del flujo de efectivo (neto) (109.001.065) 109.001.065 (109.001.065) 109.001.065
31 de diciembre de 2018
Instrumentos de tasa variable (10.775.480.855) 10.775.480.855 (10.775.480.855) 10.775.480.855
Sensibilidad del flujo de efectivo (neto) (107.754.809) 107.754.809 (107.754.809) 107.754.809
La compañía constituyó una cesión de créditos a favor del Ministerio de Economía y Finanzas de
las cuentas a cobrar por las ventas de combustibles efectuada a DUCSA hasta el monto adeudado
equivalente al 31 de diciembre de 2019 a $ 9.208.841.481 ($ 8.895.687.681 al 31 de diciembre de
2018) según Nota 23.
Nota 28 - Contingencias
28.1 Contingencias relacionadas con la inversión en ANCSOL S.A.
Sociedad y de PDVSA Argentina S.A. prevista en la Cláusula Quinta del Contrato de Compraventa
de Acciones celebrado entre PDVSA Argentina S.A. y ANCSOL S.A. de fecha 14 de marzo de
2006. La indemnidad continuará vigente para la totalidad de los reclamos o litigios que resultaren
de causa o título anterior al 28 de abril de 2006 y que hubieran sido notificados por Petrolera del
Conosur S.A. con anterioridad al 30 de setiembre de 2011. Aquellos reclamos notificados por
Petrolera del Conosur S.A. con posterioridad a dicha fecha de vencimiento, se considerarán
excluidos de la indemnidad asumida por ANCSOL S.A. bajo el Contrato de Compraventa de
Acciones celebrado entre PDVSA Argentina S.A., ANCSOL S.A. y Petrouruguay S.A. en fecha
30 de setiembre de 2011, no pudiendo ser exigible la indemnidad en dicho caso por parte de la
Sociedad o de PDVSA Argentina S.A.
Con fecha 13 de julio de 2006 Petrolera del Conosur S.A. fue notificada mediante oficio de la
resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) de fecha 20 de junio de
2006, a través de la cual se le requería que en el plazo de treinta (30) días informe -en relación con
la Planta que Petrolera del Conosur S.A. posee en el Polo de Dock Sud- (i) sobre los líquidos,
residuos y desechos sólidos que arroja a la cuenca del río Matanza – Riachuelo y los gases que
emite al aire, su volumen, cantidad y descripción; (ii) si existen (cuenta con) sistemas de
tratamiento de residuos; y (iii) si tiene seguros contratados en los términos del artículo 22 de la Ley
General del Ambiente N°25.675.
A través de la referida resolución el Máximo Tribunal también convocó a una Audiencia Pública,
la que finalmente se celebró los días 5 y 12 de setiembre de 2006, para que los demandados que lo
estimaran conveniente informen en forma oral y pública sobre el contenido de los informes que
hubieran presentado.
En este contexto, Petrolera del Conosur S.A. respondió, con fecha 8 de setiembre de 2006, el pedido
de informe que le fuera efectuado por la CSJN.
Por resolución de fecha 22 de agosto de 2007, la CSJN requiere a la Autoridad de Cuenca, Estado
Nacional, Provincial de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires que emitan una serie de
informes en el plazo de 30 días. Asimismo, se ordena correr traslado de la demanda,
estableciéndose las reglas que regirán el emplazamiento y las contestaciones respectivas. Las
contestaciones se efectúan en forma verbal y por medio escrito en la audiencia que se llevan a cabo
desde el día 28 de noviembre de 2007. El Estado Nacional y la Autoridad de Cuenca Matanza –
Riachuelo presentan el informe solicitado.
Por resolución de fecha 26 de diciembre de 2007 la CSJN tuvo por contestada la demanda del
Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, trece Municipalidades,
CEAMSE y treinta y una empresas entre las que se encuentra Petrolera del Conosur S.A.
58
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Por resolución de fecha 27 de diciembre de 2007 obra la contestación de demanda efectuada por
PCSA por la cual, (i) se tiene a PCSA por parte, y presente la prueba documental acompañada de
su contestación de demanda, y remite a lo dispuesto en la resolución de fecha 26 de diciembre de
2007 en los autos principales, respecto a la contestación de demanda y al trámite asignado a las
defensas opuestas.
Por resolución de fecha 19 de marzo de 2008, se tiene al actor y terceros que han contestado en
tiempo y forma el traslado corrido respecto de la defensa de defecto legal invocada por PCSA y
sobre la autenticidad de la documentación acompañada por ésta, haciendo saber a los actores que,
respecto a la meritación de la prueba documental acompañada por PCSA, a la misma deberá
efectuarse, en su caso en el momento oportuno.
Con fecha 8 de julio de 2008 la CSJN ha dictado sentencia definitiva haciendo lugar a la demanda
y condenando a: (i) el Estado Nacional (incluida la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación),
(ii) el Estado Provincial, (iii) los Municipios involucrados y (iv) la Autoridad de la Cuenca
contemplada en la Ley Nº26.168.
La CSJN dispuso que la autoridad judicial que tendrá a su cargo la ejecución de la sentencia (con
facultad de control, imposición de multas, resolver presentaciones, etc.), será el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Quilmes.
A los fines de un ordenamiento de las actuaciones, la CSJN dispuso la formación de incidente por
cada demandado. Con respecto a PCSA, se ha formado el siguiente incidente: “Mendoza, Beatriz
Silva y otros c/Estado Nacional y otros s/incidente Petrolera del Conosur S.A.”.
En lo referido al juicio principal, en trámite ante la CSJN, los actores han solicitado se fije la
audiencia prevista en el art. 360 CPPCCN y se resuelvan las excepciones opuestas por los
demandados; la CSJN aún no se ha expedido en relación a ello, encontrándose la causa para el
dictado de resolución respecto de las defensas previas opuestas por todos los demandados.
Con fecha 7 de julio de 2009, el Juzgado Federal de Quilmes, al cumplirse un año del dictado de
la sentencia de la CSJN, emitió una resolución en la cual se analizó el avance del cumplimiento de
los objetivos impuestos en la sentencia de referencia.
59
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Con fecha 19 de febrero de 2015, la CSJN rechazó las defensas de defecto legal opuestas por
diversos demandados, entre otros, PCSA. La resolución en cuestión fue notificada a la Sociedad
con fecha 2 de marzo de 2015.
Con fecha 28 de octubre de 2016, el Juzgado dictó una resolución en la que hace lugar a las
excepciones planteadas por PCSA y otros con respecto a las reclamaciones que tienen por objeto
la recomposición del medio ambiente dañado, el pago de la indemnización sustitutiva que prevé el
art. 28 de la Ley N°25.675 y el cese del daño ambiental colectivo.
Por último, el Directorio y la Gerencia de PCSA consideran que las operaciones de la Sociedad se
ajustan en forma sustancial a las leyes y regulaciones relativas a la protección del medio ambiente
actualmente vigentes en Argentina.
No fue posible estimar por la compañía un monto probable de esta contingencia por lo cual no se
registró un pasivo en los presentes estados financieros individuales.
Las demandadas son, las empresas Antivari S.A.C.I., Shell C.A.P.S.A., Destilería Argentina de
Petróleo S.A. (D.A.P.S.A.), Odfjell Terminals Tagsa S.A., Repsol YPF S.A.,
Y.P.F. Residual S.A., Petrobras Energía S.A., Dow Química Argentina S.A., Metanol S.A.,
Petro Río Compañía Petrolera S.A., Tri Eco S.A. y Petrolera del Conosur S.A.
Así mismo, se reclaman intereses hasta el momento del efectivo pago, no indicando la tasa a
aplicar, y las costas del juicio.
En cuanto a la cuantificación de los daños ocasionados al ambiente, señalan que ello surgirá de la
prueba a producirse durante el proceso, por lo que no formulan cuantificación numérica alguna.
60
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Durante el primer trimestre del año 2007 Petrolera del Conosur S.A. respondió la demanda y
ofreció la prueba correspondiente.
Con fecha 28 de mayo de 2008 y por decisión del tribunal, se celebró una audiencia (art. 36
CPCCPBA) a fin de que las partes intenten una conciliación, la cual no fue posible.
Con fecha 8 de julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) dictó sentencia
definitiva en el juicio: “Mendoza c/Estado Nacional y otros”. Conforme se desprende de la misma,
dicho proceso produce litispendencia respecto de las demás acciones colectivas que tuviesen por
objeto una controversia sobre el mismo bien jurídico.
Durante el mes de febrero de 2009, los abogados de la actora han solicitado que en función de lo
que surge de la sentencia dictada por la CSJN y mencionada en el párrafo precedente, el expediente
sea remitido al Tribunal Federal de Quilmes para continuar allí su tramitación.
Con fecha 28 de octubre de 2016, el juzgado que entiende en la causa dictó una resolución en que:
a) hace lugar a las excepciones planteadas por PCSA y otros con respecto a las reclamaciones que
tienen por objeto la recomposición del medio ambiente dañado, el pago de la indemnización
sustitutiva que prevé el art. 28 de la Ley N°25.675, y el cese del daño ambiental colectivo, para lo
que deben remitirse copia certificada al Juzgado Federal N°1 de Quilmes, b) rechaza tales defensas
en los que respecta a los reclamos por resarcimiento de los daños y perjuicios de naturaleza
individual, c) desestima la excepción de litispendencia planteada por Tri Eco S.A., con las costas
por su orden, d) difiere para el momento de dictar sentencia por la consideración de las
excepciones de prescripción articuladas por Odfjell Terminals Tagsa S.A., Petrobras Energía S.A.,
Dow Química, Y.P.F. y D.A.P.S.A, e) desestima la excepción de defecto legal planteada por
Metanol S.A. y PCSA, con costas. La Sociedad ha apelado la imposición de costas, entre otros
motivos porque no interpuso dicha excepción.
No fue posible estimar por la compañía un monto probable de esta contingencia por lo cual no se
registró un pasivo en los presentes estados financieros individuales.
“Sujeto a los términos y condiciones del presente Acuerdo, con respecto a la Participación Cedida,
la Cesionaria será responsable de: (i) todos los costos, daños, reclamos y/o responsabilidades de
causa o título anterior a la Fecha Efectiva que no correspondan a reclamos de terceros -entendiendo
por tales cualquier persona que sea distinta de las Partes- que hayan sido notificados a la Cedente
hasta tres (3) años posteriores a la Fecha de Cierre, debiendo mantener indemne a la Cedente frente
a cualquier reclamo y/o requerimiento de pago vinculado a los mismos; y (ii) todos los costos,
daños, reclamos y/o responsabilidades de causa o título posterior a la Fecha Efectiva, incluyendo
en forma meramente enunciativa costos y gastos de cualquier operación realizada en el Área,
abandono y desmantelamiento de pozos e instalaciones que se encontrasen en condiciones de ser
61
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Sujeto a los términos y condiciones del presente Acuerdo, con respecto a la Participación Cedida,
la Cedente será responsable de todos los costos, daños, reclamos y/o responsabilidades de causa o
título anterior a la Fecha Efectiva sólo en la medida que se trate de reclamos de terceros -
entendiendo por tales cualquier persona distinta de las Partes- notificados por la Cesionaria a la
Cedente o bien directamente a la Cedente, hasta tres (3) años posteriores a la Fecha de Cierre,
excepto que se trate de reclamos originados en la culpa o dolo del Cesionario, incluyendo en forma
meramente enunciativa los costos y gastos de cualquier operación realizada en el Área, abandono
y desmantelamiento de pozos e instalaciones que se encontrasen en condiciones de ser
abandonados a la Fecha Efectiva, pasivos ambientales y laborales, reclamos administrativos y/o
judiciales, debiendo mantener indemne a la Cesionaria frente a cualquier reclamo y/o
requerimiento de pago vinculado a los mismos…”.
A su vez, una empresa que declaraba haber sido contratada por Constructora OAS S.A. para
trabajos de dragado citó a conciliación previa a Gas Sayago en el año 2015, reclamando
US$ 10.753.488 más intereses. Con fecha 22 de julio de 2015 se celebró la audiencia de
conciliación previa, no habiéndose logrado acuerdo entre las partes.
En el año 2015, diversas empresas citaron a GNLS S.A., Gas Sayago S.A., GDF Suez, Marubeni,
UTE y ANCAP señalando que tanto Gas Sayago S.A. como GNLS realizaron acciones y omisiones
que indujeron a error en relación al estado real del proyecto, lo cual les indujo a efectuar
contrataciones con Constructora OAS S.A., que luego fueron incumplidas. El monto reclamado
asciende a US$ 16.972.701 más intereses y $ 14.472.175. Con fecha 6 de octubre de 2015 se
efectuó la audiencia de conciliación, no habiéndose logrado acuerdo entre las partes. Dentro de las
empresas citantes se encuentra Mar Abierto Limitada, que posteriormente promovió demanda
contra Gas Sayago S.A. (ver literal e).
En el mismo año, otra sociedad anónima cita a Gas Sayago S.A., Ministerio de Industria, Energía
y Minería, UTE y ANCAP por su participación en el cese de la actividad de Constructora OAS
S.A. con la consiguiente falta de pago de facturas de servicios. El monto reclamado es de
US$1.300.000 más intereses. Con fecha 27 de octubre del 2015 se efectuó la audiencia de
conciliación, no lográndose acuerdo entre las partes.
Además, una empresa ex subcontratista de OAS citó a Gas Sayago S.A. (Industrias Capa S.R.L.)
previo a un eventual juicio ordinario de cobro de pesos, juicio declarativo y en subsidio,
enriquecimiento sin causa, en virtud de existir una supuesta relación de subarrendamiento. La
audiencia de conciliación se celebró el día 17 de diciembre de 2017, no habiéndose logrado acuerdo
entre las partes. Como consecuencia, se estará a la presentación de la demanda correspondiente, la
que aún no ha sido notificada.
62
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Asimismo, Sildan Trading S.A. fue contratada por OAS S.A. a efectos de prestar servicios de
vigilancia en relación a la obra que OAS S.A. estaba desarrollando en virtud de haber sido
contratada por GNLS S.A.. La citante prestó estos servicios hasta que le fuera notificada la
rescisión del contrato por parte de OAS S.A., quedando una deuda por facturas impagas y retención
del 5% de las facturas abonadas en garantía del cumplimiento de los servicios contratados por un
total de $ 6.741.285 al año 2015.
La citante citó a audiencia de conciliación previa a juicio de cobro de pesos a Gas Sayago S.A.,
MIEM, ANCAP y UTE, sosteniendo que habiendo sido Gas Sayago S.A. y en definitiva, el Estado
Uruguayo, quienes seleccionaron a la adjudicataria de la obra, corresponde que sean estos quienes
abonen la suma adeudada.
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individuales, Gas Sayago S.A. no ha
sido notificada de ninguna demanda por las acciones indicadas anteriormente, por lo cual existe un
alto grado de incertidumbre al respecto. Por lo tanto, no se ha reconocido ningún pasivo por dicho
concepto.
En el año 2017, superficiarios de un predio sobre el que Gas Sayago S.A. tiene una servidumbre,
iniciaron una diligencia preparatoria de inspección judicial previa a un eventual juicio por el no
pago de la servidumbre del gasoducto y por daños y perjuicios sufridos durante la instalación del
gasoducto contra Gas Sayago S.A., UTE, ANCAP y el MIEM. En total, los gestionantes de la
medida reclaman US$ 88.000. En agosto de 2017 Gas Sayago S.A. y los superficiarios suscribieron
un acuerdo transaccional mediante el que el primero pagó al segundo la suma de US$ 34.091 por
concepto de compensación de servidumbre, declarando los superficiarios no tener nada que
reclamar por dicho concepto. Quedó abierta la vía judicial por los daños y perjuicios desconocidos
por Gas Sayago S.A..
63
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
d) Constructora OAS S.A. contra Gas Sayago S.A y otros – Daños y Perjuicios – Nulidad
de garantías.
Con fecha 15 de mayo de 2018 OAS presentó demanda contra Gas Sayago S.A., ANCAP y UTE
por cobro de pesos y daños y perjuicios por la suma de aproximadamente US$ 30.000.000, en
virtud de alegados incumplimientos del contrato de gasoducto celebrado entre OAS sucursal
Uruguay y Gas Sayago S.A..
Asimismo, demanda contra Gas Sayago S.A. y contra el Banco de Seguros del Estado la nulidad
de las garantías a primer requerimiento constituidas a favor de Gas Sayago en el marco del contrato
antes mencionado y, en subsidio, su inejecutabilidad.
Con fecha 21 de junio de 2018, Gas Sayago S.A. contestó la demanda principal de daños y
perjuicios rechazando íntegramente la misma por existir incumplimiento de OAS. Asimismo,
opuso la excepción de incompetencia en relación con el reclamo de nulidad de las garantías por
entender que debe tramitarse ante Juzgado Civil, específicamente, ante el de 20° Turno ya
prevenido. Sin perjuicio de esto último, y en subsidio, también se rechazó esta demanda y la
pretendida nulidad de la ejecución por improcedente.
Se contestó la demanda por todos los demandados, se dio traslado OAS de las distintas excepciones
opuestas por alguno de ellos, las que ya fueron también contestadas por OAS S.A..
Con fecha 18 de marzo de 2019 se celebró audiencia preliminar, la cual fue suspendida en virtud
de que en audiencia OAS alegó hechos nuevos (relativos a sentencias recaídas en otros de los
expedientes tramitados y la publicación de la licitación para la venta de acciones de
Gas Sayago S.A.).
En total, OAS S.A. reclama US$ 29.168.856,16 más intereses. Al encontrarse el presente proceso
en fase muy inicial (se suspendió la audiencia preliminar) se hace muy difícil estimar el resultado,
sin perjuicio que, por parte de Gas Sayago S.A., se controvirtieron todos los puntos planteados en
la misma.
En este proceso, se demanda por daños y perjuicios, además de a Gas Sayago S.A., a ANCAP,
UTE y al MIEM. Todas las partes contestaron la demanda, oponiéndose excepciones previas.
64
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Los demandantes reclaman un total de US$ 4.726.421,20 más ilíquidos. Se trata de una demanda
muy reciente por lo que el grado de incertidumbre sobre el desarrollo del juicio hace imposible
estimar el potencial resultado.
Gas Sayago S.A. compareció en este expediente en abril de 2018 a efectos de: (a) informar a la
Sede la existencia de bienes pertenecientes a OAS no retirados del predio del obrador concesionado
en favor de Gas Sayago S.A.; (b) denunciar un crédito post-concursal por los gastos de ocupación
generados por estos bienes; y (c) solicitar el retiro de los mismos para evitar mayor pérdida de
valor e incremento del pasivo contra la masa en virtud del crédito antes mencionado.
Luego de sendos trámites, las partes arribaron a un acuerdo para proceder al retiro de los referidos
bienes. OAS asumió la obligación de retirar los bienes a su exclusiva responsabilidad dentro de
determinado plazo y bajo ciertas condiciones. Gas Sayago S.A. abonará al transportista por cuenta
y orden de OAS hasta la suma de US$ 73.000 y renunció, bajo condición del efectivo retiro de los
bienes, a reclamar el crédito post-concursal oportunamente denunciado. La Sede tuvo presente el
referido acuerdo. Posteriormente, OAS inició un expediente administrativo ante la Dirección
Nacional de Aduanas (en adelante “DNA”) solicitando la salida de estos bienes. La DNA observó
en reiteradas ocasiones la documentación presentada por OAS, incluso ante la Sede Judicial, no
pudiendo OAS, hasta la fecha, subsanar todas las observaciones.
Por otra parte, con fecha 25 de setiembre de 2018, Gas Sayago S.A. se presentó a proponer a OAS
y el Interventor la venta conjunta de algunos bienes objeto de impugnación del inventario (ver infra
ii) mediante un llamado a interesados. OAS S.A. no aceptó la propuesta y solicitó se intime a
Gas Sayago S.A. a no proceder a la venta, en tanto las partes no han llegado a un acuerdo sobre los
65
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Por sentencia dictada por TAC 7° de fecha 24 de abril de 2019 se resolvió por mayoría de Ministros
revocar la sentencia de primera instancia, desestimando la demanda y levantando la medida
cautelar de no pago de las garantías.
OAS presentó recurso de casación contra la mencionada sentencia, el cual fue rechazado por el
TAC 7°. Como corolario de lo anterior, OAS S.A. presentó recurso de queja por denegación de
apelación, el que fue posteriormente rechazado por la Suprema Corte de Justicia. El expediente
volvió a su Sede de origen, el que mandató cumplir la Sentencia del TAC 7°. Al 31 de diciembre
de 2019 el expediente se mantenía en casillero.
66
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Con fecha 14 de noviembre de 2017, por Decreto 3122/2017 se resolvió: trabar embargo específico
sobre la cuenta bancaria en banco ITAU número 2346878 a nombre de Gas Sayago S.A. por la
suma de US$ 12.980.907, y embargo genérico por la diferencia para el caso de que en la referida
cuenta no existieran fondos suficientes.
Gas Sayago S.A. interpuso recursos de reposición y apelación contra la referida decisión judicial
el 8 de febrero de 2018.
Posteriormente, luego de varias actuaciones judiciales – sobre las que Gas Sayago S.A. no tuvo
conocimiento por encontrarse el expediente reservado –, y en virtud de que el Banco Itaú no
informó el monto existente en la cuenta bancaria (invocando el secreto bancario), OAS solicitó y
la Sede ordenó que se transfirieran todos los fondos existentes en dicha cuenta a una cuenta judicial
bajo el rubro de autos. Luego de cumplida la transferencia, en virtud de que el monto existente en
la cuenta bancaria era inferior al monto del embargo trabado, se efectivizó el embargo genérico
por la diferencia, US$ 12.485.675,10, (decreto 715/2018 de fecha 22 de marzo de 2018).
El 16 de mayo de 2018 Gas Sayago S.A. interpuso recursos de reposición y apelación en subsidio
contra el decreto 715/2018. En el presente caso también se denunció como hecho nuevo el reclamo
realizado por OAS en vía Contencioso Administrativa, pasando los autos a resolución tanto para
los recursos como para el hecho nuevo. Por decreto 2279/2018 del 17 de agosto de 2018 la Sede
no hizo lugar a los recursos ni al hecho nuevo planteado, elevando el expediente al Tribunal de
Apelaciones en lo Civil de 7° Turno.
Con fecha 14/2/2019 se notificó a Gas Sayago S.A. la sentencia 67/2019 por la cual el Tribunal de
Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada, manteniéndose las medidas cautelares
decretadas hasta tanto se resolviera lo debatido en el expediente de impugnación al inventario.
Posteriormente se tomó conocimiento sobre que OAS habría solicitado, y le habría sido concedida,
una medida cautelar consistente en el embargo específico del crédito que Gas Sayago S.A. tiene
contra el BSE por el cobro de las garantías. Hasta la fecha Gas Sayago S.A. no ha sido notificado
de la nueva medida cautelar, la que se viene tramitando en carácter reservado.
Sin perjuicio de lo anterior, el 25 de octubre de 2019 Gas Sayago S.A. se presentó solicitando el
levantamiento de todas las medidas cautelares trabadas en su contra, en tanto el proceso de
impugnación de inventario ha finalizado. De lo solicitado por Gas Sayago S.A., se le dio traslado
a OAS S.A. y a la Intervención.
En paralelo a lo anterior, se tramitan recursos interpuestos por el BSE, relacionados a una discusión
entre ésta y OAS por el embargo específico trabado. En atención a ello y al escrito de
Gas Sayago S.A. antes referido, la Sede mandó formar y elevar testimonio de las actuaciones a los
efectos de la tramitación de los recursos del BSE.
Al 31 de diciembre de 2019 la Sede no se ha pronunciado sobre lo solicitado por Gas Sayago S.A..
67
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
h) Arbitraje con SENER S.A. por rescisión de contrato del Proyecto ejecutivo
En febrero de 2016 Gas Sayago S.A. firmó un contrato con SENER S.A. para la elaboración de un
proyecto ejecutivo de las obras para la construcción de la Terminal. Luego de diversos atrasos en
la entrega del proyecto, con fecha 31 de diciembre de 2017 Gas Sayago S.A. notificó a SENER
S.A. la rescisión de forma unilateral del contrato, ejecutándose garantías por un importe de
US$ 684.223, y procedió a comunicar la generación de penalidades debido a los atrasos por
US$ 1.289.828.
SENER S.A. respondió rechazando dicho proceder e intimó a Gas Sayago el pago de
US$ 2.480.175 por trabajos realizados y no facturados, US$ 1.098.853 por trabajos adicionales y
US$ 684.223 por avales cobrados indebidamente.
En este marco, con fecha 12 de setiembre del 2017 Gas Sayago S.A. fue citado a audiencia de
conciliación previa solicitada por SENER S.A., la que sería celebrada el 3 de octubre de 2017. La
audiencia quedó sin efecto a pedido del representante legal de SENER S.A en Uruguay.
Con fecha 24 de noviembre de 2017, Gas Sayago S.A. recibió comunicación del Centro de
Conciliación y Arbitraje en virtud de solicitud de mediación realizada por SENER S.A. Debido a
las importantes diferencias entre las partes, así como el hecho de que la participación en la
mediación es facultativa, Gas Sayago decidió no participar de la misma, quedando la vía arbitral
abierta para reclamo de ambas partes.
Habiendo quedado la vía arbitral abierta, como se indicó, SENER S.A. presentó ante el Centro de
Conciliación y Arbitraje su solicitud de suscripción de compromiso arbitral contra Gas Sayago
S.A., incluyendo adicionalmente a UTE y ANCAP, con fecha 15 de marzo de 2018.
UTE y ANCAP presentaron distintos escritos ante el Centro señalando que ellos rechazan la
jurisdicción arbitral por no ser parte de contrato alguno con SENER S.A.. En cuanto a Gas Sayago
S.A., se celebraron distintas audiencias a fin de acordar el texto del compromiso arbitral, las que
se llevaron a cabo los días 30 de abril de 2018, 17 de mayo de 2018, 6 de junio de 2018 y 20 de
julio de 2018.
En dicha última audiencia, no se acordó el texto del compromiso arbitral, por lo que SENER S.A.
acudió a la vía judicial para solicitar la fijación de este. Finalmente, el Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Civil de 18° Turno rechazó la demanda de SENER S.A. por falta de jurisdicción.
Finalmente, las partes acordaron el texto del compromiso arbitral, el que fue suscrito el 27 de
noviembre del corriente. Al 31 de diciembre de 2019, las partes se encontraban trabajando para la
designación de los árbitros correspondientes.
En su presentación, SENER S.A. indica que su futuro reclamo asciende US$ 4.263.263. Al no
haber demandado aún, el grado de incertidumbre sobre el monto y la naturaleza concreta del
reclamo hace que sea imposible opinar acerca del potencial resultado.
68
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
La demanda fue contestada por Gas Sayago S.A., oponiendo excepción previa de cosa juzgada, la
que fue oportunamente evacuada por el actor. El 4 de noviembre de 2019 se celebró la audiencia
preliminar, fijándose la complementaria para el 19 de marzo de 2020.
Las remuneraciones y otras prestaciones de los Gerentes integrantes del Comité de Dirección y el
Gerente General por el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de
2018 fueron de $ 5.320.818 y $ 4.851.906 respectivamente.
Otros
Subsidiarias
- Préstamos otorgados 100.746 1.975.781 365.853.659 366.263.154
- Anticipos efectuados - - 2.619.979 7.137.691
- Capitalizaciones por cancelación de deuda - 367.379.342 - -
- Aportes en efectivo - 408.721.953 - -
- Dividendos recibidos 250.137.446 300.587.965 - -
- Dividendos a cobrar - - 10.335.525 22.720.899
Asociadas
- Dividendos recibidos 20.800.000 36.400.000 - -
- Provisión servicios 37.553.381 26.825.899 37.553.381 26.825.899
- Capitalizaciones por cancelación de deuda - - - -
- Aportes en efectivo - 26.642.358 - -
Negocios conjuntos
- Aportes en efectivo 2.683.176 201.962.558 - -
Otras partes relacionadas (MEF)
- Préstamos e intereses 370.440.789 231.662.170 9.208.841.481 8.895.687.681
69
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
70
Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland
Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2019
Dentro de “Otras divisiones” se encuentra la inversión en Alcoholes del Uruguay S.A. que si bien
gestiona su negocio de forma totalmente independiente, sus resultados de operaciones podrían no
ser necesariamente representativos de los resultados que habría obtenido si no formara parte del
Grupo ANCAP.
___.___
71